无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
×××（甲方）
订立协议双方：
×××（乙方）
一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。
五、甲方按装修工程总费用的千分之×向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份，双方各执一份。
附件：《××建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方××建筑工程公司（盖章）
法人代表：××（签字）
乙方××装修设计公司（盖章）
法人代表：××（签字）
××年×月×日
甲方地址：乙方地址：
邮政编码：邮政编码：
电话兼传真：电话兼传真：
银行账号：银行账号：
联系人：联系人：
unjs小编推荐更多与合作协议书
甲方（发包单位）：_____________________________
乙方（承包单位）：_____________________________
为了规范建设市场，在工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________________有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：
一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。
二、甲方及其工作人员应做到
（一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。
（二）对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，出给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。
（三）甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意；在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。
（四）甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。
（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。
（六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
（七）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。
（八）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。
（九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
（十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
三、乙方及其工作人员应当做到
（一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。
（二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。
（三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
（四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
（五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。
（六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。
四、奖惩
（一）乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
（二）甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
（三）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。
五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。
六、声明及保证
（一）甲方：
1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）乙方：
1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．乙方签署和履行本合同所需的.一切手续_________均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
七、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
八、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
九、通知
（一）根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
（二）各方通讯地址如下：________________________________________________。
十、争议的处理
（一）本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__________种方式解决。
1．提交_________仲裁委员会仲裁；
2．依法向人民法院起诉。
十一、解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
十二、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章)：________________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
地址：_______________________
地址：_______________________
电话：_______________________
电话：_______________________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
签订地点：___________________
签订地点：___________________
甲方：
乙方：
新疆和谐房地产开发有限公司秉承公司诚信求实、持续创新、高效合作、追求卓越的企业文化，守法经营，充分尊重与合作伙伴之间的良好业务关系，为维护合作双方的共同利益，营造公平有序的竞争环境，经新疆和谐房地产开发有限公司（甲方）与合作单位（乙方）充分协商，特制定本公约，双方应共同遵守。
第一条甲乙双方建立信用合作伙伴关系，合作期间为_年，自____年_月__日起至____年__月__日止。
第二条乙方承诺在本公约签订前，向甲方提供的所有本企业的资料均真实、有效，无任何虚假陈述。
第三条乙方承诺，不得与同样签订本公约的其他同行业、同种类合作单位恶意串通，哄抬价格、虚增价值，损害甲方利益。甲方如发现乙方与各合作单位有以上行为的，立即终止与乙方的'合作。
第四条乙方承诺，在与甲方合作期间，不以任何方式向甲方工作人员（包括但不限于：甲方总部、项目公司工程部、成本部、招标采购部等所有工作人员及甲方副总经理）馈赠现金、实物、购物卡、报销费用、借款、借车等；不得向甲方工作人员做任何给予佣金、回扣、报酬、预期利益等的承诺；不得安排宴请甲方工作人员或安排其他娱乐活动，如发生以上行为，终止与乙方的合作关系。
第五条如有甲方工作人员或与甲方签约的监理公司人员利用职权便利，以任何形式向乙方索取佣金、回扣、报酬的，及在管理过程中吃拿卡要的，乙方应及时向甲方进行举报、投诉，投诉电话：_，甲方对举报、投诉单位或个人予以保密。若查实确有任何形式向乙方索取佣金、回扣、报酬的，及在管理过程中吃拿卡要的，甲方给予奖励，在以后业务合作中优先考虑合作。
第六条乙方各单位，不得以任何方式诋毁、贬损其他合作单位，谋取不当利益，如发现乙方以上行为，甲方立即终止与乙方的合作关系。
第七条乙方违反本公约约定的事项，终止合作关系，同时乙方列入甲方黑名单，今后拒绝任何业务往来。
第八条乙方与甲方就具体事项签订合同的，在合同履行过程中，应尽最大努力做到优质、高效，确保产品质量、工程质量，认真进行质量维护，并不得有违反本公约规定的任何不当行为，如有违反，乙方列入甲方黑名单，今后拒绝任何业务往来。如乙方违反合同约定，给甲方造成经济及名誉损失的，乙方应按合同约定承担违约责任。
第九条乙方以任何方式贿赂甲方工作人员的，甲方除立即终止与乙方的合作外，乙方还应向甲方承担罚款__元/每件次。
第十条乙方承诺，在与甲方合作期间，应恪守商业道德，诚实守信，应比照同类市场价格进行报价，不得有意抬高报价，或为获得签约权，故意降低报价。
第十一条甲方承诺，在乙方严格执行本公约，并严格按照合同履行义务时，甲方严格按照合同履行相应义务，包括及时向乙方支付款项。
本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，经双方签字盖章后均具有同等法律效力。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
经办人：
经办人：
签约时间：年月日
签约时间：年月日
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。
一、合作内容及承包方式
1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。
2、工程安装费总额______万元。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。
二、工程价款的支付方式
1、预付款：甲、乙双方签订协议后______日内，甲方预付协议工程安装费的______%。
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期______年），甲方支付乙方工程安装费的______%。
3、保修条款：本工程保修期为______年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或现金方式进行。
三、工程管理
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的______%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：
（1）责令乙方立即停止施工。
（2）不付乙方工程款。
（3）要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按协议约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议解决的方式
协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向______方人民法院起诉。
七、其他
1、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，本协议自双方签章之日起生效。
2、未尽事宜，双方另行协商。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
合同甲方：(以下简称甲方)
合同乙方：(以下简称乙方)
根据(中华人民共和国合同法)，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，本着优势互补、互惠互利和风险共担的原则，就投标签约期的合作达成一致，订立本合同。
一、合作的性质
1.2乙方挂靠甲方，在甲乙双方合作期间其名称为：“工程有限公司”；
二、合作方式
乙方充分利用自身优势为甲方所进行的项目投标工作提供信息咨询，甲方则在中标后支付乙方一定的费用或视乙方资质情况，切块。
三、甲方的权利和义务
1、以葛洲坝集团第二工程有限公司的资质参与投标，负责编制资格预审文件和投标文件，并确认最终投标价。
2、办理投标保函及中标后的履约保函，并负责组织商务谈判和中标合同的签订。
3、若工程中标，则由甲方组建项目部，全面负责工程施工期间的各项管理。
4、负责提供必要的资料，配合乙方做好项目公关工作。
四、乙方的权利和义务
负责对相关部门及单位的联系和公关工作，了解项目招标的相关程序，为投标和投标决策收集、提供详尽的信息和资料，为夺标处理好一切外围工作。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
______年______月______日