首页>工作计划>股份转让债权债务协议书(模板17篇)

股份转让债权债务协议书(模板17篇)

作者:影墨 股份转让债权债务协议书(模板17篇)

转让是一种将某个权益或资产从一方转移给另一方的行为。下面是一些与转让相关的实用技巧和经验分享,希望对大家的转让行动有所指导。

债权债务转让协议书

以上实体单称时称为“一方”,合称时称为“各方”。

序言。

故此,各方约定如下:

1.1a公司同意按本协议的条款和条件向b公司转让债权,b公司同意按本协议的条款和条件从a公司受让债权。

1.2各方同意,本协议项下的债权转让是无偿的,a公司不会就此向b公司收取任何对价。

1.3c厂同意在债权转让完成后向b公司偿还债务,该等债务包括本金(人民币__________万元)和利息。

1.4c厂向b公司偿债的方式和期限如下:_______________。

1.4.1还款期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

1.4.2__________年__________月__________日之前向b公司偿还负债本金的二分之一及利息(利息率__________%);__________年__________月__________日之前向b公司偿还负债本金的二分之一及利息(利息率__________%)。

上述期限为c厂向b公司付款的期限。如由于不可归责于c厂的原因导致b公司未能及时收到上述款项,c厂不承担任何责任。此外,b公司收到c厂的付款后,应依法向其开具发票。

第二条陈述、保证和承诺。

2.1a公司承诺并保证:

2.1.2其转让的债权系合法、有效的债权。

2.2b公司承诺并保证:

2.2.1其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的'债权并能独立承担民事责任;。

2.2.2其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

2.3c厂承诺并保证:

2.3.1其依法设立并有效存续;。

2.3.2其自愿并有能力按照本协议约定向b公司清偿上述债务,并愿意以其拥有的__________平方米的房产所有权作为向b公司履约的担保,担保协议由双方另行签定。

第三条违约责任。

3.1各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用、义务和/或责任,违约方须向另一方作出全面赔偿并使之免受其害。

第四条生效。

4.1本协议于各方授权代表签署后生效。

第五条适用法律。

5.1本协议的订立、生效与解释均适用中国法律。

第六条其他规定。

6.1对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。

6.2本协议构成各方有关本协议主题事项所达成的全部协议和谅解,并取代各方之间以前就该等事项达成的协议、谅解和/或安排。

6.3在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.4本协议以中文书就,一式三份,a公司、b公司和c厂各执一份,具有同等效力。

本协议各方已促使其合法授权代表于本协议文首载明之日签署本协议,以昭信守。

转让债权债务协议书

甲方是原公司(以下简称“公司”)的股东,占有公司100%的'股权。经甲、乙双方协商一致,甲方将持有的公司100%股权转让给乙方,公司法定代表人也由乙方指定人员担任。为明确股权转让前后公司债权债务的承担问题,双方达成以下协议条款,共同遵守。

1.在工商局办理股权转让登记之日前公司发生的所有债权由甲方享有,甲方可将自己享有的债权委托给乙方以公司的名义进行追偿,在实现债权后,乙方应将所得收益如数返还给甲方,甲方支付乙方所得收益的%。

2.在公司股权转让变更登记前(以双方向工商部门递交股权转让变更登记资料之日为界)产生的债权由甲方享有和追偿,债务由甲方承担。

3.在工商局办理股权转让登记之日前公司所负的一切债务由甲方承担,属于甲方承担的债务,若公司或乙方代替甲方偿还的,乙方有权以个人的名义向甲方追偿。

4.在公司股权转让变更登记后(以双方向工商部门递交股权转让变更登记资料之日为界)产生的债权由乙方享有和追偿,债务由乙方承担。

5.在双方向工商部门递交股权转让变更登记资料之日,甲方应将公司的公章、财务印章、银行开户卡、银行开户许可证、代码证及数字证书、国税证登记正副本原件、地税登记证正副本原件、(乙方变更银行账户时甲方应向乙方提供原法定代表人私章方便办理账户之用)等移交给乙方保管和使用;公司原法定代表人不得代表公司签署任何债权债务文件。公司所负的一切债务由甲方承担,属于甲方承担的债务,若公司或乙方代替甲方偿还的,乙方有权以个人的名义向甲方追偿。

6.在工商局办理股权转让登记之日后公司所负的一切债权由乙方享有。

7、若股权转让未完成的,则本协议终止。

8、本协议自双方签署之日起生效。协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方:_______________。

乙方:_______________。

签约日期:_______________

签约日期:_______________

债权债务转让协议书

甲方:

乙方:

丙方:

协议签订时间:_____年____月___日协议签订地点:___________________截至_____年____月___日止,甲方欠乙方的债务总计人民币_________元,大写:;丙方欠甲方的债务总计人民币____________元,大写。现甲乙丙三方就各方之间的债务清偿问题相互协商一致,达成如下协议:

一、甲方同意将其对丙方的债权中的人民币__________元(大写:)以人民币__________元(大写:)的价格转让给乙方,乙方愿意受让此项债权。

二、上述第一条中债权转让的价款由乙方将其对甲方的债权人民币__________元(大写:)予以抵偿。

三、上述债权转让后,乙方取代甲方享有对丙方人民币__________元(大写:)的债权,享有规定的债权人的相关权利,丙方直接向乙方偿还债务,承担法律规定的债务人的相关义务。

四、丙方同意在本协议上签字以确认知悉上述甲乙双方对上述债权的转让事宜。

五、经上述债权转让和债权抵偿后,甲方与丙方之间的债权债务将抵销人民币__________元(大写:),乙方与甲方之间的债权债务将抵销人民币_______(大写:)元,抵消后乙方享有对丙方人民币______(大写:)元的债权。

六、本协议的未尽事宜,依《中华人民共和国合同法》之规定。

七、本协议自甲、乙、丙三方签章后生效。

八、本协议一式叁份,甲、乙、丙三方各执壹份。

甲方(盖章):_______________。

法定代表人:

乙方(盖章):_______________。

法定代表人。

丙方(盖章):_______________。

法定代表人:

债权债务转让协议书

经平等自愿协商,甲、乙、丙三方就债权债务转让事宜达成如下协议:

一、截至本协议签订之日丙方共计欠乙方rmb 万元。

二、甲方自愿将其对丙方共计rmb 元的到期债权(货款)让与乙方。

三、甲方将其对丙方的到期债权让与乙方的目的是为在债权等额范围内代替丙方偿付丙方对乙方的'到期债务。

丙方依据本协议向乙方履行支付义务后丙方对甲方的债务即告结清。

五、甲方承诺:

1、本协议签订后甲方应积极配合乙方实现对丙方的债权;

2、本协议签订后,甲方不得再要求丙方向其履行债务,如因甲方的原因致使乙方未能如期实现债权,甲方应在乙方债权本金、利息及实现权利所支付费用(包括但不限于诉讼费、律师费、交通费)的范围内向乙方承担违约责任。

六、丙方承诺:

1、本协议签订后丙方应积极配合乙方实现对丙方的债权,如因丙方的原因致使乙方未能如期实现债权,丙方应在乙方债权本金、利息及实现权利所支付费用(包(包括但不限于诉讼费、律师费、交通费)的范围内向乙方承担违约责任。

七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。

八、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。

九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

甲方:_____________

乙方:_____________

丙方:_____________

___ 年 ___ 月 ___ 日

债权债务转让协议书

甲方:

乙方:

丙方:。

相关事宜,经友好协商,达成如下一致:

1、甲方将其在合同中的权利义务概况转让予乙方,丙方同意甲方之转让行为。

2、本协议签订后,有关合同履行的所有甲方义务和权利均由乙方全部承担和享有,甲方不再是合同主体;在合同履行过程所产生的所有债权债务关系均由乙方享有和承担,除本协议约定的代付义务外,丙方不得向甲方主张任何实体权利。

3、乙方应妥善保管、使用丙方出租的机械设备,因保管、使用不善或其他原因造成机械设备损坏、灭失的,应自行向丙方承担相应赔偿责任,丙方不得要求甲方承担前述责任。乙方保证按合同约定在退租时向丙方交付机械设备,丙方接收后应向甲方出具书面文件予以确认;若乙方交付的机械设备不符合合同约定或丙方之要求的,相应责任由乙方自行承担,与甲方无关。

4、为保障丙方租赁款的回收,乙方概括受让合同权利义务后,对发生的租赁费用乙方应按计量阶段分期向甲方交报《机械租赁结算汇总单》,委托甲方代付租赁款,由甲方向丙方直接支付租赁款;《机械租赁结算汇总单》即视为乙方委托甲方付款之凭证,乙方无需另行出具委托书,乙方不交报《机械租赁结算汇总单》的,甲方有权拒绝代付租赁款。三方一致同意按如下方式计算甲方代付租赁款金额:由甲方根据机械费用在整个工程造价中所占合理的成本比例予以确定。若甲方代付租赁款可能超过前述金额的,甲方有权拒绝代付,超过部分由乙方自行承担支付责任,丙方不得要求甲方支付。

5、丙方出具的正式发票中,承租单位必须为甲方。

6、因乙方委托甲方代付租赁款或因其未能完整履行本协议约定义务,而给甲方造成的一切损失(含甲方为此支付的违约金、赔偿金、罚款、诉讼费、律师费等所有费用),均由乙方承担,甲方有权从乙方劳务款中予以扣除。

7、本协议内容系三方真实意思表示,三方对协议所有条款有清楚认知并充分理解其内容,也对相关的法律、法规及其它规范性文件有足够了解,不存在任何误解、欺诈、胁迫的情形。

8、履行本协议引发的争议,由合同签订地人民法院管辖。

9、本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效,协议义务履行结束则自然失效。

10、本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份。

甲方:法定代表人:

住所地:

乙方:法定代表人:

住所地:

丙方:法定代表人:

住所地:

签订时间:年月日。

签订地点:

债权债务转让协议书

甲方:

乙方:

鉴于:

2、乙方同意受让上述债权;

甲乙双方经过友好协商,在平等、自愿,协商一致的基础上达成如下意向协议,以资信守:

第一条陈述、保证和承诺

1、甲方承诺并保证:

(1)依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;

(2)转让的债权系合法、有效的债权,不存在抵押、担保的情形。

2、乙方承诺并保证:

(2)受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准;

(4)履行意向书期限内的保密义务,不得就债权转让事宜向他人泄露。

第二条本协议自双方授权代表签字并盖章后生效,待双方正式签订债权转让协议后失效,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律力。

甲方(公章):

乙方(公章):

年 月 日

债权债务转让协议书

为妥善解决乙、丙双方的`债权债务问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债权转让协议,以资信守(根据实际情况参与的人数,确定各方的权利义务):

(一)甲乙丙三方一致确认:截至本协议签署之日,乙方拖欠丙方共计_______元人民币。

(二)甲乙丙三方一致同意,丙方将针对乙方的债权共计_______元人民币全部转让给甲方行使,乙方按照本协议直接付款给甲方,由乙方于_______年_______月_______日前向甲方支付共计_______元人民币。

(三)陈述、保证和承诺:

1、丙方承诺并保证:

(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;

(2)其转让的债权系合法、有效的债权。

2、甲方承诺并保证:

(1)其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;

(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

(四)本协议生效后,丙方不得再向乙方主张债权,如果乙方履行义务后,甲方应向乙方出具抬头为乙方全称的发票(xxxx)。

(五)如本协议无效或被撤销,则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。

(六)各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任,违约方须向另一方作出全面赔偿(关于过错责任的约定及相关的赔偿责任)。

(七)本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。

(八)本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。

本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

新债权人:(公章)_______。

法定代表人(或授权代理人):(签字)_______。

债务人:(公章)_______。

法定代表人(或授权代理人):(签字)_______。

原债权人:(公章)_______。

法定代表人(或授权代理人):(签字)_______。

债权债务协议书

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规以及规章的规定,甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,甲方向乙方转让其对第三方_________________拥有的部分或全部债权_______________元(大写:____________________)的到期债务,转让价格为_______________元(大写:____________________),乙方按照本协议直接向债务人丙主张债权,就相关事宜达成一致意见,签订本债权转让协议(以下简称“本协议”)。

第一条转让标的质押物车辆。

第二条转让标的上设置的担保物权等状况说明。

1、标的质押物是衡量该债务权价值的重要体现方式,甲方承诺标的质押物车辆的合法性,承诺标的质押物车辆不是盗抢、诈骗、套牌、改码、租赁及牵扯刑事案件非法车辆,并承诺标的质押物车辆今后不会变质以上非法车辆,否则甲方须退回乙方所有的款项,并向乙方支付债权购买金额10%的违约金及利息补偿;若产生刑事、民事、行政责任的,均由甲方承担。若通过法院诉讼途径解决的一切诉讼相关费用由甲方承担。

2、甲方保证标的车辆为车辆所有人亲自质押,对丙方拥有的债权金额真实,实际债权合法真实有效,若并非车辆所有人亲自质押或虚构债权而违背事实进行债权转让的,而发生的一切法法律责任、经济纠纷、经济损失均由甲方承担,与乙方无关。

第三条甲方的承诺。

第四条乙方的承诺。

该债权转让后标的质押物车辆今后发生的交通事故、违章所产生经济及法律责任均与甲方无关。

第五条争议的解决方式有关本协议的解释或履行,当事人之间发生争议的,应由双方协商解决;协商解决不成的,依法向受让方所在地的人民法院起诉。

第六条违约责任甲、乙双方应认真履行本协议项下的约定义务,不履行或迟延履行,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任,并一次性支付债权购买金额_________________%的违约金。

第七条其他事项。

1、本协议自甲、乙双方签字之日起生效;。

2、本协议一式两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份;。

3、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商采用书面形式订立,并作为本协议的附件,附件与本协议具有同等法律效力,或依照相关法律、法规等办理。

签约时间:_________________。

债权债务转移协议书

乙方:_______________公司(旧债权人)。

丙方:_______________公司(新债权人)。

甲乙丙三方经过友好协商,就乙方分包范围内的_______________工程(以下简称本工程)的工作内容达成以下协议:

1.三方关系概况:_______________甲方为本工程的总包方,乙方为本工程的__________方,丙方为__________。_____年_____月_____日与签订了_______________合同。

2.事由:_______________自本协议签订之日起。(确定合同权利义务转移)。

3.债务债权转移:截止至本协议签订之日,三方确认:_______________。(确认已发生的债务债权,并准确约定债权的转移方向、获取条件、获取后果)。

4.结算约定:_______________(约定旧、新债权关系的结算方式)。

5.费用支付约定:

5.1______________(已发生债权支付的方式方法的约定)。

5.2______________(自本协议签订之日起,新债权的费用支付方式方法的约定)。

6保修约定。

6.1______________(自本协议签订之日起,本工程的已完工程或已供产品的保修约定)。

6.2______________(自本协议签订之日起,本工程的待完工程或待供产品的保修约定)。

6.3______________(保修金约定)。

6.4______________(保修期约定)。

7___________________方承诺(旧债权人承诺,主要是放弃对债权的主张)。

8___________________方承诺(新债权人承诺,主要是获得债权后的义务)。

8.___________________承诺按照本协议,由甲方自丙方结算值中扣除结算值的5%作为财务费用。

9(违约责任约定)。

10甲乙丙三方同意:原_______________合同如与本协议冲突,以本协议为准。

11未尽事宜,协商解决。

12本协议一式份,甲方执二份,乙方、丙方各执一份。

甲方:_______________乙方:_______________。

负责人:_______________负责人:_______________。

日期:_______________日期:_______________

丙方:_______________。

日期:_______________

债权债务转移协议书

地址:_______________。

联系方式:_______________。

邮箱:_______________。

乙方(受让方):_______________。

地址:_______________。

联系方式:_______________。

邮箱:_______________。

甲方是原有限公司(以下简称“公司”)的股东,占有公司的股权。经甲、乙双方协商一致,甲方将持有的公司股权转让给乙方。为明确股权转让前后公司债权债务的承担问题,双方达成以下协议条款,共同遵守。

一、以向工商部门递交股权转让变更登记资料为日,此前产生的债权由甲方享有和追偿,债务由甲方承担;此后产生的债权由乙方享有和追偿,债务由乙方承担。

二、属甲方承担的债务,若在股权转让后由乙方代为承担的',乙方有权向甲方追偿。

三、在双方向工商部门递交股权转让变更登记资料之日,甲方应将公司的公章、财务印章、银行开户卡、银行开户许可证、代码证及数字证书、国税证登记正副本原件、地税登记证正副本原件、等移交给乙方保管和使用。

四、如一方构成违约的,守约方可向违约方主张违约责任,按照股权转让价款的20%承担违约责任,如由此产生诉讼的费用如律师费、诉讼费、保全费等由违约方承担。

五、双方在履行本协议过程中出现争议应友好协商,协商解决不成的,可向被告所在地人民法院提起诉讼。

六、本协议自双方签署之日起生效。若股权转让未能按照约定完成转让,则本协议作废。协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方:_______________乙方:_______________。

签约日期:______________

债权债务结清协议书

丙方:_______________公司。

鉴于:

1、截止________年________月________日,甲公司欠乙公司货款________万元。

2、截止________年________月________日,乙方欠丙公司货款________万元。

3、截止________年________月________日,丙方欠甲公司工程款________万元。

鉴于以上事实,为解决债权债务,甲、乙、丙三方依法在自愿平等的基础上,经友好协商,现说三方债权债务的抵偿及归还问题达成以下协议:

一、在经得甲方同意后,乙方欠丙方的________万元货款债务由丙方与甲方冲抵的等额债权。乙方与丙方的债仅债务关系已结清,丙方与甲方的债务也结清。

二、遇过上述债权债务抵偿后,甲方还欠乙方货款________万元债务,甲方承诺在20__年12月28日前解决该部分货款。

三、本协议在三方的法定代表人或授权代理人签字盖章后生效,并在甲、乙、丙三方履行完本合同所约定条款之日。甲方、乙方、丙方出具相应的还清贷款、工程款的凭证。

本协议一式三份,由甲乙丙三方各执一份。

甲方:_______________公司(盖章)。

法庭代表人(盖章):_______________。

签订日期:_______________

________年________月________日。

债权债务协议书

乙方:_______________。

丙方:_______________。

兹因乙方向甲方进行融资借款后公司经营出现困难,未能按甲方要求偿还债务。特依据《中华人民共和国合同法》,经三方充分沟通协商,一致同意在乙方不具备偿还能力的情况下,由丙方提供名下固定资产代乙方对甲方债权进行清算抵顶。三方特签订以下协议,以共同遵守执行。

一、抵顶债权截至____年____月____日,甲方债权本金____元,利息____元,本息合计____元。

三、资产抵顶事项声明。

1、本协议生效后,甲方的债权获得一次性清偿,三方之间签订的原借款协议及补充协议不再履行。本协议已替代原借款协议及补充协议,三方的权利义务范围及内容以本协议的内容为准。

2、本协议生效后,任何一方不得再行提出反悔和与协议无关的要求,否则视为违约。守约方有权要求违约方继续履行本协议,并要求违约方赔偿经济损失。(损失计算标准:_______________)。

3、本次资产抵顶视为丙方为乙方代偿债务,丙方因此获得对乙方的'追偿权,双方之间的权利义务,由乙方与丙方另行协商确定。

四、其他约定。

2、办理固定资产过户手续中所发生的税费,按国家规定承担。

五、纠纷解决因履行本协议发生纠纷,各方应妥善协商友好解决;无法协商解决的,可向丙方住所地人民法院进行诉讼。

六、协议生效本协议自各方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份,甲方一份、乙方一份,丙方两份。

债权债务抵消协议书

债务受让人(以下称甲方):

住所(地址):

法定代表人:

贷款人(以下称乙方):

住所(地址):

法定代表人:

债务转移方(以下称丙方):

住所(地址):

法定代表人:

签订时间:20xx年x月xx日。

签订地点:

为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债务转移协议:

一、三方同意将乙、丙双方于20xx年x月xx日订立的编号为的借款合同(以下称借款合同)确定的丙方对乙方的债务转移给甲方承担。

二、本协议转移的债务包括借款合同中丙方未履行的全部债务。

三、甲方承诺:

(一)根据借款合同及其附件甲方已确知丙方在借款合同项下对乙方的所有债务,并自愿接受丙方在借款合同项下的全部权利和义务,甲方成为借款合同的借款人。

(二)在本协议生效前办妥担保合同重新确认手续或提供乙方认可的新的担保以及保险等需要变更的其他事项。

(三)甲方与丙方或任何第三方的其他任何协议或债权债务均与本协议无关。本协议生效后,甲方不应以其与丙方之间、与任何第三方之间的任何其他协议或债权债务的无效、撤销或解除为由,拒绝履行本协议。

(四)甲方不得以丙方的任何过错为由,拒绝履行本协议约定的义务。

四、本协议生效后,乙方不再向丙方主张借款合同项下的债权。

五、如本协议无效或被撤销,则丙方仍继续按借款合同及其附件履行义务。

六、因履行本协议发生的一切诉讼,均由乙方住所地人民法院管辖。

七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。

八、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。

九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

十、本协议附件:

(一)甲方贷款证复印件。

(二)甲方经工商行政管理局年检的营业执照复印件。

(三)甲方授权代理人委托书。

(四)借款合同。

(五)担保合同(x年xx字第号)。

法定代表人(或授权代理人):(签字)。

贷款人:(公章)。

法定代表人(或授权代理人):(签字)。

债务转移方:(公章)。

法定代表人(或授权代理人):(签字)。

20xx年x月xx日。

债权债务结清协议书

上诉人(原审被告)徐州某某建筑安装工程有限公司。

被上诉人(原审原告)闫某某。

委托代理人韩某。

原审被告王某某。

原审第三人闫某。

委托代理人鹿某某。

上诉人徐州某某建筑安装工程有限公司(以下简称某某公司)因债权债务转让合同纠纷一案,不服徐州市号民事判决,向本院提起上诉。本院于20__年9月14日立案受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人某某公司的委托代理人王某某、被上诉人闫某某的委托代理人韩某、原审被告王某某、原审第三人闫某的委托代理人鹿某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明:20__年8月24日,闫某某与某某公司签订建筑工程施工合同,合同约定某某公司开发的本市号楼土建等工程由闫某某承包,承包形式为包工、包料、包工期。20__年12月26日经某某公司、闫某某、闫某三方同意,该工程又转包给了第三人闫某。工程完工后,闫某因欠案外人陈某雷钢模租赁款,被陈某雷起诉至徐州市云龙区人民法院,该院随后以某某公司尚欠闫某工程款为由,冻结了某某公司帐户存款170000元。后该院在执行中依法扣划132500元,余款37500元闫某于20__年1月25日以债权转让的形式转给闫某某所有,同日,闫某与某某公司约定,某某公司被冻结的170000元资金,除法院执行给陈某雷的132500元外,余款请交给闫某某。为此,闫某书写便条一份,内容为:公司留的170000元资金除给陈某雷132500元外,余款请交闫某某。上诉人某某公司的副经理王某某在该便条上书写:剩余37500元,同意付18000元,余款19500元待水泥款和质量问题协商后方可支付。后因某某公司一直不向闫某某支付上述37500元,闫某某遂持该便条诉至法院,要求依法判令某某公司予以给付。

原审法院经审理认为:债权转让合同是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人,第三人取得债权,向债务人主张的合同,债权人转让权利的应当通知债务人,该案从原、被告提供的证据来看,系债权转让合同。原债权人为闫某,债务人为某某公司,受让人为闫某某。闫某承包某某公司工程,某某公司欠闫某170000元工程款,闫某欠陈某雷钢模租赁费132500元,法院执行完毕后,闫某于当天办理了两份手续,第一份为债权转让手续,意思是将存在某某公司17万元支付给陈某雷132500元外,余款37500元转给闫某某,手续已办完,该手续由王某某签字认可,如果闫某某领走了37500元,闫某的另一份借据就发生了效力,两份手续办完后,截止到起诉之日止,仅有案外人陈某雷通过法院执行132500元,余款37500元没有领款手续,加起来应当是170000元,显然不符合财务的规定,因此双方当事人提供的证据形成了证据的锁链,原告的诉讼请求成立,对原告的诉讼请求法院予以支持。被告的抗辩观点不能成立,法院不予采信。遂判决:一、本判决发生法律效力之日起10日内被告徐州某某建筑安装工程有限公司一次性支付原告闫某某工程款人民币37500元。二、驳回原告闫某某的其他诉讼请求。

上诉人某某公司不服上述民事判决,向本院提起上诉称,被上诉人仅仅依据便条起诉没有法律依据,且该便条附加条件是水泥款和质量问题解决以后才能支付,因此该债权不能转让。另外闫某又出具了其他条子证实170000元已经支付,故不能再向闫某某支付。

被上诉人闫某某答辩称,一审法院认定事实清楚,适用法律正确,审理程序合法。上诉人提出的债权转让法律没有规定具体形式,只要通知到债务人就生效。另外上诉人提出拖欠水泥款和房屋质量存在问题作为债权转让的条件是不成立的,法律规定只要债权存在,在通知到债务人就已经生效,欠款和房屋质量不影响债权的成立,如果上诉人认为有欠款和存在房屋质量问题可以另案起诉。请求驳回上诉,维持原判。

原审第三人闫某答辩意见同闫某某的答辩意见。

原审被告王某某答辩意见同上诉人某某公司的意见。

经各方当事人共同确认,本案的争议焦点是:闫某向闫某某的债权转让是否成立,某某公司是否应该向闫某某支付37500元款项。

为支持其上诉观点,上诉人某某公司向法庭出具如下证据:

1、职工工资分配表一份。形成时间为20__年4月12日。原审第三人闫某在该分配表签字,要求予以支付工资款。

上诉人认为,该分配表可以证实闫某在向某某公司出具便条要求将37500元工程款转让给闫某某后,又向公司要求将尚欠的上述工程款支付工人工资,而且公司亦已经实际支付,因此公司已经不欠闫某工程款,不应再向闫某某支付。

被上诉人闫某某质证称,该分配表形成时间在债权转让之后,因此与本案没有关系。

原审第三人闫某质证意见与闫某某相同。

原审被告王某某质证称,该工资款支付后,某某公司已经不再对闫某负有债务。

xx小区xx室住户王淑梅出具的请求、承诺和收条以及xx小区物业管理部门和维修组出具的证明。

上诉人认为,上述证据可以证实由闫某承建的xx小区2期8-1-301室由于出现质量问题,由某某公司向房主进行了6000元的赔偿,因此应在尚欠闫某的37500元中扣除上述款项。

被上诉人闫某某质证认为,上述请求等四份证据均为案外人书写,与本案没有关联性。

原审第三人闫某质证意见同闫某某的意见。

原审被告王某某没有发表质证意见。

3、案外人张冬梅书写的收条一份。载明收到xx小区12号楼水泥款13125元。案外人闫成华书写的收到75吨水泥的收据。

上诉人认为该款项应当从尚欠闫某的37500元中扣除。

被上诉人闫某某质证认为,上述两案外人与其没有任何关系,因此水泥款不应扣除。

关于上述3组证据,本院认为,闫某要求支付工资的工资分配表形成于其将债权转让给闫某某之后,由于债权转让已经实际完成,因此该证据不能对抗其之前书写的债权转让的便条,不能从闫某某已经接受的债权中扣除;某某公司与王淑梅就质量问题达成的赔偿意见由于没有实际施工人闫某参与协商,该事实的成立与否不能得以证实,故对该证据本院不予采信;由于闫某某不承认案外人张冬梅、闫成华与其有隶属关系,且某某公司亦不能证实闫某某委托张冬梅、闫成华接收水泥和水泥款,故张冬梅、闫成华的行为无证据证实应由闫某某承担责任,故该证据本院亦不予采信。

债权债务转移协议书

丙方:____________________。

鉴于:甲方与乙方之间存在业务往来,甲方向乙方采购中药材,由于中药材质量问题,致甲方被药监局罚款,罚款合计:____________________元整(大写:____________________元整),乙方与丙方之间存在业务往来,截止本合同签订之日,丙方欠乙方货款合计:____________________元整(大写:____________________元整),为妥善解决甲、乙、丙三方的债权债务问题,经三方友好协商,依法达成如下债权转让协议,以资信守:

1、甲、乙、丙三方一致同意,丙方将所欠乙方的债务转让给甲方,由甲方代为行使,转让金额为____________________元整(大写:____________________元整)。

2、甲方受让丙方的债务后,与乙方所欠甲方中药罚款相互抵消,双方互不相欠。

3、丙方转让上述债务后,剩余部分欠款由乙方即时承担。

二、陈述、保证和承诺:

1、甲方承诺并保证:其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;其转让的债权系合法、有效的债权。

2、乙方承诺并保证:其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;其受让本协议项下的.债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

3、丙方承诺并保证:其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

三、本协议生效后,乙方不得再向丙方要求承担转让的该部分欠款,甲方亦不得要求乙方承担与转让欠款抵消的重要罚款。

四、各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任,违约方须向守约方承担因此所造成的全部损失。

五、本合同经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

六、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。

七、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

八、本合同履行期间,发生争议的,三方应友好协商解决,协商不成的,由原告所在地人民法院起诉。

丙方:____________________。

__年__月__日:

债权债务清算协议书

甲方:_______________(身份信息)。

乙方:_______________(身份信息)。

甲、乙双方在平等、自愿基础上经协商一致,就乙方清偿所欠甲方债务相关事宜达成本协议:

1、截止_____年_____月_____日,乙方共计欠甲方人民币_____元(大写:_______________)。

2、乙方自本协议签订之日起至本协议第3条约定的债务清偿日止,按本协议第1条确定的债务总额以年利率%向甲方计付资金使用费。

3、乙方于_____年_____月_____日前向甲方清偿完毕本协议第1、2条确定的债务总额,若乙方逾期未足额清偿,自逾期之日至实际还清之日除按年利率%向甲方计付资金使用费外,另按未偿还部分的30%向甲方支付违约金。如因此引起甲方采取诉讼行动,乙方并因承担因此发生的律师费(按甲方起诉金额的%计)及甲方实现债权的其他费用。

4、本协议自签订之日起生效,本协议签订日前乙方向甲方出具的'借条、欠条或者其他能够本协议债务的凭证作废,甲、乙双方的债权债务以本协议载列内容为准,双方均不作反悔。

5、因履行本协议发生纠纷,在不能通过协商得到解决时,双方均同意提交成都仲裁委员会裁决。

6、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

签订时间:_______________年月日。

文档为doc格式。

债务债权和解协议书

立契约书人__________(以下简称甲方)__________(以下简称乙方)兹因双方就债权让与事宜,订立本件契约,条款如下:

一、甲方同意对__________贸易公司(以下简称债务人)的货款债权人民币__________元整及基于该债权而生的利息及其他权利让与乙方,以抵偿对乙方所欠的债务。

二、甲方同时将证明债权的文件(买卖契约书、签收单、请款单及发票)交付乙方收执,不另立据。如乙方收取前开债权需甲主协助,甲方并应无条件给予一切必要的协助。

三、本件债权让与的通知由甲、乙双方分别径向债务人为之。

四、本契约书一式两份,甲乙双方各执一份为凭。

立契约书人。

甲方:___________。

乙方:___________。

_______年_______月_______日。

附一。

债权让与通知书(让与人所出具)。

存证信函第_______号。

敬启者:___________贵公司前于_______年_______月份陆续向本人购货,累积货款总防震人民币20万元整,本人因业务关系业于_______年_______月_______日将上述债权让渡予孙李,并交付买卖契约书、签收单、请款单及发票,爰依法通知如上,请径向其给付为荷。

附二。

债权让与通知书(受让人所出具)。

存证信函第_______号。

寄件人:___________。

收件人:___________贸易有限公司。

敬启者:按本人业已受让赵钱对贵公司的货款债权人民币20万元整,并执有买卖契约书,贵公司的签收单、请款单及发票。除爰依法规定,特此通知。并祈依原定付款日期惠予赐付。