劳务的发展对于促进就业和提高劳动力的素质具有重要意义。这是一些客户对劳务提供者的评价和推荐，希望对选择合适的劳务有所帮助。
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、合同主要内容：
1、甲方将承包的位于____市____区(县)_________工程以_____方式交给乙方承做。
2、合同金额：(大写)________整(小写)_______整。
二、合同细节说明：
1，甲方工作：
(1)甲方代表对工程质量、进度进行监督，办理验收、变更登记手续。甲方其他成员对工程及乙方的意见均须通过甲方代表与乙方代表接触。
(2)负责协调与主管部门的关系，保证乙方施工时间。
2，乙方工作：
(1)包工不包料。
(2)严格按照图纸做法进行施工，参加竣工验收。
三、违约责任：
双方任何一方违约，在协商不成的情况下，任何一方均可向当地仲裁尾委员会、当地人民法院提起诉讼。
四：其他：
1、因不可抗力造成损失，甲乙双方责任分担。
2、以下原因可解除合同：
(1)甲乙双方协商一致。
(2)甲方未按约定支付工程款，承包人有权解除合同。
(3)不可抗力致使合同无法履行。
(4)因一方责任致使合同无法履行。
3、合同解除后，甲方、乙方应按双方的约定进行结算。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
4、本合同发包人、承包人双方约定生效方式，工程竣工履行全部义务，竣工结算价款支付完毕，合同即告终止。
5、本合同一式两份，具有同等效力，甲方、乙方双方分别保存一份。
甲方(签章)乙方(签章)。
代表人：(签字)代表人(签字)。
时间：时间：
乙方(分包单位)：_______________
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他法律、法规，为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，签订本协议。
第一条工程名称、分包范围及作业内容
(一)工程名称：_______________
(二)本合同分包范围：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
(三)本合同劳务作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
第二条甲方的权利和义务
(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规。
(二)甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。
(三)甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。
(四)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。
(五)甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。
(六)甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。
第三条乙方的权利和义务
(一)认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
(二)乙方负责其分包范围内的安全生产管理工作，服从甲方对施工现场的安全生产管理。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。
(三)乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
(四)乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。
(五)乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。
(六)乙方须建立健全安全组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格，持证上岗。
(七)乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的'人员提供合格的个人防护用品。
(八)乙方须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底作业，乙方不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。
(九)乙方须根据规定为职工办理相应的安全生产保险，其费用由乙方自行解决。
(十)施工过程中需要新进场人员的，乙方必须备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后乙方配合甲方对新进场人员进行安全教育考核，合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故，乙方承担全部责任。
第四条乙方人员进场后，必须接受甲方的安全教育、考核，经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好教育记录，履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的人员作业。
第五条乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品，并指导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好安全防护用品。
第六条由甲方或乙方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方承担。乙方自带的机械设备、电气设备等必须符合相关安全规定，并负责日常的检查、维修、保养。
第七条甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定需要拆除改动的，必须经甲方工地施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除安全防护设施所造成的后果，均由该方人员及其单位承担全部责任。
第八条乙方人员施工前，必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查，发现隐患，立即停止施工，隐患排除后方可进行作业。乙方没有履行作业前安全检查职责，造成发生安全事故的，责任由乙方承担。
第九条乙方使用的特种作业人员必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设备。
第十条乙方使用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。
第十一条甲方对在安全检查中发现的各类隐患，有权发出隐患通知书，乙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，甲方有权停止乙方作业，乙方必须无条件遵从。
第十二条甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚，罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效，乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款，逾期不交的加倍处罚，并从当月工程款中扣除。
第十三条甲、乙双方要不断总结分析安全生产形势，对乙方和乙方作业人员重视安全生产、安全工作成绩显著的，甲方应予表扬和奖励。
第十四条乙方人员进入施工现场，必须遵守北京城建集团和北京城建六建设工程有限公司施工现场安全管理规定，在施工现场必须做到：
(一)进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，禁止吸烟，禁止酒后作业。
(二)必须执行交底规定的安全技术措施，未经交底禁止作业。
(三)从事特种作业的人员必须持有特种作业操作证，无证人员禁止作业。
(四)必须服从现场管理人员的指挥和管理。
(五)禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标志的出入口。
(六)高处作业必须正确使用安全带。
(七)楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。
(八)明火作业必须开具动火证，按规定清理周围易燃物，有防火措施及看火人。
(九)禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示等安全标牌。
(十)非电工禁止进行电气作业。
(十一)禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器。
(十二)禁止私自在建筑结构中居住和储存物品。
(十三)禁止容留外部人员留宿。
第十五条事故处理
(一)属于甲方的责任造成伤亡事故，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方职工及家属。
(二)属于乙方责任或乙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚标准：重伤事故每人次处以五万元罚款;亡人事故每死亡一人处罚__________元。
第十六条当甲乙双方发生争议时，双方协商解决;协商不成，提交北京市密云县人民法院进行判决、裁定。
第十七条本协议自签订之日起生效;本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。
第十八条其它事宜：
第十九条本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份。
甲方盖章：_______________
乙方盖章：_______________
甲方代表：_______________
乙方代表：_______________
协议签订日期：_______________
发包人：
承包人：
经双方协商*方将工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任，本着互惠互利的原则，订立如下协议，供双方共同执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、分包内容：主体承建(从基础到屋面封顶)。
四、工程施工单价：元/?(按图纸确定的总平方)。
五、工程款的支付：主体封顶付40%，余款工程验收交给镇*时结清。
六、工程质量：符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。
广州市城乡建设委员会。
制定。
广*市工商行政管理局。
二〇一三年一月。
目录。
第一部分协议书。
1.工程名称……………………………………………………1。
2.工程地点……………………………………………………1。
3.工程概况……………………………………………………1。
4.合同承包范围………………………………………………1。
5.合同价款总额………………………………………………1。
6.合同工期……………………………………………………2。
7.质量标准……………………………………………………2。
8.合同文件及解释顺序………………………………………2。
9.合同生效……………………………………………………2。
第二部分通用条款。
1.发包人………………………………………………………4。
2.承包人………………………………………………………5。
3.工期延误……………………………………………………7。
4.误期赔偿……………………………………………………8。
5.不可抗力……………………………………………………8。
6.送达…………………………………………………………9。
7.事故处理……………………………………………………10。
8.工程变更……………………………………………………10。
9.合同总价款计算规则及构成方式…………………………11。
10.合同总价款的支付与结算方式……………………………11。
11.安全事故责任………………………………………………11。
12.违约责任…………………………………………………11。
13.合同争议…………………………………………………12。
14.合同解除…………………………………………………13。
15.合同终止…………………………………………………14。
16.合同备案…………………………………………………14。
17.补充条款…………………………………………………14。
第三部分专用条款。
1.发包人………………………………………………………15。
2.承包人………………………………………………………15。
6.送达…………………………………………………………16。
9.合同总价款计算规则及构成方式…………………………16。
10.合同价款的支付及结算方式……………………………23。
12.违约责任…………………………………………………23。
13.合同争议…………………………………………………24。
15.补充条款………………………………………………….24。
第四部分附件。
附件一、法定代表人（负责人）证明书……………………25。
附件二、授权委托证明书……………………………………26。
第一部分协议书。
发包人资质证书号：_______________________________。
承包人资质证书号：_______________________________。
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
建筑面积：______________________。
5.合同价款总额（暂定）：_________元（人民币），大写_________。
6.合同工期。
开工日期：___________年__________月__________日
竣工日期：___________年__________月__________日
总日历天数为：___________天。
7.质量标准：
本工程应当达到质量评定___________等级。
8.合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（2）劳务中标通知书（如有）；
（3）通用条款；
（4）专用条款；
（5）标准、规范及有关技术文件；
（6）图纸及工程量清单；
（7）劳务投标书及其附件（如有）；
（8）招标文件；
（9）附件及专用条款约定的其他文件。
9.合同生效：
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。本合同正本__________份，由发包人和承包人各执_____份；副本__________份，发包人执__________份，承包人执____份。
发包人：（盖章）承包人：（盖章）。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
地址：地址：
银行账号：银行账号：
签订时间：______年_____月_____日。
签订地点：_____________________。
第二部分通用条款。
1.发包人。
1.1发包人权利和义务：
1.1.1负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
1.1.2统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
1.1.3按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，保证所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施符合施工需要。
1.1.4随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
1.1.5及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
1.1.6认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
1.1.7检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书和广州市建设工程平安卡的工人进入施工现场。
1.1.8在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日内书面告知承包人并提出异议。
1.1.9按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险和意外伤害保险。
1.1.10承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
1.1.11其它发包人应当承担的义务。
1.2发包人委托代理人。
发包人委托代理人，发包人委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
2.承包人。
2.1承包人权利和义务：
2.1.1组织具有相应资格证书和广州市建设工程平安卡的工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2.1.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资，并将工资发放信息登记录入广州市建设工程平安卡管理系统。
2.1.3按发包人施工计划要求，提交与施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，按政府劳动保护用品配备要求自备施工人员劳动保护用品，确保施工安全。
2.1.4承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失。
2.1.5自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，赔偿以实际损失为准。
2.1.6按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
2.1.7妥善保管、合理使用发包人提供给承包人使用的机具、周转材料及其他设施。做好成品保护工作。
2.1.8承包人应与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。
2.1.9配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程的验收工作。发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合，相应的配合费用由发包人或施工场地内第三方与承包人协商支付。
2.1.10承包人在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址、文物、化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
2.1.11劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
2.1.12在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日内书面告知发包人并提出异议。
2.1.13其它承包人应当承担的义务。
2.2承包人委托代理人。
承包人委托代理人，承包人委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
3.工期延误。
对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：
（1）不可抗力；
（2）设计变更和工程量增加；
（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
（6）发包人同意的其他情况。
4.误期赔偿。
除不可抗力外，因发包人原因造成承包人发生停工、窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为同意。如因承包人原因造成的停工、窝工，由承包人承担赔偿责任。
5.不可抗力：
5.1不可抗力事件发生后，觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
5.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
5.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
5.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
6.送达：
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7个工作日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
送达方式适用于以下情况：
（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同进度款；
（2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；
（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；
（4）承包人要求发包人停止违约行为的；
（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工；
（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的；
（7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；
（8）本合同第二部分1.1.8.2.1.12所列事项；
（9）其它情况，双方在专用条款中约定。
7.事故处理：
7.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
7.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
8.工程变更：
8.1施工中如需对原工作内容进行变更，发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，办理有关变更手续：
8.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
8.1.2增减合同中约定的工程量；
8.1.3改变有关的施工时间和顺序；
8.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
8.2非承包人原因造成的变更导致合同总价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同总价款应相应减少，工期相应调整。
8.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
9.合同总价款计算规则及构成方式：
本工程的合同总价款包含社会保障费等税费。计算规则按专用条款规定。
10.合同价款的支付及结算方式：
发包人按合同向承包人支付合同价款。承包人应向发包人出具合法有效的收款凭证，并将发放到工人的付款凭证交付发包人。
合同价款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。
11.安全事故责任。
由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
12.违约责任：
12.1发包人违约责任。
当发生下列情况时：
（1）发包人未能按约定的款项类别、金额、承包人指定账户和时间支付相应款项。
（2）发包人不按约定核实承包人完成的工程量。
（3）发包人未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其他责任和义务。
12.2承包人违约责任。
当发生下列情况时：
（1）承包人因自身原因延期交工的。
（2）承包人施工质量不符合本合同协议书7条约定的质量标准。
（3）承包人未达到约定的安全文明施工标准。
（4）承包人以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第四百七十八条规定的行为）向发包人提出要求的行为。
（5）承包人未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其他责任和义务。
13.合同争议：
发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续。同时，应保护好已完工作成果。
（1）一方违约导致合同确已无法履行，双方协议解除合同；
（2）经双方同意终止或解除合同；
（3）仲裁机构裁定终止或解除合同；
（4）人民法院判决终止或解除合同。
14.合同解除：
14.1承包人和发包人协商一致的，可以解除本合同。
14.2发包人与建设单位的施工总承包合同（专业承包合同）解除的，发包人可以向承包人发出书面通知解除本合同。
14.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。发包人超过28天仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出书面通知解除合同。
14.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出书面通知解除合同。
14.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，合同任意一方可向另一方发出书面通知解除合同。
14.6本合同约定的解除条件成立时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人负责赔偿。发包人不按约定支付解除合同结算价款，影响承包人及时退场的或给承包人造成经济损失的，由发包人负责赔偿。
14.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
14.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。
15.合同终止。
双方完全履行合同全部义务，合同总价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同终止。
16.合同备案。
发包人和承包人根据规定将本合同备案。
17.补充条款。
在专用条款中约定。
第三部分专用条款。
1.发包人。
1.1发包人权力和义务。
1.1.1本工程安全文明施工要求达到：________________________________。达到此标准，发包人将按照___________标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照___________标准予以处罚。
1.1.3发包人应在劳务分包工作开工_____天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸__________套。承包人应在接到图纸后_____天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人可以拒收，发包人承担由此造成的损失。
2.承包人。
2.1承包人权力和义务。
6.送达：
（9）双方约定的其它情况:______________________。
9.合同总价款计算规则及构成方式。
9.1本工程的合同总价款采用下列第_____________种方式计算：
（1）工程量清单综合单价计价；
（2）工种工日单价；
（3）综合工日单价；
（4）建筑面积综合单价;。
（5）固定合同总价款；
（6）工程实物量综合单价。
（7）双方约定其他计算方式：___________。
________________________________________________________________。
9.3合同价格未包括的风险范围：__________________，
如发生，调整方式为__________________________________。
9.4采用工程量清单方式计价的，工程的计量规则、计价办法及其他相关规定，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准。参考表格如下：
9.5采用工种工日单价方式计价的，不同工种工日单价为：
备注：有上表20种工种未涉及到的工种，可自行在上表中补充。工程量的计量按有效签证的签证数量调整。
9.6采用综合工日单价方式计价的，综合工日单价为__________元/工日，暂共___________工日；工日的计量按有效签证的签证数量调整。
9.7采用建筑面积综合单价方式计价的，合同价款单价为_____________元/m2，建筑面积暂定___________m2。
9.7.1建筑面积的计算规则为______________________否则按现行国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算。
9.7.2遇本合同中止、解除时，未形成建筑平方米的劳务作业工程量的计算方式为________________，计算规则为______________________________________，单价为_____________。
调整方法为：______________________________________________________。
9.9采用工程实物量综合单价方式计价的，参考表格如下：
备注：有上表中未涉及到的施工项目，可自行在上表中补充。
10.合同价款的支付及结算方式：
10.1劳务进度款按月支付，进度款金额为上月完成劳务作业量所对应劳务费用的__________%。承包人每月7日前将上月实际完成劳务作业量和对应的劳务费用书面形式报送发包人，发包人收到书面资料7日内审核确认并书面答复承包人，逾期不答复的，视为同意承包人提交的劳务作业量和对应劳务费用。承包人自劳务作业完成并经发包人及监理单位验收之日起28日内将包括合同最终总价款金额的结算资料提交发包人，逾期不提交将视之前提交的资料为最终结算资料。发包人自收到承包人提交的结算资料之日起28日内审核确认并书面答复承包人。逾期不答复的，视为同意承包人提交的结算资料。
10.2合同价款的支付以___________的方式办理。发包人书面答复或视为同意劳务进度款（或合同最终总价款）之日起7日内支付合同价款。
10.3双方约定其他支付及结算方式：______________。
如承包人未如期支付工人工资、法定社会保险费用，造成工人的投诉、纠纷，发包人有权从未结算劳务款中代承包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金后，剩余的劳务款再向承包人支付。
12.违约责任：
12.1双方应严格按照合同履约。任何一方擅自解除合同，除向对方支付合同总价款__________%的违约金外，还应承担因违约而造成对方的经济损失。
12.3承包人因自身原因延期交工的，每逾期1日，应向发包人支付合同总价款0.05%的违约金。
13.合同争议：
双方在履约过程中产生争议，应协商解决或请求调解解决，协商或调解不成的，采用下列第_____种方式解决争议：
（1）向广州仲裁委员会申请仲裁。
（2）向人民法院起诉。
17.补充条款：
第四部分附件。
附件一：
法定代表人（负责人）证明书。
___________现任我单位_______________职务，为法定代表人（负责人）特此证明。
法定代表人（负责人）。
性别：_____________。
年龄：_____________。
身份证号：______________________。
注册号码：______________________。
企业类型：______________________。
单位（盖章）。
附件二：
授权委托证明书。
兹授权___________为我方委托代理人，其权限是：__________。
代理人。
性别：_____________。
年龄：_____________。
身份证号：______________________。
注册号码：______________________。
企业类型：______________________。
法定代表人（负责人）：__________________（签名）。
授权单位（盖章）。
身份证号码：____________。
甲方聘用乙方为该公司绿化苗木养护工人，双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同，建立劳动关系并承诺共同遵守。
一、合同期限。
从______年______月______日起到______年______月______日止。
二、工作岗位及工作职责。
甲方安排乙方在___________小区范围内的各绿化区从事树木、花灌木、绿篱和草坪的栽植、灌溉、修剪、除草、施肥、病虫害防治和修补等工作。
因工作或业务的需要，甲方可调整乙方的工作岗位，具体工作内容和职责按甲方的岗位责任制和规章制度而定，乙方对此并无异议。
三、劳动报酬。
1、乙方每月工资为____________元。
2、因工作需要，具体绿化养护工人需乙方自行安排(人数不少于___人)，甲方承担具体绿化养护工人工资，乙方下属工人工资为：男性员工：_________元/月，女性员工：_________元/月。约定工资由甲方于每月日按时发放。
3、乙方及乙方下属工人的社保及其他福利均由乙方承担，甲方不承担除固定工资外的一切费用。
四、劳动纪律：
1、乙方及下属绿化养护工人的工作时间为：___________。
2、乙方自觉遵守国家法律法规和甲方制定的各项规章制度(如员工守则、绿化管养规范、职业道德等)，服从管理，主动、积极、负责和保质保量做好本职工作。
3、甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促和考核，并有权依据检查、考核结果，参照公司相关制度对责任人或当事人加以处罚或奖励。
4、乙方养护过程中，需做好现场文明养护。养护过程中由乙方造成的事故均由乙方自行负责。
五、合同的终止或解除条件：
1、双方经协商一致同意提前终止本合同。
2、本合同期满后自然终止。
六、本合同一式双份，甲已双方各执一份，自甲方盖章，乙方签名后生效。
甲方(盖章)：____________。
乙方(签字)：____________。
日期：____________
日期：____________
*方（发包单位）：
乙方（承包单位）：
根据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容、*质及数量：
四、工程工期：
五、工程质量要求：
六、工程造价：
七、工程承包方式及取费标准：
八、工程价款的拨付及结算方式：
九、本工程由*方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由*方核验后乙方点交签*。其中：
十、考核验收：本合。
甲方：
乙方：
分包工程名称：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容。
工程名称：工程办公楼区域广场及停车场铺装。
分包工作内容：绿化工程办公楼区域广场及停车场铺装范围包括：场地的平整、混泥土垫层、广场砖的铺设、停车场铺设、配合现场放线打点。
第二条作业人员。
乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件。
第三条合同工期。
开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
第四条合同价款。
合同价款为浇灌混泥土。
合同价款的确定原则：按实际工程量结算。
第五条双方权利及义务。
甲方负责提供材料及现场协调。
本场地现有混泥土破损之处，乙方按照甲方要求进行免费处理;。
本工程施工中所出现的一切不安全事故由乙方全权负责;。
乙方应严格按照甲方所提供的施工图进行施工;。
乙方应向甲方提供本工程所需材料清单;。
乙方应向甲方提供本工程施工的相关资料;。
本工程所需的一切施工工具由乙方自行解决。
工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。
第六条合同价款的结算和支付。
本工程完工后，甲方应在7个工作日内组织验收，验收合格后，甲方在5个工作日内向乙方支付所有款项。
第七条违约责任。
因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时，乙方应立即整改并不增加工时费。
第十七条。
本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。
第十八条。
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
甲方：绿化工程项目部。
甲方代表签字：
日期：
乙方：
乙方代表字：
*方:。
乙方:。
为优质、高速建好**************，经*、乙双方友好协商，*方将本工程路基、防护及排水等施工项目的劳务部分承包给乙方，为明确双方职责，确保工程施工顺利进行，现就有关事项签订协议如下:。
一、工程地点:。
二、承包方式:。
包工不包料，按实际完成工程量综合单价包干的形式承包。
三、工作范围:。
本工程施工范围内的路基、防护及排水等施工项目的劳务部分。
四、工作内容及单价:。
1、本工程承包范围内的路基、防护及排水等施工内容直至验收合格按综合单价包干结算(含施工所需劳保福利、加班加点补助以及完成上述内容所需的部分小型机具等)，工作内容及单价详见附件。
2、凡达不到合格标准的工程要求返工，返工直至合格标准，其返工所需人工、材料、设备等损失全部由乙方承担，并且*方有权按协议单价下浮20%结算。
3、乙方协助做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，做好工程已完工部分的成品保护工作，因乙方责任发生的损坏，乙方应承担损坏的全部经济损失。
4、凡在协议中约定按综合单价包干的项目，一律不另行结算计时工。设计变更新增加项目，双方另行协商约定综合单价。
5、未能及时完成或未做到工完场清的项目内容，施工员书面通知乙方及时完成，通知后仍未在*方要求时间内及时完成的，*方施工员可对乙方处以200-2000元/次罚款，如屡教不改者*方有权单方面终止协议，已完所有合格施工项目，*方有权按协议单价下浮20%结算，并且*方不再支付进度款，直至工程竣工验收后壹月内付清。
五、工程质量标准:。
乙方严格按照施工图纸和现行施工，所有工序必须达到合格工程标准，将偏差控制在合格工程标准允许值内。乙方必须严格按照图纸、规范和*方技术交底施工，因乙方原因造成的返工所发生的一切费用(包括人工、材料、设备)由乙方承担。如乙方在施工中无法保*工程质量，*方有权随时单方面终止协议，已完所有合格施工项目，*方有权按协议单价下浮20%结算，并且*方不再支付进度款，直至工程竣工验收后壹月内付清。
六、工程进度:。
该协议承包内容总的进度要求按照*方制定的进度计划完成，分项工程施工进度凭*方施工员签发的完成日期准时完工，达到验收标准。乙方必须组织足够的施工力量且保*能够24小时翻班作业。
七、付款方式:。
1、为了规范劳务人员*发放及生活保障，施工期间根据工程进度每两个月进行一次计量，并按已完合格工程价款总额的70%支付进度款。
2、本工程全部施工内容完成并验收合格后付至总结算价款的90%，剩余劳务承包款一年内付清。
3、乙方不得以任何理由拖欠劳务人员*。
八、双方责任:。
*方责任:。
1、*方向乙方提供设计图纸、施工用图集复印件一套。2、提供乙方生活、工作场地及生活用水、用电。3、按合同要求及时支付劳务承包进度款。
4、按进度提前落实各种材料的进场，并负责材料的检验及测试。5、负责协调场地周边及相关各方的关系。
乙方责任:。
1、服从*方的管理和监督，按*方的交底要求组织施工。
2、严格按图纸及相关规程规范的技术要求组织施工，确保施工质量。
3、做好安全文明施工，确保临时用电安全。承担施工中所有自身原因引起的安全事故的全部责任。
4、乙方施工人员必须服从*方安排，不准打架、斗殴、以及发生任何违法事件，如有违反，*方有权视情节轻重给予相应的经济处罚。
5、负责组织生产所需人员及技术力量，且自理伙食开支。自备各项劳动工具，且负责自行保管。
6、根据施工进度计划的要求，投入足够的人力，保*工期。
7、乙方不得将本协议项目下的施工作业转包或分包给他人。
九、安全生产、文明施工要求:。
1、进入工地的施工人员必须有*、计划生育*、暂住*，且注册登记，进入施工现场必须配戴好安全帽、工号牌。
2、严格遵守安全生产施工规范、规程及工地管理制度，服从工地管理人员的指挥和调配，严禁酒后作业，严禁穿拖鞋、赤膊进入施工现场。
3、上班前须对施工用工具、机械设备进行检查，对有安全隐患的地方需整改后方能进行施工(配合其他工种或通知施工员安排)。
4、机械*作工必须由*人员*作、持*上岗。
5、听从*方的指挥，不得冒险蛮干，否则后果自负。工地上严禁喝酒、赌博。6、材料、设备吊装由专人指挥，不得随便指挥作业。7、做到工完场清，下班后各种剩余材料清检堆码好。
乙方必须遵守安全施工*作规程，并做好班组人员安全教育，杜绝一切安全事故的发生。如发生安全事故，是因乙方*作失误或不按施工规范作业等自身原因造成的安全事故由乙方负全部责任，*方不承担任何责任。
十、其它:。
1、乙方必须服从*方安排和指挥，并接受有关单位的检查，不得有任何*情绪、言语和行动，更不得停工闹事，否则视情节严重处以1000元/次以上罚款，施工人员必须配戴安全帽进入工地，且不允许穿背心拖鞋，否则按50元/次^v^人处以罚款，并在进度款支付中予以扣除。
2、乙方严禁在工地打架斗殴，否则*方有权视情节严重处以10000元/次以上罚款，并且*方不承担任何责任和费用。
3、施工期间施工班组长必须日夜坚守工地，有事外出应向现场施工员请假并按时回来，否则每次罚款200元。
4、所有乙方施工人员必须是从事过本行业规定年龄以内的男*熟练工，老、弱、病、残等人员一律不得进入工地，一经发现每人每次罚款100元，并应立即请送出场，更不得收容在逃罪犯进入工地，一经发现罚款1000元/人。
5、乙方在施工过程中，不得浪费材料或损坏机具，否则由乙方全部负责照价赔偿，并处以200元/次罚款。所有材料必须及时清理成堆、机械定期清洁保养，否则*方安排人员清理，其费用由乙方进度款中扣除。
6、乙方施工人员的各项保险、社保费用由乙方自行承担。
十一、未尽事宜协商解决。
本合同一式两份，*乙双方各持一份，双方签字生效，望共同遵照执行。
*方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容。
工程名称：___________________工程办公楼区域广场及停车场铺装。
分包工作内容：______________绿化工程办公楼区域广场及停车场铺装范围包括：场地的平整、混泥土垫层、广场砖的铺设、停车场铺设、配合现场放线打点。
第二条作业人员。
乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件。
第三条合同工期。
开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
第四条合同价款。
合同价款为浇灌混泥土。
合同价款的确定原则：按实际工程量结算。
第五条双方权利及义务。
甲方负责提供材料及现场协调。
本场地现有混泥土破损之处，乙方按照甲方要求进行免费处理;。
本工程施工中所出现的一切不安全事故由乙方全权负责;。
乙方应严格按照甲方所提供的施工图进行施工;。
乙方应向甲方提供本工程所需材料清单;。
乙方应向甲方提供本工程施工的相关资料;。
本工程所需的一切施工工具由乙方自行解决。
工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。
第六条合同价款的结算和支付。
本工程完工后，甲方应在7个工作日内组织验收，验收合格后，甲方在5个工作日内向乙方支付所有款项。
第七条违约责任。
因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时，乙方应立即整改并不增加工时费。
第十七条。
本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。第十八条。
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
甲方：甲方代表签字：日期：
乙方：乙方代表字：日期
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就xx城市花园垃圾清运事宜达成以下协议：
一、清运范围及内容：
甲方委托乙方全权负责清运x小区(共100万平方米)所有的装修垃圾、绿化垃圾。并按政府相关要求妥善清运、处理垃圾。
二、合同期限。
壹年，从20xx年9月1日起至20xx年8月31日止。
三、甲方的权利与义务。
1、甲方在其能力所及范围内尽可能为乙方从事本合同约定提供便利条件。
2、甲方每月为乙方开具证明，以便乙方到税务局开具发票。
3、甲方对乙方工作有监督权、建议权和处罚权，乙方必须配合甲方工作。
4、甲方将装修垃圾、绿化垃圾堆放到指定垃圾池。
四、乙方的权利与义务。
1、乙方应每天对垃圾池内及偶尔产生死角堆放的地方进行清运工作，确保装修垃圾、绿化垃圾及时清运，保证垃圾不堆积。
2、乙方应自觉接受甲方对其履行合同约定的监督、指导，并依甲方要求随时纠正或改进其工作。
3、乙方工作人员发生的所有费用均与甲方无关，由此发生的一切经济纠纷由乙方负责。
4、乙方工作人员的劳动关系、劳资等由乙方自行到有关部门备案，与甲方无关，由此引发的一切法律纠纷由乙方负责。
5、乙方在清运垃圾过程中，不能与业主产生纠纷，如发生的'一切纠纷，由乙方自行承担责任。
6、乙方在清运垃圾过程中，造成公共区域设施设备损坏的，由乙方自行承担责任，并在五个工作日内恢复。
7、乙方在清运垃圾过程中，发生的一切人身安全事故及车辆交通安全事故，由乙方自行承担全部责任。
五、违约责任。
1、乙方应每天进行清运工作，保证垃圾不堆积、不残留。如果因垃圾清运不及时造成业主投诉的，甲方有权根据投诉情况进行调查，若情况属实，将视情节对乙方进行处罚。
2、乙方清运垃圾时，保证垃圾池周围环境的整洁、干净。否则，甲方有权进行处罚。
六、费用支付方式及地点。
一年中劳务费分旺季8000元/月(大写：捌仟元正)，具体时间为6月、7月、8月、9月;淡季7500元/月(大写：柒仟伍佰元正)，除旺季时间一年中其余月份都为淡季。乙方每月凭发票到甲方财务室结算，所发生的税、费由乙方自行承担。
七、其他。
1、合同期满前十五天，甲乙双方就续签事宜进行协商，另行签订合同。
2、本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力。
3、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份;本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
4、合同开始生效时间：月。
5、合同签订地点：
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
日期：
日期：
经甲、乙双方协商一致，就甲方将xx绿化工程的委托给乙方施工，签订以下协议。
包括xx市陈仓物流园区会展北路、南二路、北二路三条道路的绿化工程。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
1、开工日期本项目工程的工期从月日起至日止，共30个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程的，则按实结算。
乙方对道路绿化工程的.包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的的苗木样本，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
竣工验收合格后，向乙方支付工程的合同价款的90%.剩余10%竣工验收完成后支付。
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程的验收签证。
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程的质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
签订日期：____年___月___日
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就______城市花园垃圾清运事宜达成以下协议：
甲方委托乙方全权负责清运___小区(共100万平方米)所有的装修垃圾、绿化垃圾。并按政府相关要求妥善清运、处理垃圾。
1、甲方在其能力所及范围内尽可能为乙方从事本合同约定提供便利条件。
2、甲方每月为乙方开具证明，以便乙方到税务局开具发票。
3、甲方对乙方工作有监督权、建议权和处罚权，乙方必须配合甲方工作。
4、甲方将装修垃圾、绿化垃圾堆放到指定垃圾池。
1、乙方应每天对垃圾池内及偶尔产生死角堆放的地方进行清运工作，确保装修垃圾、绿化垃圾及时清运，保证垃圾不堆积。
2、乙方应自觉接受甲方对其履行合同约定的监督、指导，并依甲方要求随时纠正或改进其工作。
3、乙方工作人员发生的所有费用均与甲方无关，由此发生的一切经济纠纷由乙方负责。
4、乙方工作人员的劳动关系、劳资等由乙方自行到有关部门备案，与甲方无关，由此引发的一切法律纠纷由乙方负责。
5、乙方在清运垃圾过程中，不能与业主产生纠纷，如发生的.一切纠纷，由乙方自行承担责任。
6、乙方在清运垃圾过程中，造成公共区域设施设备损坏的，由乙方自行承担责任，并在五个工作日内恢复。
7、乙方在清运垃圾过程中，发生的一切人身安全事故及车辆交通安全事故，由乙方自行承担全部责任。
1、乙方应每天进行清运工作，保证垃圾不堆积、不残留。如果因垃圾清运不及时造成业主投诉的，甲方有权根据投诉情况进行调查，若情况属实，将视情节对乙方进行处罚。
2、乙方清运垃圾时，保证垃圾池周围环境的整洁、干净。否则，甲方有权进行处罚。
一年中劳务费分旺季______元/月(大写：捌仟元正)，具体时间为6月、7月、8月、9月;淡季______元/月(大写：柒仟伍佰元正)，除旺季时间一年中其余月份都为淡季。乙方每月凭发票到甲方财务室结算，所发生的税、费由乙方自行承担。
1、合同期满前十五天，甲乙双方就续签事宜进行协商，另行签订合同。
2、本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力。
3、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份;本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
4、合同开始生效时间：__________月。
5、合同签订地点：__________。
甲方：__________乙方：__________。
甲方代表：__________乙方代表：__________。
日期：__________日期：__________
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容。
1.1工程名称：_______工程办公楼区域广场及停车场铺装。
1.2分包工作内容：_______绿化工程办公楼区域广场及停车场铺装范围包括：场地的平整、混泥土垫层、广场砖的铺设、停车场铺设、配合现场放线打点。
第二条作业人员。
乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件。
开工日期___年__月__日，完工日期___年__月__日，工期为天。
4.1合同价款为浇灌混泥土。
4.2合同价款的确定原则：按实际工程量结算。
第五条双方权利及义务。
5.1甲方负责提供材料及现场协调。
5.2本场地现有混泥土破损之处，乙方按照甲方要求进行免费处理；
5.3本工程施工中所出现的一切不安全事故由乙方全权负责；
5.4乙方应严格按照甲方所提供的施工图进行施工；
5.5乙方应向甲方提供本工程所需材料清单；
5.6乙方应向甲方提供本工程施工的相关资料；
5.7本工程所需的'一切施工工具由乙方自行解决。
5.8工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
5.9乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。
第六条合同价款的结算和支付。
本工程完工后，甲方应在7个工作日内组织验收，验收合格后，甲方在5个工作日内向乙方支付所有款项。
第七条违约责任。
因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时，乙方应立即整改并不增加工时费。
第十七条本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。
第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、合同主要内容：
1、甲方将承包的位于____市____区(县)_________工程以_____方式交给乙方承做。
2、合同金额：(大写)________整(小写)_______整。
二、合同细节说明：
1，甲方工作：
(1)甲方代表对工程质量、进度进行监督，办理验收、变更登记手续。甲方其他成员对工程及乙方的意见均须通过甲方代表与乙方代表接触。
(2)负责协调与主管部门的关系，保证乙方施工时间。
2，乙方工作：
(1)包工不包料。
(2)严格按照图纸做法进行施工，参加竣工验收。
三、违约责任：
双方任何一方违约，在协商不成的情况下，任何一方均可向当地仲裁尾委员会、当地人民法院提起诉讼。
四：其他：
1、因不可抗力造成损失，甲乙双方责任分担。
2、以下原因可解除合同：
(1)甲乙双方协商一致。
(2)甲方未按约定支付工程款，承包人有权解除合同。
(3)不可抗力致使合同无法履行。
(4)因一方责任致使合同无法履行。
3、合同解除后，甲方、乙方应按双方的约定进行结算。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
4、本合同发包人、承包人双方约定生效方式，工程竣工履行全部义务，竣工结算价款支付完毕，合同即告终止。
5、本合同一式两份，具有同等效力，甲方、乙方双方分别保存一份。
甲方(签章)乙方(签章)。
代表人：(签字)代表人(签字)。
时间：时间：
发包方（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、和诚实信用的原则，双方就项目绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程路段：
4、工程范围及工程量。
（1）工程范围为：见施工图及工程量清单；
（3）工程养护：养护费用按月计算。养护费（喷药、施肥等全部养护费用），本项目默认养护时间为_______个月，甲方可以根据实际情况调整养护时间。
合同工期：开工后_____天内完成。具体开工日期由甲方确定，但不应迟于______年______月______日。若应甲方原因，开工时间迟于约定时间，草坪采购市场价格上涨，且高于______元/m2，甲方应该根据市场价格调整草坪单价，其工程量按实计算。
乙方负责所承包的工程内容的施工，承包方式为包工、包材料、_____活，不包含各项报建费用。具体场地的机械平整及造型由甲方负责，乙方负责人工细平。
1、甲方对本工程绿化施工的全过程进行监督；
2、甲方负责乙方的人员住宿、用水、用电；
3、甲方应及时审核乙方的工程量并支付工程款。
2、乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）应按甲方提供的要求及时完成；
（3）施工场地清洁卫生的要求：符合省、市环境卫生管理的有关规定；
（6）乙方在施工中应自觉接受甲方的管理，不得拒绝甲方提出的合理整改要求。在施工过程中经检验不能保证工程质量，甲方有权终止本合同，造成返工损失，乙方应予赔偿。合同签订以后，双方应该严格遵守。不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同，乙方应赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方不经乙方同意，无故解除合同，甲方应赔偿乙方因此而造成的直接经济损失。
1、工程造价。
本合同价款采用固定单价合同方式清单报价，苗木单价分不同规格。甲方可以根据现场实际需要，要求乙方在各施工部位采用何种规格，乙方应该严格按照甲方要求施工。经过双方验收合格后按实办理结算。
本工程暂定合同总价为：________元（大写：_______）。
2、工程款支付方式。
开工后甲方先支付乙方合同总价______%的工程款，每月底乙方按照完成合格工程量办理计量手续，甲方根据计量按照_______%支付工程款。工程养护期完毕并验收合格后，双方办理结算，结算完毕，甲方累计支付乙方工程至________%，剩余_______%保修期满后一次支付。
工程保修期：验收合格后_________个月，保修期间乙方负责草坪苗木修整和更换。
1、工程质量等级：合格。
2、乙方按照施工图纸和甲方要求，精心组织施工保证工程质量，如质量不符合标准，必须返工，其工料费损失，由乙方承担；如因不可抗拒的自然灾害，导致无法挽救的损失，由甲方负责。
2、乙方坚决杜绝乙方人员围堵项目部、项目_____或项目相关人员等恶劣事件发生；
3、乙方坚决杜绝乙方人员与其他班组人员发生打架斗殴恶劣事件发生；
5、乙方承诺有任何争执或争议事件发生，乙方应该先向甲方项目部管理人员及项目经理及时反映汇报协商。如若协商不成，乙方可按照合同约定向法院诉讼。
1、本合同如有未尽事宜，双方应友好协商另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如发生纠纷而协商解决不了时，任何一方均可向工程所在当地人民法院起诉。
2、本合同一式________份，甲方执_______份，乙方执______份。
3、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。双方义务履行完毕后，合同失效。
甲方（公章）：
法定代表人（签字）：
_________年____月____日。
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
_________年____月____日。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
1、甲方将承包的位于____市____区(县)_________工程以_____方式交给乙方承做。
2、合同金额：(大写)_________________元整(小写)________________元。
1、甲方工作：
(1)甲方代表对工程质量、进度进行监督，办理验收、变更登记手续。甲方其他成员对工程及乙方的'意见均须通过甲方代表与乙方代表接触。
(2)负责协调与主管部门的关系，保证乙方施工时间。
2、乙方工作：
(1)包工不包料。
(2)严格按照图纸做法进行施工，参加竣工验收。
双方任何一方违约，在协商不成的情况下，任何一方均可向当地仲裁尾委员会、当地人民法院提起诉讼。
1、因不可抗力造成损失，甲乙双方责任分担。
2、以下原因可解除合同：
(1)甲乙双方协商一致。
(2)甲方未按约定支付工程款，承包人有权解除合同。
(3)不可抗力致使合同无法履行。
(4)因一方责任致使合同无法履行。
3、合同解除后，甲方、乙方应按双方的约定进行结算。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
4、本合同发包人、承包人双方约定生效方式，工程竣工履行全部义务，竣工结算价款支付完毕，合同即告终止。
5、本合同一式两份，具有同等效力，甲方、乙方双方分别保存一份。
甲方(签章)：___________________。
乙方(签章)：___________________。
时间：____年___月___日。
（1）屋顶绿化必须根据屋顶的结构和荷载能力，在建筑物整体荷载允许范围内进行。
（2）必须具有良好的防水、排灌系统。
（3）必须采用轻质、含水率高的栽培基质，基质的厚度必须依据屋顶的荷载力和种植植物的种类而变化。最低厚度不得小于35cm.
（4）屋顶绿化应以植物造景为主，绿化种植材料应选择适应性强、耐旱、耐贫瘠、喜光、抗风、不易倒伏的园林植物。高大乔木不宜使用。
（5）种植乔木和大型植物材料必须加设固定设施。
（6）种植植物的容器宜选用轻型材料。
（7）参照《北京地区城市屋顶绿化指导书》的有关内容。
2、城市园林绿化工程施工及验收规范覆土。
（1）城市绿地内地下设施覆土厚度必须在3m以上。
（2）必须具有良好的防水、排灌系统。
（3）应以植物造景为主，绿化种植材料应选择适应性强、耐旱、耐贫瘠、抗风的园林植物。
（4）绿化设计应与周围绿地环境相协调。
（5）种植乔木和大型植物材料必须加设固定设施。
（6）参照《北京地区地下设施覆土绿化指导书》的有关内容。
3、城市园林绿化工程施工及验收规范垂直。
（1）城市中各类建筑物、构筑物外立面、围栏等有条件的可做垂直绿化。
（2）垂直绿化宜采取“上攀”和“下垂”方式进行，高层建筑宜于每20m处加设种植垂直绿化植物材料的种植槽，并配有浇灌设施。
（3）垂直绿化的植物材料应以抗性强的植物种类为主，充分利用城市小气候特点，多种类，多形式地进行选择和种植。
（4）垂直绿化在进行植物材料栽植时，必须做牵引和固定处理。
（5）高度为3m以下建筑物或构筑物光滑外立面进行垂直绿化时，必须加设载体。
4、城市园林绿化工程施工及验收规范斜坡。
（1）城市中斜面护坡除根据建筑需要做硬质铺装外必须进行绿化，并加设栽植植物所需的排灌系统。
（2）护坡绿化必须根据护坡的.性质、质地、坡度的大小进行适当的加固，防止水土流失，固定植物材料。采用金属护网加固的地段，金属护网必须做防腐处理；采用空心砖铺装的地段必须保证土壤理化性能能够满足植物生长所需；采用其它材料做加固处理的地段，加固材料必须保证加固性能。
（3）护坡绿化的种植土壤除做一般的改良以外，必须适量加大有机质含量，弥补因以后施肥困难所带来的植物营养不足。
（4）护坡绿化的植物材料应选择根系发达、株形较低矮、萌蘖性强、耐干旱、耐瘠薄、病虫害少、绿色期较长和观赏性较高的植物。
1、合同双方当事人的身份信息。
2、绿化工程的范围，以及绿化用的植物种类，数量，大小。
3、绿化工程的价格，给付时间，给付方式。
4、绿化工程的开工和竣工时间。
5、绿化后的养护，以及绿化植物的死亡率。
6、违约责任的承担。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容。
1.1工程名称：_______工程办公楼区域广场及停车场铺装。
1.2分包工作内容：_______绿化工程办公楼区域广场及停车场铺装范围包括：场地的平整、混泥土垫层、广场砖的铺设、停车场铺设、配合现场放线打点。
第二条作业人员。
乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件。
开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
4.1合同价款为浇灌混泥土。
4.2合同价款的确定原则：按实际工程量结算。
第五条双方权利及义务。
5.1甲方负责提供材料及现场协调。
5.2本场地现有混泥土破损之处，乙方按照甲方要求进行免费处理；
5.3本工程施工中所出现的一切不安全事故由乙方全权负责；
5.4乙方应严格按照甲方所提供的施工图进行施工；
5.5乙方应向甲方提供本工程所需材料清单；
5.6乙方应向甲方提供本工程施工的相关资料；
5.7本工程所需的一切施工工具由乙方自行解决。
5.8工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
5.9乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。
第六条合同价款的结算和支付。
本工程完工后，甲方应在7个工作日内组织验收，验收合格后，甲方在5个工作日内向乙方支付所有款项。
第七条违约责任。
因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时，乙方应立即整改并不增加工时费。
第十七条本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。
第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、和诚实信用的原则，双方就项目绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程路段：至四、工程范围及工程量。
1、工程范围为：见施工图及工程量清单。
2、工程内容及工程量：人工细平场地；种植苗木、草坪；养护苗木、草坪；合同工程量见《工程量清单》，结算工程量按实际合格面积或数量计算。
3、工程养护：养护费用按月计算。养护费整更换、喷药、施肥等全部养护费用），本项目默认养护时间为3个月，甲方可以根据实际情况调整养护时间。
五、合同工期。
合同工期：开工后30天内完成。
具体开工日期由甲方确定，但不应迟于20xx年xx月xx日。若应甲方原因，开工时间迟于约定时间，草坪采购市场价格上涨，且高于6元/m2，甲方应该根据市场价格调整草坪单价，其工程量按实计算。
六、承包方式。
乙方负责所承包的工程内容的施工，承包方式为包工、包材料、包x活，不包含各项报建费用。具体场地的机械平整及造型由甲方负责，乙方负责人工细平。
一、双方职责：
（一）、甲方责任及义务：
1、甲方对本工程绿化施工的全过程进行监督；
2、甲方负责乙方的人员住宿、用水、用电。
3、甲方应及时审核乙方的工程量并支付工程款。
（二）、乙方责任及义务：
1、乙方负责苗木草坪种植、养护及木扶架，乙方必须保证质量符合设计及《公路工程质量评定标准》要求。
2、乙方应按约定时间和要求，完成以下工作。
（1）应按甲方提供的要求及时完成。
（2）承担施工安全保卫工作，杜绝重大安全事故发生，由乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，由乙方自行承担。
（3）施工场地清洁卫生的要求：符合省、市环境卫生管理的有关规定。
（4）乙方应当按照合同书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同书约定的开工日期前3天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，开工日期不予顺延。
（5）乙方承包的工程项目，不得进行分包，按施工计划自觉接受甲方的管理，保证施工的顺利进行。
（6）乙方在施工中应自觉接受甲方的管理，不得拒绝甲方提出的合理整改要求。在施工过程中经检验不能保证工程质量，甲方有权终止本合同，造成返工损失，乙方应予赔偿。合同签订以后，双方应该严格遵守。不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同，乙方应赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方不经乙方同意，无故解除合同，甲方应赔偿乙方因此而造成的直接经济损失。
一、工程造价。
本合同价款采用固定单价合同方式清单报价，苗木单价分不同规格。甲方可以根据现场实际需要，要求乙方在各施工部位采用何种规格，乙方应该严格按照甲方要求施工。经过双方验收合格后按实办理结算。
本工程暂定合同总价为：300000。00元（大写：叁拾万元整）。
二、工程款支付方式。
开工后甲方先支付乙方合同总价10%的工程款，每月底乙方按照完成合格工程量办理计量手续，甲方根据计量按照70%支付工程款。工程养护期完毕并验收合格后，双方办理结算，结算完毕，甲方累计支付乙方工程至95%，剩余5%保修期满后一次支付。
工程保修期：验收合格后3个月，保修期间乙方负责草坪苗木修整和更换。
一、工程质量等级：合格。
二、乙方按照施工图纸和甲方要求，精心组织施工保证工程质量，如质量不符合标准，必须返工，其工料费损失，由乙方承担；如因不可抗拒的自然灾害，导致无法挽救的损失，由甲方负责。
一、本合同如有未尽事宜，双方应友好协商另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如发生纠纷而协商解决不了时，任何一方均可向工程所在当地人民法院起诉。
二、本合同壹拾肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。
三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。双方义务履行完毕后，合同失效。
四、乙方承诺：
2、乙方坚决杜绝乙方人员围堵项目部、项目车辆或项目相关人员等恶劣事件发生；
3、乙方坚决杜绝乙方人员与其他班组人员发生打架斗殴恶劣事件发生；
4、乙方若违背承诺，发生上述任何恶劣事件，乙方愿意接受甲方每次壹拾万元以上的罚款，并承担全部责任。
5、乙方承诺有任何争执或争议事件发生，乙方应该先向甲方项目部管理人员及项目经理及时反映汇报协商。如若协商不成，乙方可按照合同约定向法院诉讼。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。