婚前协议如何签订大全（22篇）

婚前协议必须经过双方的自愿、平等和真诚的协商，不得违反法律规定和公共利益。接下来是一些典型的婚前协议样本，供大家参考，借鉴其中的合理部分，定制适合自己情况的协议。

如何签订复婚协议书

承租方(以下简称乙方)：————。

为了明确甲、乙双方在土地租赁过程中的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，经双方平等协商，签订本合同。

一、租地情况。

甲方将位于漳平市永福镇文星村东100亩土地的使用权出租给乙方使用。该块土地的具体位置(即四至)为：东至————;南至————;西至————;北至————;大小为——————亩，长————米，宽————米，形状为————形。

二、租期。

租赁期限为20，自20__年3月1日至2030年2月28日止，年租金————元，租金共计————万元整(元)。

三、甲方的义务。

甲方承诺对本合同第一条所指土地有合法的使用权并有权出租给乙方使用(用来种植花卉)，如有违反，甲方应将所收的全部租金退还，并赔偿乙方因对该块土地的投资而产生的损失。

四、乙方的义务。

乙方承租本宗土地必须进行合法经营(用来种植花卉)，否则甲方有权收回土地使用权，终止合同。

五、乙方租用期间，有关各种收费，按有关规定由乙双方各自负担。

六、乙方在租赁期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的，由乙方承担责任，与甲方无关。

七、租赁期限界满后，乙方有优先的承租权，且租金优惠同等位置地块的——%到——%。如乙方不再续约或双方协商一致解除合同后——日内，乙方应向甲方办理交接手续，并将租赁范围内的垃圾杂物等清理干净。

八、经甲乙双方商定，租金的交纳于本合同生效后——日由乙方一次性支付给甲方，即——元。如逾期交纳租金在——日以内，乙方除应补交所欠租金外还应向甲方支付年租金日——-的违约金;如逾期超过——日，甲方有权解除合同，乙方应甲方支付年租金百分之——的违约金。

九、甲方保证乙方于本合同生效后——日内进驻该块土地。如因甲方原因导致乙方未能按时进入，逾期交纳租金在——日以内，甲方应向支乙方付总租金日————的违约金;如逾期超过——日，乙方有权解除合同，甲方应向乙方支付总租金————的违约金。

十、甲方向乙方收取约定租金以外的费用，乙方有权拒付。

十一、在租赁期限内，因不可抗拒的原因或者因城市规划建设，致使双方解除合同，由此给乙方造成的经济损失由有关部门按照有关规定进行补偿外，甲方还应退还未到期部分的租金。

十二、争议解决方式。

如双方发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向土地所在地人民法院提起诉讼。(或如双方发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向——仲裁委员会申请仲裁。)。

十三、双方协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签章)。

乙方(签章)。

离婚协议书如何签订呢

王小莉(女)诉称：9月，她与张辉协议离婚，双方协议约定夫妻共有的位于河北燕郊的一套楼房归张辉所有，张辉按照购房价格折算后给付王小莉补偿款6万元。离婚后，王小莉得知，离婚时上述房屋的市场价格远超过购买时的价格。王小莉认为，她与张辉关于房产分割的约定明显不公平，张辉存在欺诈、胁迫行为，于是诉至密云法院要求撤销此项约定，同时要求张辉按离婚时的市场价格再给付楼房补偿款13万元。

张辉在庭上表示，他并没有欺诈前妻，协议是合法有效的。补偿款之所以低于市场价是涵盖了张辉抚养孩子而王小莉不需要给付抚养费的因素，协议上也写清了的。

审理查明，当初双方协议除了房屋分割的约定外，还约定3岁的孩子由张辉抚养，王小莉无需支付抚养费。密云法院认为：双方签订的离婚协议书是双方真实意思表示，协议书真实有效。王小莉没有提供充足有效证据证明张辉存在欺诈情形，且依据审理情况，离婚协议书并不存在显失公平之处，故对于王小莉的诉讼请求，法院不予支持。

【法官说法】。

或许很多人都像王小莉一样，一时冲动签了离婚协议，事后才追悔莫及。而法律上，离婚协议一旦签订，除特别情形就对双方都有了法律约束力，原则上当事人都应当遵守。所以在这里提醒大家，签字前一定要慎重考虑，如果想等到事后再翻旧账，难度将十分大。因为，《婚姻法》解释规定，男女双方协议离婚后如果就财产分割问题反悔，请求变更或者撤销财产分割协议的，需要在登记离婚后一年内提出。而能变更或撤销的特别情形只能是：需要一方当事人举证证明订立夫妻共同财产分割协议时对方实施了欺诈、胁迫等行为。

回到王小莉的事情，她已经由抚养费折抵房屋价款了，并不存在显失公平之处，也就更无法推断成立欺骗的情形。退一步讲，就算没有抚养费折抵一事，关于房产的不均等分配是被允许的，不论王小莉出于什么初衷。王小莉若没有证据证明当时确实是被骗或被逼，那她想要撤销的要求就难以得到支持。

然而，实践中要事后证明受到胁迫或欺诈是比较难的，最好在当时有录音或录像，证明会容易一些。在审理中，法官需要综合整件事件的前因后果，结合每个人的具体情况，以及签订协议时的情形等各种因素来综合判定。举例来说：比如，婚内一方捉奸在床，当时迫使对方签下了早已准备好的财产分割协议，如果内容显失公平，那么法官可以合理认定当时签订协议时是被胁迫的。

案例二：答应“假离婚”落入“真陷阱”

李华(女)与丈夫赵轩在北京打拼多年，生活有了起色，但李华总觉得当初买的两居室太小，都不够住，于是一直盘算着再买套房。可是随着限购政策出台，李华买房的心思只能断了，高首付高利率让她望而却步，从此房子也就成了李华的心病。有天丈夫赵轩告诉她，只要他俩离了婚，把房子给一方，另一方都具备购买首套房的资格了，等买到新房就再复婚就行了。李华听后满心欢喜，认为此计甚好，俩人就商量着离婚协议内容：房子归属男方，家电、存款归属女方。就这样，两人到了民政局顺利地办好了离婚手续。之后，李华为“避风头”搬离了住所，开始了她的购房计划。然而半个月之后，当李华回去取东西时，却发现房门锁已经被换掉了。李华正纳闷着，却在小区附近的公园里看到了前夫正与一年轻女子手挽手在亲昵地逛着。这一计当头棒才让李华如梦方醒，发现“假离婚”是个骗局，丈夫原来早就另结新欢。可怜的李华没了婚姻，也没了多年居住的房子。

为此李华一怒之下诉至法院，要求判决双方当时签订的离婚协议无效，然而庭审中却发现，李华除了满腹委屈外，以及一些口头的愤恨表述外，并不能提供任何证据证明两人的离婚是虚假的，法院经审理，以证据不足为由驳回了李华的起诉。

【法官说法】。

所谓假离婚只是民间说法，一般而言，只要双方履行了法定的离婚手续或是经过法院判决解除了婚姻关系，就成立了法律上说的离婚，并无真假之说。而一旦成立了离婚，企图“以假乱真”的当事人就往往面临着情感和法律的双重风险。首先，在情感上，变数增大。因为双方已经没有婚姻的束缚，很难保证维持对婚姻的忠诚度，而且，时间和空间的关系都会导致感情的疏离，假如一方存心违反当初要复婚的定约，那另一方也不能强求，只剩追悔。再者，在法律上，假离婚的.夫妇往往为了别的目的，只是笼统地约定无财产争议，或者简单地一分为二，往往与双方真实心愿不符，存在不平等之处，就会引发日后的纠纷。而对于权利受侵的一方，若没有完整充分的证据，法院一般会认定协议有效，就像李华一样，聪明反被聪明误，后悔莫及。而且，像一些企图利用假离婚逃避债务、隐匿财产或是逃避强制执行的，倘若被识破了就可能会面临法律制裁，严重地将被追究刑事责任，为此，提醒大家切勿企图钻政策漏洞，做“赔了夫人又折兵”的买卖。

案例三：约定违约金“过高”不可取。

20，刘叶(女，化名)与王强(化名)登记结婚，一年后两人生育一女。由于感情不和，双方在1月4日登记离婚，离婚协议中约定孩子由女方抚养，王强每月1至5日给付抚养费1000元，到孩子十八岁为止，同时约定，如果王强不按时给抚养费，要自愿承担违约金10万元。可从4月开始，王强就不给女儿抚养费，于是刘叶诉至法院要求前夫给付违约金。

法院经审理后认为，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少;原、被告明确约定了给付抚养费的期限及违约责任，被告迟延给付抚养费，存在违约行为，理应承担违约责任;原告未能提供相关证据证实被告违约行为产生的损失，损失应为迟延给付期间的利息，而双方约定的违约金10万元，过分高于原告的损失，应被告要求，应当予以降低。最终法院判决王强给付违约金5000元。

【法官说法】。

为了能最大限度地保护自己的利益，不妨在离婚协议中加上关于违约金的约定。但要注意，并非所有事情都可以用违约金的方式来防止违约，双方的约定中不能违背国家法律强制性规定的条款。比如说，不可约定禁止双方再婚、禁止双方生育等;而像约定子女探望权、给付子女抚养费或给付一方经济补偿金等情况，可以约定违约金。本案中，当事人约定的违约金数额虽然很高，但至少其约定的前提和内容是有效的，受法律保护。可刘叶最后没有拿到10万元，是因为这笔违约金“过高”了。

违约金是高还是低，要看违约所造成的实际损失。如果违约金过分高于损失，可以减少违约金，一旦低于损失，则可以增加。发生这种情况时，当事人要向法院提出申请，法院才会予以调整。

【法官建议】。

我们在合同约定中不要“漫天要价”，因为法律规定是有一定限度的，要价太高反而最后落得一场空，因此违约金的约定既不能过高，也不能过低，应以给对方造成实际损失为准，该实际损失包括合同履行后可以获得的利益，都要有证据证明。如果实际损失无证据证明，建议约定违约金的数额为未付款的银行同类贷款利率的4倍计算。因为逾期付款纠纷的争议标的是金钱给付义务，可以参照民间借贷的标准，只要不超过4倍即可受到法律保护。同时，要提醒受损害一方要留意保留受损失的证据，这样才能最大限度地保护未违约方的合法权益。

如何签订复婚协议书

根据(民法典)第271条之规定，国家重大建设工程合同，应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。因此，订立建设工程合同必须严格地按照一定程序进行。其订立过程一般分为以下4个步骤： 第一，立项。

由业务主管部门或建设单位提出项目建议书，对工程方案、选址、资源、资金筹措、经济效益提出初步设想，并报国家计划部门批准。

第二，进行可行性研究。

项目建议书被国家计划部门批准后，成立筹建委员会，委托有关机构对工程方案、选址、资源、资金筹措、经济效益进行可行性研究，编制计划任务书，并报国家计划部门审批。

第三，订立勘察、

设计合同。根据 民法典第274条的规定，勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。

第四，订立施工合同。

勘察、设计合同履行后，依据被批准的技术设计、施工图和总概算等订立建筑、安装合同。(民法典)第275条规定：“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围、质量保证期、双方相互协作等条款。

建设工程合同虽然可以由当事人自由协商订立，但根据1992年12月30日建设部(工程建设施工招标投标管理办法)第2条的规定，政府和公有制企业、事业单位投资的新建、改建、扩建和技术改造工程项目的施工，除某些不适宜招标的特殊工程外，均应实行招标投标。因此，建设工程合同的订立一般采取招标投标的方式，即严格地经过招标、投标和决标3个阶段。(民法典)第271条也规定：建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。不允许任何徇私舞弊、透露标底的行为。

婚前协议如何约定

男女双方现已自由恋爱，确立关系，并已明确结婚意向，愿共筑爱巢，白头偕老。在无任何逼迫、双方无任何精神不正常现象的情况下，经双方理智平等的协商，就婚前一处房产达成协议如下：

一、婚前男女双方同意以男方单方名义在_____按揭住房一套;房屋的详情况如下：

6、附件一《商品房购买合同》复印件(附于协议书之后)。

7、附件二购房发票复印件(附于协议书之后)。

二、由于双方暂时未办理结婚手续，因此购房合同上暂时只有男方的&39;签署;但对于房产经后的权利归属及其相关责任等事宜，双方一致协商并同意：

1、住房归双方共同所有;财产所有权的分配比例：男女双方各占50%;。

2、男方不得私自将此屋进行转让、赠送、抵押、拍卖、租赁、借用等其它用途;。

3、婚前贷款由男方还，此部分作为男方个人财产;。

4、婚后男女双方共同具有还贷的义务和责任;。

三、本协议一式两份，男女双方各执一份;。

五、本协议经____________见证(或公证机关公证后生效)。

日期：___________

日期：___________

如何签订仲裁协议书

仲裁裁决同法院判决一样具有法律效力。申请仲裁委员会仲裁的案件，必须有仲裁协议。有了仲裁协议的案件法院不受理。因此，对于不愿意到法院打官司的当事人，学会签订仲裁协议是非常重要的。

青岛仲裁委员会具有受案范围广，不受区域和标的额大小的限制;不公开审理，保护商业秘密;一裁终局，案件处理便捷，根据结案方式不同按比例退费，实收仲裁费较低等特点，其中标的额420万元以上的案件，仲裁收费标准明显低于法院诉讼收费。青岛仲裁委员会黄岛仲裁中心试点办理的“两化案件”，最高退费可达收费标准的80%。为此，越来越多的.国内外当事人重视选择仲裁方式处理纠纷。

当事人在签订合同时，或者签订合同后，如何选择选择青岛仲裁委员会仲裁处理民商事纠纷?下面介绍四种简便方法：

一、签订合同时就明确约定：

二、签订合同后另行签订补充协议：

对双方于年月日在签订的xxx合同中解决争议的方式，明确或变更为：

凡因本合同发生的一切争议，双方一致同意提请青岛仲裁委员会仲裁。

甲方：乙方。

签订专门仲裁协议，对没有合同的其他类财产权益类纠纷，可以签订专门仲裁协议约定仲裁：

“对双方于年月日，在发生的纠纷，双方一致同意提请青岛仲裁委员会仲裁。”

四、达成调解协议或者和解协协议时，双方愿意申请仲裁裁决确认的“调裁联动”案件，可在主合同中直接增加一项条款，也可以在主合同签订后，另行签订仲裁和解协议：

1、主合同中直接增加一项条款：

“各方一致同意将本协议涉案纠纷提交青岛仲裁委员会依照其仲裁规则进行仲裁。被申请人自愿放弃仲裁答辩，各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定，本案仲裁庭由一名仲裁员组成，并共同选定()为仲裁员。各方一致请求仲裁庭不开庭审理，根据本协议制作裁决书，裁决书中不载明事实和理由，只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果。”“仲裁费由x方承担。

(以下简称该协议)。

为约束各方自觉履行该协议及本协议，避免今后发生纠纷，各方一致同意将该协议及本协议涉案纠纷提交青岛仲裁委员会依照其仲裁规则进行仲裁。被申请人自愿放弃仲裁答辩，各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案仲裁庭由一名仲裁员组成，并共同选定xxx为仲裁员。各方一致请求仲裁庭不开庭审理，根据该协议及本协议制作裁决书，裁决书中不载明事实和理由，只载明仲裁请求、协议内容和裁决结果。仲裁费用由xxx人承担。

如何签订就业协议书

该如何签订就业协议书

协议书。

相关内容，欢迎大家学习参考。

第一步，由乙方，即由毕业生填写的自己的相关消息。要如实填写，要与毕业生资格审查时认定的信息资料相一致。其中专业名称必须与学校设置的专业名称完全一致，不能简写。填写后交给甲方。

第二步，由甲方，即由用人单位填写相关信息和签署约定条款。用人单位信息中的单位名称要与用人单位有效印鉴上的名称一致;档案转寄地址，要写清楚用人单位的人事保管单位的全称和地址，无人事档案保管权的单位应填写其委托保管档案的地址;入户地址，即户口迁移地址，要明确填写;双方约定的条款细则要写清晰具体：“用人单位或人事部门签章”，不得缺项。

第三步，用人单位上级主管部门或用人单位所属地人力资源部门签章。此项签章主要是为档案寄存和户口迁移之用。公有制单位通常有上级主管部门，但这里所指的“上级主管部门”是指享有进人指标和户口指标的省一级单位或政府所在地的中央直属单位，是以下单位的主管部门通常没有进人户口指标。非公有制单位的上级主管部门通常是指管理其单位员工人事关系的政府所属人力资源服务机构。因此，只要牵涉到毕业生户口档案关系转移的，都要到人力资源管理部门或其授权委托的部门签章，并办理。

接收函。

第四步，见证方签署意见，即系和学校签署意见。毕业生与用人单位在“四方协议”上签字盖章。协议已经成立，系和学校签证是为了保障毕业生的权益和监督协议双方守约，也是为了办理毕业生报到证和落实毕业生户口档案事项。毕业生必须将签好的就业协议书送回系里签署意见，后送校大学生就业指导中心审核并盖章。目前，如果不牵涉户口转移而内容有合法的，由系里签署意见就可以。在毕业生就业形势严峻和毕业生实习分散又有《。

劳动合同。

法》制约的特殊情况下，为了方便毕业生，有时系和学校先在四方协议上签了章。

第五步，“四方协议”由系和学校盖章登记后，学校留取一份，毕业生要将一份送交系里，一份送人事单位，一份由毕业生自己留存。如果毕业生在外地实习，可将签好的就业协议书的第三联邮寄给系里。

毕业生：______。

用人单位：_________。

学校名称：____________。

按《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》的要求，为维护国家就业计划的严肃性，明确毕业生、用人单位、学校三方在毕业生就业工作中的权利和义务，经协商，毕业生、用人单位、学校三方签订如下协议：

一、毕业生应按国家有关规定就业，向用人单位如实介绍自己的情况，了解单位的使用意图，表明自己的就业意见，在规定的时间内到用人单位报到，若遇到特殊情况不能按时报到，需征得用人单位的同意。

二、用人单位要如实介绍本单位的情况，明确对毕业生的要求及使用意图，做好各项接收工作。凡取得毕业生资格的毕业生，用人单位不得以学习成绩为由提出违约;未取得毕业资格的结业生，本协议无效。

三、学校要如实向用人单位介绍毕业生的情况，做好推荐工作，用人单位同意录用后，经学校审核列人建议就业计划，报教育厅批准，学校负责办理派遣手续。

四、学校应在学生毕业前安排体检，不合格者不派遣。如果用人单位对毕业生身体条件有特殊要求，原则上在签订协议前进行单独体检，否则，以学校体检为准。

五、毕业生、用人单位、学校三方如有其他约定，应在备注栏注明，并视为本协议的一部分。

六、本协议经毕业生和用人单位签字或盖章后生效。经学校鉴证登记后作为签发报到证的依据。

七、本协议一式三份，毕业生、用人单位、学校各执一份，复印无效。

甲方(用人单位盖章)：

签订地点。

乙方(院方盖章)：

签订地点。

丙方(学生签字)：

签订地点。

如何签订建造师挂靠协议

婚前签订债务免责协议

第一条：_________________男方婚前有债权___________元，债务___________元;女方有债权___________元，债务___________元。双方确认以上债权债务属于个人的债权债务。结婚后，上述权利和义务各自享有和承担。

第二条：_________________婚后，如果一方出现经济困难，另一方可以自愿代替偿还债务。

1、房产___________处，房产证号：__________________。

婚前协议如何约定

1、在夫妻关系存续期间，双方劳动所得收入及财产归各自所有。

2、双方要互相理解，互相体谅，互相包容，坦诚相待;。

3、婚后若发生不可调解的矛盾而无法共同生活，经双方子女调解无效的，双方再婚关系解除。

4、婚前各自储蓄，为婚前财产。婚后，各自婚前的储蓄本金和储蓄利息仍归个人所有。男方子女只继承男方婚前的财产，女方子女只继承女方婚前的财产。

5、双方患病需要治疗时，医疗费主要由农村医疗保险费支付。双方患病需要护理时，第一护理人是老伴，第二护理人是各自的子女。大病费用，甲乙双方是第一承担人，自己的儿女是第二承担人。

6、甲乙双方共同生活五年后，甲方负责乙方棺木。

7、本协议一式三份，甲乙双方及中间人各持一份。

以上协议自签字时生效。

甲方：__(签字)。

乙方：__(签字)。

中间人：__(签字)。

____年__月__日。

如何签订施工协议范文

甲方：

乙方：

根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况。

1、工程名称：中山“阳光半岛”住宅项目st型建设工程。

2、工程地点：中山市沙溪镇。

二、工程范围及内容：

工程量：47000平方米。

承包形式：施工总承包。

三、工期：

1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准

2、竣工日期：

3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列：

1、工程质量达到市优奖;。

2、工程质量评定等级为优良;。

3、符合国家质量验收标准;。

4、双方约定的标准、具体为：

五、合同价款。

本合同工程价款结算采用下列种方式：

1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

(1)工程预算价：(工程结束后按实结算)。

工程单价:(含外运等其他一切费用)。

(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

(3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式。

1、本工程预算款为：

扣回工程预付款的方式为:2、工程款按方式支付，具体为：

(1)本工程无预付款;。

(3)。

(4)。

(5)总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、材料、设备供应：

八、质量及验收。

1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。

8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期。

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

3、项目经理：现场代表(乙方)：

监理：现场代表(甲方)：

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决。

十、安全及文明施工与管理。

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十一、甲方责任。

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责。

十二、乙方责任。

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

十三、违约责任。

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

十四、附则。

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于年月日在签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人：法定代表人：

授权代表(签字)：授权代表(签字)：年月日年月日。

妻子如何签订协议范文优选

甲乙双方于**年**月**日，在***婚姻登记处办理了结婚证，系合法夫妻。为促进夫妻关系健康稳定的发展，为创造一个和谐幸福的家庭，根据《_婚姻法》，本着男女平等.互帮互助.互谅互让.相互包容.相互信任.相互忠诚的原则，甲乙双方自愿签订本忠诚协议如下：

1：夫妻间应具有：夫妻平等.相互信任.相互忠诚.相互尊重.相互谅解.相互关心.相互帮助，共同抚育孩子，共同赡养老人，共同维持家庭，待人处事要多沟通.多谅解.多协商的责任和义务。

2：夫妻双方都有参加生产.劳动.生意经营.工作.学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或干涉。但对婚外异性间的联系与交往，应当保持一定的距离，不能过于亲密和频繁。否则，对方有对其言行进行详细调查的权利。对违反夫妻相互忠诚协议的，过错方要给无过错方赔偿三千元以上三十万元以下的精神损失抚慰金。此抚慰金的多少，由无过错方来定。

3：夫妻双方都不能以对方的缺点.错误和不足为由，进而取笑.殴打.辱骂.嘲讽或挟持对方。对违反此规定者，要给受害方壹仟元以上三千元以下的赔偿。对拒不赔偿的，无过错方保留向人民法院起诉索赔精神损害或人身伤害抚慰金的权利。

4：夫妻关系因矛盾恶化时，均有向对方提出分居试离婚的权利。试离婚期间夫妻双方都可不尽夫妻生活义务，但要负夫妻责任，试离婚期限由夫妻双方协商后确定。

5：对夫妻在婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、生产、生意经营、知识产权等收益的归属，必须要有书面约定;该约定可归夫妻共同财产，也可归夫妻一方所有。或部分归夫妻共同财产，部分归夫妻单方所有;对一方的婚前财产、因身体或精神受到伤害所获得的赔偿费、医疗费、残疾人生活补助费及一方专用的生活用品，归夫妻单方所有;对夫或妻由单方个人财产投资所取得的收益，归单方所有。对以夫妻共同财产投资所取得的收益，归夫妻共同所有。

6：夫妻双方对婚后所得的共同收益资金，均无全权掌控和全权处理的权利。双方可以以一方保存密码，一方保存支票的方式，保留自己所应有的权利和在婚姻家庭中的地位。

7：对家庭日常开支，经双方协商同意后，可由一方或双方主事进行。对超出计划外的开支项目，在无法与对方协商的条件下，可由夫或妻单方进行确定。但进行确定的后果，在对方不谅解的前提下，要由当事人自负。

8：对夫妻关系存续期间，由夫妻双方出面或夫妻双方知道该项债务确实用于生产和共同生活所需所产生的债务，由夫妻共同财产偿还;由夫或妻单方出面所产生的债务，其收益归夫或妻单方所有的，第三人知道该约定的，以夫或妻单方所有的财产偿还。第三方不知道的，也由夫或妻单方偿还。夫或妻单方所拥有的财产不足清偿的，由夫妻共同财产偿还或由人民法院判决确定。

9：夫妻间应有互相帮扶的义务。当一方不履行帮扶义务时，需要帮扶的一方，有权要求给付帮扶费的权利。

10：父母对子女有抚养教育的义务;子女对父母有赡养扶助的义务。父母不履行抚养义务时，未成年的或不能独立生活的子女或老人，有权要求付给抚养费的权利。子女不履行赡养义务时，无劳动能力的或生活困难的父母，有要求子女付给赡养费的权利。禁止遗弃家庭，遗弃孩子，遗弃老人的行为。

11：子女随父姓。夫妻双方均无更改孩子姓名的权利。违反此规定者要给对方五万元以上十万元以下的赔偿。

12：父母有保护和教育未成年子女的权利和义务。当未成年子女对国家、集体或他人造成损害时，父母有承担民事责任的义务。

13：违反上述协议者，过错方要赔偿给无过错方5万元以上30万元以下的责任。

14：夫或妻做为无过错方，有要求过错方赔偿五万元以上三十万元以下的权利。

15：本协议也可作为家法，自夫妻双方签字按手印后生效。

16：本协议一式三份，夫妻双方各持一份，另一份交公证机关备案。

夫方姓名指纹处：妻方姓名指纹处：

年月日年月日。

妻子如何签订协议范文优选

根据《_婚姻法》、《_合同法》和其他相关法律、法规之规定，老公、老婆为了追求爱情和幸福，经协商一致签订如下条款并承诺共同遵守。

一、和平共处方式。

1、记住每一个值得纪念的日子，如对方的生日、相识纪念日、结婚纪念日等。礼物可以很简单，但一定要很真诚！

2、尊敬并善待对方的亲戚朋友，尊重并支持对方的兴趣爱好，珍惜并维护对方的劳动成果。

3、每天上班前和下班回家后，老公都应亲吻老婆,并必须坚持“额头-左颊-右颊-嘴唇”的亲吻程序。

4、老公每月工资、奖金及其所有收入必须全部上缴给老婆，不得抗缴，不得遗漏，严禁私设个人小金库。作为奖励，老婆赐予老公“二两老白干、三两猪蹄子、被窝热身子、甜密小日子”。在特殊时期，老婆应考虑实行“开仓放粮”的宽松政策，给与老公一定支配权。

5、老公要时刻注意仪容、仪表，严禁在家中蓬头垢面、衣冠不整；在外严禁举止轻浮，须正襟危坐、目不斜视，不得向老婆以外的其它女性抛媚眼、无事搭腔、英雄救美等，要做到“入得厨房，出得厅堂”。

6、老公要经常带老婆出去旅游、看电影，出差时要每天给老婆打电话报平安诉相思之苦，归来时要给老婆带礼物。

二、争端解决方式。

1、吵架不当着父母、亲戚、邻居的面，在公共场所给对方面子。

2、打电话时吵架，老公不准挂电话。老婆若挂了电话，老公必须在1分钟内打给老婆，电话不通打手机，手机不通打电话，都打不通打老婆当时身边同事或朋友的电话或手机，总之绝不气绥，屡挂屡打。但是老婆也要给老公面子，每次吵架挂电话次数不得大于5次。

2、在家中吵架，不准一走了之，实在要走不得走出小区，不许不带手机或关机。出气时不准砸东西，只能吃东西，不准打老婆，只能打自己。

3、吵架持续时间严禁过夜，晚上睡觉时老公必须主动抱老婆，老婆生气百般推让老公也不能就此放弃，一定要哄到老婆睡着做上美梦。

4、每周都要给对方按摩一次，因为双方吵架都很辛苦。老公手艺不好的话可以跟盲人师傅学，但严禁和发廊女学！

1、为了老婆和下一代的健康着想，老公必须少抽烟少喝酒，积极锻炼身体。老婆必须抛开烦恼，保持开心情绪。

2、老婆怀孕期间，老公必须一切以老婆和肚子里的宝宝为中心，严格贯彻“你们吃水果，我削皮，你们吃菜，我喝汤，你们随心所欲丢东西，我整理”的方针。老婆以五星级酒店服务的标准对老公的劳动进行验收。

3、老公需严格遵守作息时间，早上6点钟起床做早饭，晚上11时30分以后睡觉，严禁迟到、早退和降低服务标准；节假日不休息。

1、因为老婆已经担当了给宝宝喂奶的重任，因此老公须承担此外所有责任，包括给宝宝换尿片、给宝宝洗澡、哄宝宝睡觉、给宝宝当马骑。

2、老公负责接送宝宝放学上学，节假日严格落实“假日值班”责任制，即安排家宴（十菜一汤，风味餐）、陪孩子上游乐场（不得伺机与其他女家长聊天）、陪岳父岳母聊天（不得打盹或看电视）。

3、老公严禁抢老婆、宝宝的遥控器，严禁喧哗，严禁看球赛以及任何老婆、宝宝不爱看的节目。

4、宝宝闯祸受老师批评，通通老公出面跟着挨批。宝宝得奖受老师表扬，通通老婆出面跟着光荣。

1、在任何情况下，老公不得向婆家、娘家、其它人投诉该协议为霸王协议，必须承认自己在心甘情愿的情况下签约。

2、老公、老婆都享有的权利是“你爱我”，都负有的义务是“我爱你”，有效期为终身。

立约人：

老公：(签名)。

（十个手指头印）。

（十个脚趾头印）。

（唇印）。

老婆：（签名）（一个手指头印）见证人：伴郎：

伴娘：

签约心情：签约地点：签约时间：

妻子如何签订协议范文优选

甲乙二人根据《民法典》等法律法规的规定，本着自愿、平等、公平的原则签订本协议。协议约定如下：

1.甲方从签订本协议之日起，不得再发生打、骂乙方等家庭暴力行为;。

2.如果甲方违反第一千零四十条，而导致甲乙双方离婚，甲方同意承担如下义务与责任：

(3)婚姻关系解除后，甲方应当一次性支付乙方补偿金8万元，可从甲方所分配的夫妻共同财产中扣除;支付日期为婚姻关系解除后的10日内，逾期支付，应当承担每日千分之一的违约金。

3.因本协议发生的纠纷甲乙双方应当友好协商，协商不成可以向人民法院起诉。

4.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，在甲乙二人签字后生效。

我自愿签订本协议，不反悔。我自愿签订本协议，不反悔。

甲方（签字）：_________。

乙方（签字）：_________。

_____年_____月_____日。

_____年_____月_____日。

如何签订施工协议范文

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同条款如下：

一、工程概况。

工程名称：xx县城xx水源供水工程；

工程地点：xx水源地及水源地到xx县城沿线道路；

二、承包范围。

3、其他零星工程；

4、说明：本次工程不做深井泵房和自动化控制系统，现场能使用的设备及仪表等均不含在本工程之内。

三、材料、成品、半成品采购。

1、球墨铸铁管及管件、焊接钢管、阀门、加氯设备甲供，其他所有材料、成品、半成品均由乙方自行采购。

2、所有乙方自行采购的材料、成品、半成品，在采购（来自：）之前必须是在甲方代表对其质量、规格型号、单价认可的前提下采购。

四、合同工期。

开工时间：_______年___月___日。

总日历天数：______。

五、工程质量标准。

整个施工的任何一个分项合格率100%，符合国家相关现行施工及验收规范要求，质量标准____。

六、工程量计算依据。

1、以施工图为基本的计算依据；

2、施工图的变更计算增减；

3、除了施工图和设计变更外的工程量均以甲乙双方签字认可的签证单计算。

七、合同价价款的确定。

根据本工程概算确定合同暂定价为：________（_____）万元。

八、结算价款的确定。

1、以完成的施工图、图纸变更、现场签证等完整的竣工资料送东部集团投资控制部核准。

2、计价依据：本工程根据《陕西省建筑装饰工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省安装工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省市政工程消耗量定额（20xx）》、《定额参考费率》及甲方材料价格认证的清单计算总造价，总造价下浮8%后做为最终结算造价，包干价部分不下浮。

3、设计图中没有注明型号、规格的部分材料或设备，结算时按施工期间平均市场信息价价格计取，信息价中没有的以市场询价方式计取，甲方指定价格的品牌（来自：）材料价格不参与总价下浮。

和咸阳市定额管理站对人工工日单价的规定计价。

九、付款方式。

1。该项目不支付工程预付款，只支付当月完成工作量50%的工程进度款。

2。工程款支付到合同价的70%时停止付款，余下的工程款待工程竣工验收，并完成工程资料后，双方结算签字盖章后支付剩余款。

十、工程竣工资料。

整个工程竣工资料乙方必须按综合资料、评定资料、材质保证资料分类编号装订成册，一式三份交甲方含竣工图三套。

十一、质量保修期限。

除执行《_建筑法》相关条款外，常规项目保修期一年。

十二、质保金扣留。

按结算价的3%扣留，质量保证责任不因质保金的退还而解除。

十三、组成合同的文件及解释顺序。

1、本合同协议书。

2、中标通知书。

3、招标书及施工方案。

4、施工图纸。

5、标准、规范及有关技术文件。

十四、其他。

1、乙方在施工前必须科学的编写施工组织方案报甲方，经批准后并依据此方案执行。

2、乙方必须严格执行各种施工规范要求按图施工。

3、乙方在施工期间甲方全力以赴配合，有什么问题随叫随到。

4、凡隐蔽工程和签证项目必须经甲、乙双方、质检单位、设计单位当时完盖各种签字手续，不得后补。

5、乙方须服从甲方现场人员的管理，甲方工地代表有权随时对工程质量进行随机抽样检查和询问相关问题。

6、甲方在保证工程进度款按时支付的前提下，乙方在整个施工期间不能以任何理由为借口停工，否则每停工一天按合同造价的5%罚款。

7、在整个施工期间，乙方发生的任何安全事故均由乙方负责处理，甲方协助、督促乙方处理。

8、本合同有效期内，甲、乙双方任何一方均无权提出终止合同。

9、其他未尽事宜，双方协商解决，并增补协议，协议与合同同等效力。

10、甲、乙双方如有争执通过协商无法解决时，可以通过当地仲裁机构裁定。

十五、合同生效和失效。

双方签字、盖章之日起生效，本工程竣工结算完双方签字盖章后除十、十一条外自动失效。

甲方：（公章）。

乙方（公章）：

地址：

地址：

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

如何签订施工协议范文

发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：

应甲方需要，依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。

四、工程造价：本工程预算价为元。

（大写金额：整）（详见工程预算书）。

五、承包方式：包工包料。

六、付款方式：

合同签订后7日内，甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款；工程完工时，甲方一次性支付剩余款项。

七、结算方式：实测工程量×固定单价。

八、工程工期。

工期总日历天数为天，自年月日至年月日。

九、施工要求。

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

十、其它事项。

1、乙方必须严格控制工期。

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

十一、本协议共2页，一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：工程预算书。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：年月

乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月2日日

妻子如何签订协议范文优选

甲乙双方于____年____月____日，在______婚姻登记处办理了结婚证，系合法夫妻。为促进夫妻关系健康稳定的发展，为创造一个和谐幸福的家庭，根据《_婚姻法》，本着男女平等.互帮互助.互谅互让.相互包容.相互信任.相互忠诚的原则，甲乙双方自愿签订本忠诚协议如下：

1：夫妻间应具有：夫妻平等.相互信任.相互忠诚.相互尊重.相互谅解.相互关心.相互帮助，共同抚育孩子，共同赡养老人，共同维持家庭，待人处事要多沟通.多谅解.多协商的责任和义务。

2：夫妻双方都有参加生产、劳动、生意经营、工作、学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或干涉。但对婚外异性间的联系与交往，应当保持一定的距离，不能过于亲密和频繁。否则，对方有对其言行进行详细调查的权利。对违反夫妻相互忠诚协议的，过错方要给无过错方赔偿三千元以上三十万元以下的精神损失抚慰金。此抚慰金的多少，由无过错方来定。

3：夫妻双方都不能以对方的缺点、错误和不足为由，进而取笑、殴打、辱骂、嘲讽或挟持对方。对违反此规定者，要给受害方壹仟元以上三千元以下的赔偿。对拒不赔偿的，无过错方保留向人民法院起诉索赔精神损害或人身伤害抚慰金的权利。

4：夫妻关系因矛盾恶化时，均有向对方提出分居试离婚的权利。试离婚期间夫妻双方都可不尽夫妻生活义务，但要负夫妻责任，试离婚期限由夫妻双方协商后确定。

5：对夫妻在婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、生产、生意经营、知识产权等收益的归属，必须要有书面约定;该约定可归夫妻共同财产，也可归夫妻一方所有。或部分归夫妻共同财产，部分归夫妻单方所有;对一方的婚前财产、因身体或精神受到伤害所获得的赔偿费、医疗费、残疾人生活补助费及一方专用的生活用品，归夫妻单方所有;对夫或妻由单方个人财产投资所取得的收益，归单方所有。对以夫妻共同财产投资所取得的收益，归夫妻共同所有。

6：夫妻双方对婚后所得的共同收益资金，均无全权掌控和全权处理的权利。双方可以以一方保存密码，一方保存支票的方式，保留自己所应有的权利和在婚姻家庭中的地位。

7：对家庭日常开支，经双方协商同意后，可由一方或双方主事进行。对超出计划外的开支项目，在无法与对方协商的条件下，可由夫或妻单方进行确定。但进行确定的后果，在对方不谅解的前提下，要由当事人自负。

8：对夫妻关系存续期间，由夫妻双方出面或夫妻双方知道该项债务确实用于生产和共同生活所需所产生的债务，由夫妻共同财产偿还;由夫或妻单方出面所产生的债务，其收益归夫或妻单方所有的，第三人知道该约定的，以夫或妻单方所有的财产偿还。第三方不知道的，也由夫或妻单方偿还。夫或妻单方所拥有的财产不足清偿的，由夫妻共同财产偿还或由人民法院判决确定。

9：夫妻间应有互相帮扶的义务。当一方不履行帮扶义务时，需要帮扶的一方，有权要求给付帮扶费的权利。

10：父母对子女有抚养教育的义务;子女对父母有赡养扶助的义务。父母不履行抚养义务时，未成年的或不能独立生活的子女或老人，有权要求付给抚养费的权利。子女不履行赡养义务时，无劳动能力的或生活困难的父母，有要求子女付给赡养费的权利。禁止遗弃家庭，遗弃孩子，遗弃老人的行为。

11：子女随父姓。夫妻双方均无更改孩子姓名的权利。违反此规定者要给对方五万元以上十万元以下的赔偿。

12：父母有保护和教育未成年子女的权利和义务。当未成年子女对国家、集体或他人造成损害时，父母有承担民事责任的义务。

13：违反上述协议者，过错方要赔偿给无过错方5万元以上30万元以下的责任。

14：夫或妻做为无过错方，有要求过错方赔偿五万元以上三十万元以下的权利。

15：本协议也可作为家法，自夫妻双方签字按手印后生效。

16：本协议一式三份，夫妻双方各持一份，另一份交公证机关备案。

夫方姓名指纹处：___________________。

妻方姓名指纹处：___________________。

日期：___________________

如何签订施工协议范文

甲方：

乙方：

为了切实搞好安全生产，杜绝安全事故，保护职工在工作、生活中的安全和健康，使企业获得较好的经济效益和社会声誉，特制订本安全生产责任书。

2、及时对乙方进行安全教育。

3、安排专业电工负责施工用电的安装。

4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底。

1、认真学习有前安全生产的规章制度，积极参加安全活动，提高安全知识，增强安全意识和自身防范能力。

2、自觉遵守行业纪律、禁令，正确使用劳动防护用品和用具，遵守交通规则，注意上下班途中安全。

3、严格按操作规程施工，做到不违章操作，坚决抵制违章指挥，如违反安全操作规程，项目部均有权制止和给予处罚，清退。

4、在施工中发现有存在安全隐患，必须立即向项目部领导或专（兼）职安全员报告，整改后经复查确实无隐患方可施工。

5、做到十个不准：

（1）不准无证开机；

（2）不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业；

（3）不准破坏公共设施和公共财产；

（4）不准在工地上随便大小便；

（5）不准在吊篮内乘人；

（6）不准在工地上；

（7）不准上下一线同时作业；

（8）不准随意向外抛物料；

（9）不准违章作业；

（10）不准随意乱挂乱接电器设施。

6、做到十个要：

（1）要热爱我们自己的企业；

（2）要安全生产文明施工；

（3）要维护职工之间的团结；

（4）要遵纪守法做一个合格的公民；

（5）要遵守一系列有关质量、安全的规章制度；

（6）要爱护集体和个人财产；

（7）要搞好集体和个人的清洁卫生；

（8）要服从管理，听从指挥；

（9）要做好防火、防盗、防触电工作；

（10）要提倡勤俭节约，反对铺张浪费。

7、做到安全三不伤害；注意自己不伤害自己，注意自己不伤害别人，不让别人伤害自己。

1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全，自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故，由乙方自我承担责任。

2、在非上班时间发生安全事故，无论在工地内还是工地外，都不让项目部和班组承担损失，均由本人承担。

3、如果家属、小孩来探亲，自己租住房子，不住在工地内，不带小孩进工地。家属不上班的，无论在工地内还是工地外，发生一切事故均由乙方承担责任。

本协议书双方签字生生效，离开工地终止。

甲方：乙方：

签订日期：

妻子如何签订协议范文优选

甲乙双方于__年__月__日，在___婚姻登记处办理了结婚证，系合法夫妻。为促进夫妻关系健康稳定的发展，为创造一个和谐幸福的家庭，根据《_婚姻法》，本着男女平等。互帮互助。互谅互让。相互包容。相互信任。相互忠诚的原则，甲乙双方自愿签订本忠诚协议如下：

1、夫妻间应具有：夫妻平等。相互信任。相互忠诚。相互尊重。相互谅解。相互关心。相互帮助，共同抚育孩子，共同赡养老人，共同维持家庭，待人处事要多沟通。多谅解。多协商的责任和义务。

2、夫妻双方都有参加生产。劳动。生意经营。工作。学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或干涉。但对婚外异性间的联系与交往，应当保持一定的距离，不能过于亲密和频繁。否则，对方有对其言行进行详细调查的权利。对违反夫妻相互忠诚协议的，过错方要给无过错方赔偿三千元以上三十万元以下的精神损失抚慰金。此抚慰金的多少，由无过错方来定。

3、夫妻双方都不能以对方的缺点。错误和不足为由，进而取笑。殴打。辱骂。嘲讽或挟持对方。对违反此规定者，要给受害方壹仟元以上三千元以下的赔偿。对拒不赔偿的，无过错方保留向人民法院起诉索赔精神损害或人身伤害抚慰金的权利。

4、夫妻关系因矛盾恶化时，均有向对方提出分居试离婚的权利。试离婚期间夫妻双方都可不尽夫妻生活义务，但要负夫妻责任，试离婚期限由夫妻双方协商后确定。

5、对夫妻在婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、生产、生意经营、知识产权等收益的归属，必须要有书面约定；该约定可归夫妻共同财产，也可归夫妻一方所有。或部分归夫妻共同财产，部分归夫妻单方所有；对一方的婚前财产、因身体或精神受到伤害所获得的赔偿费、医疗费、残疾人生活补助费及一方专用的生活用品，归夫妻单方所有；对夫或妻由单方个人财产投资所取得的收益，归单方所有。对以夫妻共同财产投资所取得的收益，归夫妻共同所有。

6、夫妻双方对婚后所得的共同收益资金，均无全权掌控和全权处理的权利。双方可以以一方保存密码，一方保存支票的方式，保留自己所应有的权利和在婚姻家庭中的地位。

7、对家庭日常开支，经双方协商同意后，可由一方或双方主事进行。对超出计划外的开支项目，在无法与对方协商的条件下，可由夫或妻单方进行确定。但进行确定的后果，在对方不谅解的前提下，要由当事人自负。

8、对夫妻关系存续期间，由夫妻双方出面或夫妻双方知道该项债务确实用于生产和共同生活所需所产生的债务，由夫妻共同财产偿还；由夫或妻单方出面所产生的债务，其收益归夫或妻单方所有的，第三人知道该约定的，以夫或妻单方所有的财产偿还。第三方不知道的，也由夫或妻单方偿还。夫或妻单方所拥有的财产不足清偿的，由夫妻共同财产偿还或由人民法院判决确定。

9、夫妻间应有互相帮扶的义务。当一方不履行帮扶义务时，需要帮扶的一方，有权要求给付帮扶费的权利。

10、父母对子女有抚养教育的义务；子女对父母有赡养扶助的义务。父母不履行抚养义务时，未成年的或不能独立生活的子女或老人，有权要求付给抚养费的权利。子女不履行赡养义务时，无劳动能力的或生活困难的父母，有要求子女付给赡养费的权利。禁止遗弃家庭，遗弃孩子，遗弃老人的行为。

11、子女随父姓。夫妻双方均无更改孩子姓名的权利。违反此规定者要给对方五万元以上十万元以下的赔偿。

12、父母有保护和教育未成年子女的权利和义务。当未成年子女对国家、集体或他人造成损害时，父母有承担民事责任的义务。

13、违反上述协议者，过错方要赔偿给无过错方5万元以上30万元以下的责任。

14、夫或妻做为无过错方，有要求过错方赔偿五万元以上三十万元以下的权利。

15、本协议也可作为家法，自夫妻双方签字按手印后生效。

16、本协议一式三份，夫妻双方各持一份，另一份交公证机关备案。

夫方姓名指纹处：________妻方姓名指纹处：________。

妻子如何签订协议范文优选

甲乙双方于________年____月____日，在______婚姻登记处办理了结婚证，历经____余年，生有____和____，共____个子女，系合法夫妻。现因琐事导致夫妻感情不和，经多次沟通无效，又怕离婚后后悔，最后经多次协商，夫妻双方均愿立下此《夫妻分居（试离婚）协议书》如下：

1：夫妻分居由________年____月____日开始，至________年____月____日结束。

2：夫妻分居期间，可互不为对方尽夫妻生活义务，也不得干涉各自生活的自由。

3：在夫妻分居期间，各自所得的所有收益，归各自所有，互不为夫妻共同财产。

4：在分居期间，双方应从各自的收益中，拿出同等的费用和一定的`时间来，定期或不定期的共同抚育孩子。此项用途的信用卡，由随孩子生活的一方保管，但无随便支取的权力。若用此款时，必须由另一方同意后，才可进行。夫妻双方可一方保存信用卡，另一方保留信用卡密码，以此来保留各自应有的权利。

5：双方各自的父母，应由各自抚养，所产生的费用，由各自承担。

6：现在____街____号的__室__厅有阳台车库共____平米的房子，可由__方居住。没有住房的__方，要自行解决，但__方保留拥有房子一半的权益；对生活困难。没有住房的一方，根据婚姻法的相关规定，另一方有协助的义务。

7：在分居期间，夫妻各自的所有收益归各自所有，互不再为夫妻共同财产，也无夫妻间互帮互助的义务。

8：夫妻分居期间，各自所产生的债权及债务，归所产生债权及债务的一方处理并承担；对分居前，由夫妻共同财产所产生的债权及债务，由夫妻双方平等分割并承担，且有协助对方处理的义务；对因抚育孩子将要产生的债务，必须由另一方同意后，才可进行。否则，将由当事人自己承担。

9：在分居期间，夫妻双方均不得干涉对方的工作与社交的自由。

10：在夫妻分居期间，夫妻双方均无私自处理。藏匿和变卖夫妻共同财产的权力。夫妻婚后的共同财产，包括存款，车。房。家居。电器等一切生活用品另列清单三份，各自保管一份，另一份随本协议交由公证机关保存。对违背此条款者，另一方保留索要对相应财产十倍价值的权力。

11：对夫妻双方婚前各自的财产，各归各自所有。但也应列出详细的清单，随同婚后共同财产清单和本协议，一并交由公证机关存档。

12：孩子暂随__方居住生活。没随孩子生活的一方，可适当的多拿一部分抚育费。

13：夫妻双方均不得干涉孩子联系父母的权力。

14：没随孩子生活的一方，保留对孩子定期或不定期的探视权。

15：为让孩子不受影响，夫妻双方虽然分居，但应各自保留固定的手机号码并畅通，以便夫妻双方为了孩子而联系对方之用。

16：对分居之前，由夫妻共同财产所产生的债权及债务，仍由夫妻共同处理并等价偿还。

17：本协议由交公证机关之日起生效，至由公证机关拿回之日起失效。

18：本协议一式三份，夫妻双方各持一份，另一份交由公证机关保留备案。

19：分居期间，夫妻各自所产生的生活费用（包括医疗费和其它各自所产生的债务），由各自承担并偿还。

20：本协议失效后，双方再进行协商确定：是否合居，还是正式协议或诉讼离婚。

21：违背以上条款者，另一方保留对其进行适当的经济处罚的权力。

妻子如何签订协议范文优选

依照《_婚姻法》、《_合同法》和《_民法通则》的相关规定，拟定本协议。

甲乙双方在实现下列事实构成条件之后，本协议自动生效：

1、甲乙双方均无配偶；

2、甲乙双方没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系；

3、甲乙双方均经过婚前质检程序，且无任何质量问题；

4、甲乙双方彼此中意顺眼，并愿意均摊9块钱的办证费；

5、甲乙双方愿意举行婚礼仪式，仪式的内容及形式由双方友好协商制定。若未能达成一致意见时，由甲方决定。

（四）沐浴：甲方沐浴乙方负责擦背，乙方沐浴不得干涉甲方观看自由；

（六）其他：

b.除非发生不可抗力事件，否则各方必须接听电话或在十分钟内回电话；

c.除非发生不可抗力事件，否则每天凌晨1点前必须回家睡觉；

d.本协议所指不可抗力事件定义为“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”；

e.其他未尽的事项由甲方填充。

（一）普通争议处理原则：

a.乙方提出解决方案，甲方终审；

b.甲方提出解决方案，乙方响应。

（二）重大争议处理原则：本协议所指重大争议定义为离婚。本协议具有不可撤销之约束力，不接受任何理由的退货换货行为。

本协议自甲乙双方签署后生效，有效期至甲乙任何一方去世为止。

甲方（签署）：__________乙方（签署）：__________。

妻子如何签订协议范文优选

住址：_______。

乙方：_______。

住址：_______。

甲方、乙方双方与______年__月__日在______民政局办理婚姻登记，现双方为合法夫妻。甲乙双方都愿共筑爱巢、白头偕老。但为防止今后可能出现的财产纠纷，双方经友好协商，达成如下协议：

一、婚内现有财产的约定。

1、现有房产一处，位于__________________，现房屋产权登记人为_____。该房屋共计_____万由_____支付_____万元首付款，其余办理按揭。装修及家具、电器的购买由_____出资。

如果双方离婚，该房产及房内家具电器归_____所有，甲方负责协助办理房屋过户到_____的手续，房屋过户发生的一切费用由_____承担。

2、双方父母的遗产分别属于双方个人所有，不作为双方的共同财产。

3、甲乙双方如需要用于家庭共同生活而向他人借钱，应由双方共同书面签名方可视为夫妻共同债务，由双方共同偿还，无双方共同书面签名则视为个人债务，由个人承担。

二、对于共同财产的保管约定。

甲乙双方应当如实通报各自的全部收入情况（包括除工资外的额外收入），并定期将各自全部收入的95％集中存放于共同的账户，视为共同财产用于共同生活的开支。其余的5％视为个人财产与对方无关。共同的账户由女方保管进行统一支配，用做家庭开支，女方有定期向男方告知的义务。

三、双方忠诚协议的约定。

1、如果男方今后有过错（包括但不限于婚外情、婚外性、与她人同居、重婚、家庭暴力、吸毒、严重赌博等等越轨或违法行为）造成夫妻感情破裂而离婚的（包括协议离婚、男方或女方向法院提起离婚），夫妻财产按以下约定处理：

（1）男方自愿放弃家庭全部财产，净身出户。

（3）夫妻共同财产全部归女方所有（包括以后再购置的房产以及其它大件物品）。

（4）、男方应向女方赔偿精神损失30万元，在办理离婚相关手续时直接以现金支付给女方。

2、如果女方今后有过错按正常离婚进行分配。

3、如双方无其它过错的情况下财产分配按正常离婚进行分配。

四、签订本协议的目的，是为了男女双方和睦相处，互敬互爱，衷心希望双方能白头偕老。所以双方必须遵守本协议约定的内容，如有违反则自愿按协议约定内容执行。

五、双方自愿签订，清楚了解其协议的法律效力，并遵守约定内容。

六、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

_______年__月__日。

乙方：_______。

_______年__月__日。