最新监理工程师合同管理试题及答案 监理工程师合同管理单选练习题(大全6篇)

1.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以(  )。

a.招标文件为准，开标时间后延

b.招标文件为准，开标时间不变

c.书面解答为准，开标时间后延

d.书面解答为准，开标时间不变

答案：c

2.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人(  )招标人的要求。

a.应当接受

b.可以接受

c.应当拒绝

d.可以拒绝

答案：c

3.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为(  )。

a.2900万元，3000万元

b.2900万元，2900万元

c.3100万元，3000万元

d.3100万元，2900万元

答案：a

4.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是(  )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

答案：c

5.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车(  )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人，并应支付折旧费

d.归还委托人，并应支付租赁费

答案：b

6.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是(  )。

a.按工程实际损失计算赔偿

b.扣除合同约定的全部监理酬金

c.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

d.应当双倍返还定金

答案：c

7.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于(  )的范围。

a.正常监理工作

b.额外监理工作

c.变更监理工作

d.附加监理工作

答案：d

8.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人(  )。

a.3万元

b.5万元

c.7万元

d.10万元

答案：a

9.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人(  )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

答案：c

10、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由(  )。

a.发包人赔偿，延误的工期顺延

b.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

c.自己承担，延误的工期顺延

d.自己承担，延误的工期不予顺延

答案：a

11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按(  )的市场价履行。

a.订立合同时订立地

b.订立合同时履行地

c.履行合同时订立地

d.履行合同时履行地

答案：b

12.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于(  )的规定。

a.撤销权

b.不安抗辩权

c.后履行方抗辩权

d.同时履行抗辩权

答案：d

13.合同解除后，合同中的(  )条款仍然有效。

a.结算和清理

b.仲裁和诉讼

c.结算、清理、违约

d.结算、仲裁、违约

答案：a

14.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的`定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，(  )。

a.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

b.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

c.每次阶段支付时均不允许扣减定金

d.勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金

答案：c

15.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是(  )。

a.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

b.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

c.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

d.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

答案：b

16.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是(  ).

a.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

b.违约金和定金不能同时选用

c.违约金是承担违约责任的必备形式

d.违约金和赔偿损失不能同时使用

答案：c

17.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交(  )。

a.合同公证书

b.仲裁协议书

c.履约保函

d.合同担保书

答案：b

18.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目(  )方式发包。

a.应该采用公开招标

b.应该采用邀请招标

c.应该采用议标

d.可以采用直接委托

答案：d

19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人(  )。

a.可以采用直接委托方式发包

b.可以自行招标，但应当备案

c.可以自行招标，无需备案

d.必须委托中介机构代理招标

答案：b

20.某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后(  )。

a.招标文件及收费都不退回

b.退回招标文件，收费不退回

c.不退回招标文件，收费退回

d.招标文件及收费分别退回

答案：a

第 1 题

某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。

a.原设计人对变更的设计不承担责任

b.该部分设计成果需经原设计人审查批准

c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案：a

第 2 题

按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。

a.签发工程接收证书日

b.颁发履约证书日

c.结清单生效曰

d.签发最终支付证书日

正确答案：c

第 3 题

《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.造成质量缺陷的责任方

正确答案：d

第 4 题

某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人，并应支付折旧费

d.归还委托人，并应支付租赁费

正确答案：b

第 5 题

当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。

a.可拒绝赔偿

b.不得提出异议

c.可中止履行义务

d.可要求仲裁机构予以适当减少

正确答案：d

第 6 题

《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。

a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

正确答案：d

第 7 题

索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。

a.赔偿或补偿

b.奖励或补偿

c.惩罚或赔偿

d.鼓励或补偿

正确答案：a

第 8 题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。

a.工程验收通过

b.承包人送交了竣工验收报告

c.办理完移交工程手续

d.发包人支付了竣工结算款

正确答案：c

第 9 题

委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的.大型设备延误到货，工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

正确答案：c

第 10 题

工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。

a.24小时

b.48小时

c.7天

d.14天

正确答案：b

第 11 题

承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。

a.7日

b.14日

c.28日

d.42日

正确答案：b

第 12 题

依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

正确答案：b

第 13 题

采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。

a.合同工期

b.竣工日期

c.施工期

d.合同有效期

正确答案：a

第14 题

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 15 题

乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。

a.效力待定

b.无效

c.有效

d.经过乙催告甲后生效

正确答案：a

第 16 题

招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。

a.返还所有投标人的投标保函

b.要求所有投标人延长投标保函有效期

c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案：b

第 17 题

(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

a.按工程师提出的单价

b.按承包人提出的单价

c.按设计单位提出的单价

d.参照报价单位类似工作的单价

正确答案：d

第 18 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 19 题

监理合同的有效期是指( )。

a.监理合同中书面约定的履行期间

b.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

正确答案：b

第 20 题

投标人现场考察后，(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

b.以书面解答为准

c.以招标文件为准

d.由人民法院判定

正确答案：b

《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾、清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

2.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价执行

3.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的(d)条款仍对双方具有约束力。

a.质量

b.工期

c.解决争议

d.结算

4.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了(c)的原则。

a.诚实信用

b.全面履行

c.法定履行

d.约定履行

5.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是(b)。

a.专家评审

b.定性评审

c.定量评审

d.资格评审

6.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前(a)天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

a.7

b.14

c.28

d.30

7.合同被变更、撤销的前提是(c)。

a.合同欠缺生效条件

b.合同无效

c.当事人提出请求

d.人民法院有权变更、撤销合同

《施工合同条件》中，选择指定分包商的基本原则是(b)。

a.由承包商负责协调管理

b.业主必须保护承包商合法利益不受侵害

c.指定分包商的违约责任由承包商承担

d.承包商应向指定分包商收取协调管理费

《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指(c)。

a.完成扫尾，清理施工现场工作

b.完成所有缺陷修复工作

c.能按预定目的交给业主占用或使用

d.完成主体工程的施工任务

10.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是(a)。

a.一般保证

b.连带责任保证

c.法定保证

d.委托保证

1.按照《中华人民共和国合同法》的规定，属于要约邀请的包括(abd)。

a.价目表的寄送

b.招标公告

c.递送投标书

d.无价格的商业广告

e.发出中标通知书

《施工合同条件》下，承包商提出变更建议在(abce)时可能被采纳。

a.可加速完工

b.可降低业主实施、维护或运行工程费用

c.为业主带来利益

c.可降低施工成本

e.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值

3.下列关于设计变更程序的说法，正确的是(be)。

a.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案

b.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供

c.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更

d.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意

4.与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有(abc)。

a.主体具有特定的资格条件和资质条件

b.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

c.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约

d.合同标的是质量、进度、投资三控制

e.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质

5.确定变更价款的原则包括(abcd)。

a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平

b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款

c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

6.下列对索赔的表述。正确的.是(ad )。

a.索赔要求的提出不需经对方同意

b.索赔依据应在合同中有明确根据

c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

d.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

e.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定

7.某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权(ace)。

a.要求撤回投标文件

b.要求赔偿损失

c.拒签延长投标保函有效期

d.要求将合同授予他们协商推举的中标人

e.要求返还投标保证金

8.下列导致委托代理关系终止的是(bcde)。

a.被代理人取得或恢复民事行为能力

b.代理期限届满或代理事项完成

c.被代理人取消委托或代理人辞去委托

d.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

e.作为代理人或被代理人的法人终止

《施工合同条件》规定，分包商应当执行的指令包括(bc)发布的指令。

a.业主

b.监理工程师

c.承包商代表

d.监理工程师代表

e.经承包商代表确认的监理工程师

10.依据《中华人民共和国合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有(be )。

a.当事人双方无法达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理

b.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审

c.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行

d.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

e.建设丁程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。

a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金

答案b

2.专用条件是对通用条件的( )。

a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明

答案c

3.委托监理合同的通用条件是( )。

a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件

答案a

4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。

a.选择合适的监理单位

b.确定监理的范围

c.监理报酬的计算

d.明确双方的权利和义务关系

答案d

5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。

a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权

答案b

6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。

a.双方协商确定的办法

b.当地的标准水平

c.国家颁布的合理化建议奖励办法

d.监理人的要求

答案c

7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。

a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月

答案d

8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。

a.获得酬金权利

b.终止合同权利

c.获得奖励的权利

d.工程设计的建议权

答案d

9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。

a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令

答案d

10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。

a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

b.不可抗力事件发生后的善后工作

d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作

答案d

11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

答案c

12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。

a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人

b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿

c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件

d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房

答案d

13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

答案b

14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

答案c

15.监理合同生效日指的是( )。

a.合同签字日

b.合同履行日

c.合同磋商日

d.合同起草日

答案a

16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。

a、由承包商承担的风险责任

b、给予费用补偿并顺延工期

c、给予费用补偿但不顺延工期

d、给予工期顺延但不给费用补偿

答案d

17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。

a、工程保修期

b、承包商的施工期

c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

答案a

18、下列财产中，( )不得抵押。

a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具

答案a

19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )

b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

答案b

20、合同争议的解决顺序为( )

a、和解—调解—仲裁—诉讼

b、调解—和解—仲裁—诉讼

c、和解—调解—诉讼—仲裁

d、调解—和解—诉讼—仲裁

答案a

1.下列属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价目表

d.招股说明书

答案b

2.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。

a.要约到达对方之前

b.对方发出承诺之前

c.对方承诺要达要约人之前

d.对方承诺生效之后

答案b

3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。

a.要约生效

b.承诺生效

c.双方当事人签字或者盖章

d.附生效期限的合同期限界至

答案b

4.关于无效合同，下列说法错误的是( )。

a.违反了法律规定的条件

b.自订立起就没有法律效力

c.不受到法律保护

d.自宣布无效之日起无效

答案d

5.合同可变更、撤销的前提是( )。

a.损害国家利益

b.违反法规

c.当事人提出请求

d.当事人一方违约

答案c

6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的'新法人或组织继承，仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

答案d

7.a公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立b公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。

a.应当由a公司承担清偿责任

b.应当由b公司承担清偿责任

c.应当由a公司和b公司承担连带责任

d.a公司和b公司均不再承担清偿责任

答案c

8.合同履行的前提和依据是( )。

a.有效的合同

b.合同法

c.诚实信用原则

d.合同生效

答案a

9.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。

a.不动产所在地

b.不动产承包人所在地

c.不动产发包人所在地

d.双方约定地

答案a

10.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价执行

答案d

11.下列又称为不安抗辩权的是( )。

a.同时履行抗辩权

b.先履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.不履行抗辩权

答案b

12.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使()。

a.同时履行抗辩权

b.代位权

c.撤销权

d.不安抗辩权

答案d

13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。

a.单方宣布合同终止

b.请求政府行使主管部门授予撤销权

c.请求法院撤销债务人行为

d.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

答案c

14.关于合同变更下列说法错误的是( )。

a.协商一致是必要条件

b.仅指合同内容的变更

c.一定条件下可变更主体

d.合同的变更一般不涉及已履行的内容

答案c

15.关于合同转让，下列说法错误的是( )。

a.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让

b.只可转让权利，不可转让义务

c.一般采用书面形式签订转让合同

d.可以将权利和义务一并转让

答案b

16.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。

a.须经对方同意

b.无须经对方同意，但应通知对方

c.无须经对方同意，也不必通知对方

d.须经对方同意，但要办理公证

答案a

17.关于违约责任，说法错误的是( )。

a.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任

b.双方违约的，各自承担相应责任

c.表现形式包括不履行与不适当履行

d.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任

答案a

18.承担违约责任的条件是采用( )。

a.严格责任原则

b.限制责任原则

c.公平原则

d.公正原则

答案a

19.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。

a.支付赔偿金

b.没收定金

c.减少合同价格

d.采取补救措施

答案d

20.下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。

a.继续履行

b.采取补救措施

c.赔偿损失

d.支付违约金

答案c

总监理工程师指由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构的监理工程师。以下是百分网小编精心为大家整理的监理工程师《合同管理》合同的效力及练习，希望对大家有所帮助!更多内容请关注应届毕业生网!

(一)合同生效应当具备的条件：合同生效是指合同对双方当事人的法律约束力的开始。合同生效应当具备下列条件：

1、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力：订立合同的人必须具备一定的独立表达自己的意思和理解自己的行为的性质和后果的能力，即合同当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。法人和其他组织的权利能力就是他们的经营、活动范围，民事行为能力则与他们的权利能力相一致。

在建设工程合同中，合同当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质等级，否则.当事人就不具有相应的民事权利能力和民事行为能力，订立的建设工程合同无效。

2、意思表示真实：是合同的生效条件而非合同的成立条件。意思表示不真实包括意思与表示不一致、不自由的意思表示两种。

3、不违反法律或者社会公共利益：不违反法律或者社会公共利益.是合同有效的重要条件。不违反法律或者杜会公共利益，实际是对合同自由的限制。

(二)合同的生效时间

1.合同生效时间的一般规定： 依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效;法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的.可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。

法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。

2.附条件和期限合同的生效时间：当事人可以对合同生效约定附条件或者约定附期限。附条件的合同。包括附生效条件的合同和附解除条件的合同两类。附生效条件的合同，自条件成就时生效;附解除条件的合同，自条件成就时失效。当事人为了自己的利益不正当阻止条件成就的，视为条件已经成就;不正当促成条件成就的，视为条件不成就。附生效期限的合同，自期限界至时生效;附终止期限合同，自期限届满时失效。

附条件合同的成立与生效不是同一时间，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担缔约过失责任，赔偿对方因此而受到的损失;合同生效后.当事人双方必须忠实履行合同约定的义务.如果不履行或未正确履行义务，应按违约责任条款的约定追究责任。一方不正当地阻止条件成就，视为合同已生效，同样要追究其违约责任。

(三)合同效力与仲裁条款：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。

(四)效力待定的合同：有些合同的效力较为复杂，不能直接判断是否生效，而与合同的一些后续行为有关.这类合同即为效力待定的合同。

1、限制民事行为能力人订立的合同：无民事行为能力人不能订立合同，限制行为能力人一般情况下也不能独立订立合同。限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效。

2、无代理权人订立的合同：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同.相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

3、表见代理人订立的合同：“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖.该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的`交易行为(订立合同).其后果由被代理人承担。

表见代理一般应当具备以下条件：(1)表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理;(2)客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由;(3)相对人善意且无过失。

4、法定代表人、负责人越权订立的合同：法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同.除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代理行为有效。

5、无处分权人处分他人财产订立的合同：一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下合同有效：

(1)无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效;(2)无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。

(一)无效合同的概念：无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。无效合同从订立之时起就没有法律效力，不论合同履行到什么阶段，合同被确认无效后，这种无效的确认要溯及到合同订立时。

(二)合同无效的情形

1、无效合同(重点)：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同; (2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩盖非法目的的合同;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。

2、无效合同的免责条款：合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款。合同中的下列免责条款无效：

(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

(三)无效合同的确认：无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。

例题：无效合同的确认权归()。

a、合同签定双方;b、工商行政部门;c、人民法院;d、公安机关;e、仲裁机构。 答案：c、e。

(四)无效合同的法律后果：合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效。履行中的合同应当终止履行，尚未履行的不得继续履行。对因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理。

1、返还财产：由于无效合同自始没有法律约束力，因此，退还财产是处理无效合同的主要方式。合同被确认无效后，当事人依据该合同所取得的财产，应当返还给对方;不能返还的，应当作价补偿。

2、赔偿损失：合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。

3、追缴财产，收归国有：双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的，国家采取强制性措施将双方取得的财产收归国库或者返还第三人。无效合同不影响善意第三人取得合法权益。

第 1 题

下列关于代理的叙述，不正确的是()。

a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

c.无权代理的法律后果由被代理人承担

d.代理人只能在代理权限内实施代理行为

正确答案：c

第 2 题

(2009年)按照fidic《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

a.颁发工程接收证书

b.颁发履约证书

c.签发最终支付证书

d.承包商提交结清单

正确答案：b

第 3 题

在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()目。

a.要约生效

b.承诺生效

c.附生效条件的合同条件具备

d.附生效期限的合同期限届至

正确答案：b

第 4 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。

a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案：d

第 5 题

某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照()计算。

a.估算平均工日产值

b.概算平均工日产量

c.预算平均工日产量

d.实际平均工日产值

正确答案：c

第 6 题

某工程使用fidic《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()。

a. 10月10日

b. 10月13日

c. 10月20日

d. 10月30日

正确答案：a

第 7 题

采购合同履行中，要求变更或解除合同一方应及时将自己的意图通知对方，对方也应在接到书面通知后的()天或合同约定的时间内予以答复，逾期不答复的视为默认。

a.7

b.10

c.14

d.15

正确答案：d

第 8 题

fidic合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于()。

a.专用条款

b.协议书

c.通用条款

d.合同清单

正确答案：c

第 9 题

某材料采购合同中，双方约定的违约金是15万元，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款30万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为75万元。供货方应支付的违约金应为()万元。

a.15

b.30

c.45

d.75

正确答案：b

第 10 题

在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应()。

a.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

b.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

c.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

正确答案：d