首页>合同>2023年土方合同 土方分包合同优质

2023年土方合同 土方分包合同优质

作者:储xy 2023年土方合同 土方分包合同优质

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。

土方合同 土方分包合同篇一

7.15乙方的权利:

(1)乙方有权在回填前与甲方共同确认原地面标高以及在回填完成后与甲方共同及时确认完工的实际方量,并及时向甲方申请付款。

(2)乙方在夜间进行土方施工时,有权要求甲方提供足够的照明灯具。

(3)乙方需按南宁市市政要求设置有壹个或壹个以上洗车台,自带洗车设备,对运输车辆进行清洗,帮助维持市容市貌的清洁。

(4)乙方在土方施工过程中有权要求甲方派出壹名以上施工管理人员跟踪进行土方开挖质量控制。

7.21甲方的责任和义务

(1)甲方负责提供清洗车辆的场地。

(2)负责提供满足夜间土方施工的照明灯具,并派出电工跟班。

(3)负责派出壹名以上施工管理人员随进度控制回填边界及场地标高。

7.22甲方的权利

(1)甲方有权要求乙方服从施工管理人员的指挥、调配和领导,有权制止乙方在本项目场地内施工中发生的违法、违章行为;有权要求乙方赔偿因上述原因给甲方造成的直接经济损失。在施工过程中,发现乙方不服从甲方指挥和领导的现象,情况恶劣时,甲方有权将乙方清退出场,更换新的施工队,甲方因此而产生的一切损失均由乙方负责赔偿,本合同作废。

(2)甲方有权督促乙方遵守国家和南宁市现行的交通、卫生和城市管理等方面的法律、法规以及有关方面的管理条例。

(3)甲方有权制止因乙方管理人员不到位的违章作业行为。若乙方不服从甲方管理人员指挥,因此所产生的一切责任有乙方承担,并承担因此造成的甲方损失。

八、违约责任

以上条款,双方都应认真履行。

8.1甲方在最后结算时不按期付款,则按未支付余款的每天5‰给乙方支付违约金。

8.2 按甲方要求进行回填,给甲方造成损失的由乙方全部负责,如乙方多次不听从甲方现场管理人员的安排的,甲方有权选择另外土方施工队进场施工,因此产生的费用增加,甲方从乙方剩余工程款中扣除。

8.3 面通知乙方进场施工后三天内,乙方无正当理由不组织进场施工时,甲方有权解除本合同。

8.4 工过程中,擅自中途退场并且未组织机械再次进场施工,此情况作为乙方自动退场处理。

九、付款方式与结算:

9.1按月支付乙方完成工程量的80%的支付工程款,甲方在乙方最终完成了全部土方开挖工程经验收合格后壹拾伍天(15天)内结清全部款项。

9.2乙方必须遵守施工总承包合同及有关协议中关于工程款支付的约定。乙方在每月23日向甲方报送实完工作量报表,甲方收到乙方的进度报表后,应在一周内核实确认后签字,根据现场施工进度和用款计划支付给乙方,(如业主未按合同约定付款不属甲方责任)。

9.3乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付,如因此而发生的诉讼,法院查封甲方帐户的,损失由乙方承担,且甲方有权依照法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。

十、争议:

合同在履约期间,双方发生争议时,在不影响工程正常施工的前提下,双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成时可向当地仲裁部门申请仲裁或向法院起诉。

十一、其他条款:

11.1凡属甲、乙双方在以上合同条款中未尽事宜可在此条款中协商制定。

十二、合同的签订:

12.1本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

12.2本合同一式份,甲、乙双方各执两份具有同等效力,由甲、乙双方代表人签字盖章后分别保存。

发(总)包方(盖章) 承(分)包方(盖章)

法定代表人(签章) 法定代表人(签章)

年 月

日 年 月 日

发包方 (以下简称甲方)

分包方: (以下简称乙方)

第一条:工程概况

第二条:分包具体工作内容

第三条 分包项目及包干单价

3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算,包干单价包括:人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。

3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人 元包干。

3.3 基础以上按建筑面积包干,建筑面积为:暂计m2,包干单价为 元/m2,其中基价 元/m2,质量 元/m2,安全 元/m2,工期 元/m2,文明施工 元/m2,材料节约 元/m2。

注:若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准,则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款,不再支付。

第四条 有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定 4.1 质量:分包工程质量必须全部合格,质量等级达到,质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。

若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收标准为止,给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担,并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。

4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后,双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《重庆市建设工程质量保修证书》内容执行。

4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准,工期由 甲方项目工程部经理签发。

若乙方擅自退场、擅自停工(未提前 天通知甲方)或延误工期,乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失,并承担违约金 元/天。

4.4 安全:严格执行建设部jgj59—99标准及《重庆市劳动安全条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故,各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内,该项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。

在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等安全事故,在明确责任基础上,所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担,善后处理工作由甲、乙双方共同办理,乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成安全事故的,乙方应承担全部安全事故处理费用,同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。

乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底,若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。

责任确定的裁定单位:一般事故为甲方总部安全管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门,并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。

4.4 文明施工:须达到甲方项目工程部规定的标准和要求,此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发,若未达到要求 。

4.5 材料使用、管理:由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单,经甲方施工负责人或区段长审签后,乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理,不及时回收,不听安排,盲目施工等)部分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿,同时甲方有权给予乙方适当的罚款。

4.6 乙方进场后,若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使用管理的要求,影响甲方总包工程进行的,甲方有权勒令乙方出场,相关经济责任和损失均由乙方承担。

第五条:劳务分包费的支付

5.1 支付方式:银行转帐支票

5.2 支付程序:乙方每月xx日按实物完成工作量统计报表报甲方审定,以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件,按所完成实物工作量的 %支付分包款,累计付至总分包款的 %时暂不支付,余款在建设方及监理验收合格后,办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按结算劳务费总额的 %)后付给乙方。质保金于 年保修期满后,扣除所发生的质量保修费后支付,保修期从单位工程移交建设方之日起计算。

5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。

5.4 若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时,乙方应共同分担由此产生的资金压力,即免除甲方延迟付款的责任。所余全部分包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。

第六条:临时设施、水、电由 。

第七条:附则

7.1 本合同条款所述的项目管理人员具体名单详见公示于甲方现场项目工程部 的管理人员简介。

7.2 本合同未尽事宜,双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。

7.3 本合同经双方签字盖章后生效,至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。

7.4 本合同一式份,甲方持份,乙方持份,每份具有同等法律效力。

第八条:补充条款

甲方: 乙方:

年月日:

2页,当前第212

土方合同 土方分包合同篇二

乙方:

经甲乙方双方协商,就联合投标合作事宜,达成如下协议。

一、甲乙双方以各自的`优势组成联合投标体,就投标并共同承担责任。

二、联合体在投标过程中,以甲方为主,使用甲方相关资质,以甲方企业名义与招标方签定工程与供货合同,联合体使用乙方研发的作为投标标的。

三、联合体投标书由甲方负责制作,费用由甲方承担,在投标过程中,如需要乙方产品相关资料,乙方应积极配合并提供。乙方不得就本投标项目向其他单位或个人提供资料和产品价格。

四、中标后,由甲方组织人员进行实施和管理,使用乙方研发的产品。

五、在施工过程中,乙方负责提供本项目的研发技术和相关设备。甲方以元的价格向乙方支付材料款。

六、甲乙双方的付款结算方式及期限、交货方式及期限、产品质量标准及验收标准等相应条款以联合体中标后甲方与招标人签定中标合同规定的内容为准。联合体中标合同对乙方有约束力。

七、乙方在收款时应开具正规的税务发票,发票可以直接开给甲方,也可以开给招标方,以甲方要求为准。如甲方不需要乙方开具发票,甲方有权将相应的税款扣除直接交给当地税务机关。

八、工程中标确定使用乙方生产材料后,乙方应保证按中标合同规定的期限及交货方式保证材料的供应,保证材料质量并不提高产品价格,保证按工期进度要求提供技术人员和施工设备。如乙方违反上述内容或具有可能影响工期的情形,甲方有权更换材料。由此造成的所有损失全部由乙方承担。

九、本协议未尽事宜,双方友好协商解决。本协议签定后对双方有约束力,任何一方不得违反。任何一方违反本协议的规定,应向对方支付违约金元。

十、本协议一式2份,双方各执1份,本协议经双方签定或盖章后生效。

附:(开发)项目保密协议

乙方:

年 月 日

(开发)项目

保密协议

地址:

法定代表人(或负责人):

乙方:

地址:

法定代表人(或负责人):

土方合同 土方分包合同篇三

五、付款方式:该工程结束,付总工程款地70%,余款当年内结清。

六、乙方负责场外渣土保洁清理。

派技术人员场指导施工及控制标高。

八、如遇障碍物及未尽事宜共同协商解决。

九、合同有效期:本合同一经双方签字与公证后合同同等生效,甲方全部付清工程款后失效。

十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方代表: 乙方代表:

联系:

联系: 二0 年三月八日

欢迎登录合同本站查看更多

土方合同 土方分包合同篇四

承包方(以下简称乙方):开封宏基建筑工程有限公司

工程名称:开封浙商城市广场

工程地点:开封新区五大街、六大街之间

经乙方要求,甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,并结合本工程实际现状,特订立本合同。

1 1承包范围及工作内容

1.1 1.1 承包范围

浙商城市广场基础开挖及回填,具体尺寸及标高控制详见施工图

1.2 1.2 工作内容

乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续,并承担相应费用。

2.1承包方式

本工程采用综合单价包干形式,综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜,确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。

2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米,回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)

3 计价方式及结算原则

乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%,在回填土方完工后十五天付30%,余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户,否则甲方有权拒绝付款。

5 工期、质量要求

工期:甲方根据具体施工时间,以施工任务单形式向乙方发出施工指令,乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误,乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金,工期提前,甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求:在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准,回填土必须分层压实。工程质量未达标准,乙方必须无条件返工直至合格。

6 安全文明施工

6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员,负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。

6.2 在施工过程中,由于乙方原因出现安全事故,受到媒体或有关主管部门通报批评,使甲方名誉受损的,甲方有权终止合同,并由乙方承担违约责任。

其他:双方发生争议时,应通过协商解决,协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

双方签字

甲方(公章):

代表人:

联系电话:

土方合同 土方分包合同篇五

在工程施工过程中,土方开挖作为其中十分重要的一道工序,土方开挖合同怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的土方开挖合同范文,欢迎参考阅读。

甲 方:

乙 方:

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程项目:土方开挖工程

二、工程承包范围:

按甲方提供的施工草图完成土方开挖工程的施工。

三、质量标准:

1、各项工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

工期从20xx年 月 日至20xx年 月 日。

五、合同价款:

暂估 35000 元,最终以实际工程量审定为准。

六、结算方式:

挖土就地抛土每立方米土方按2元;开挖及外运每立方米土方按9元;一次性包干(不含税收),工程量以双方现场实测核定为准。

七、付款方式

工程结束验收通过并工程量核定后,工程款在一个月内付清。

八、安全施工:

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做好安全文明施工工作,在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济及法律责任均由乙方自负。

九、违约责任:

1、工程不按期竣工的,每超期一天,由乙方支付违约金200元(不可抗力顺延)。

2、工程竣工验收达不到标准的,除一切返工费用由乙方自负外,乙方还应支付工程结算款的5%的违约金给甲方。

十、双方责任:

1、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的影响(含多次进退场费、停工造成损失费),甲方只对本项工程中发生的情况进行协调,对由此产生的费用及造成的损失由乙方自负。

2、施工中按甲方所定施工方案操作,但遇到特殊情况协商解决。

3、乙方应加强现场管理,做到文明施工,做好设施的保护工程。由此发生损坏设施的,乙方承担全部责任。

4、乙方必须保证按时完成该工程,若中途违约或其他原因耽误工程进度以及发现有转包现象时,甲方有权单方解除合同,乙方前期所发生的投入,甲方不承担。

5、工程施工中出现的工程事故、安全事故以及由此造成的一切损失,均由乙方负责。

十一、解决争议:

甲乙双方如有争议时,协商解决,如协商不成申请工程所在地的仲裁机构或在工程所在地按法律程序解决。

十二、组成合同的文件:

1、本施工合同书;

2、标准、规范及有关技术文件;

3、图纸。

十三、本合同一式2份,甲乙双方各1份。

十四、合同生效:本合同自双方签字盖章之日生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

发包方(全称):(以下简称甲方)

电 话:

承包方(全称): (以下简称乙方)

地 址:

电 话:

一、工程概况

1、工程名称:地下室基坑土方开挖

2、工程地点:

二、工程承包方式、范围和内容

1、工程承包方式:全包

2、工程承包范围:地下室基坑等土方开挖工程。

3、工程承包内容:乙方按甲方提供的场地施工图纸进行开挖。开挖过程中等土方开挖涉及的全部内容,并负责土石外运弃置到指定场地。

三、工程结算单价及结算原则

1、土方工程量等完工后按实际收方为准,单价:_______元/m3

2、工程量按甲方提供的施工图或甲方现场负责人签证为决算依据。

3、如含有岩石,岩石爆破开挖_____元/m3进行结算,(100m3以内不给予考虑)

4、乙方承包价款已包含挖机燃料费,修理和日常维护保养费用,驾驶员和员工工资、奖金,各类津贴、劳动福利和学习培训、技术措施、赶工费用,人员机械进退场费用,安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。

四、土方开挖工期

1:开工日期________年____月_____日,完工日期________年____月_____日。

1、本工程土方开挖工期必须在保证土方开挖安全、质量的前提下,按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后,第2天开始每延一天按1000元处以罚款,罚款最多不超过工程总结算价款的3%。

2、遇人力不可抗拒因素,工期按甲方签证累计工期顺延。

五、工程质量

乙方按现行有关标准和甲方的要求保证挖机土方开挖的质量。

六、甲乙双方责任

1、甲方责任:

(1) 负责提供施工平面图和地下管网位置标示。

(2) 全面履行合同约定,确保乙方正常施工。

(3) 督促乙方做好安全管理,文明施工。

(4) 甲方应向乙方提供临时生活用水、用电和宿舍。

2、乙方责任

(1)负责施工报建手续,碴土管理手续,乙方土石外运期间保证街道卫生,并与相关执法部门协调好关系,全面履行施工合同约定事项,严格按现行质量、安全标准、规程进行施工,确保正常施工。

(2) 服从甲方的指挥和管理,自觉遵守甲方的各项规章制度

(3) 负责施工机具、设备和人员调配,乙方保证进场的土方开挖机具设备能满足施工和甲方管理的需要,人员机具设备投入计划必须征得甲方同意,现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

(4) 因乙方原因造成的质量事故,乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格,并承担由此产生的施工增加费用。

(5)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

(6)工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。

(7)乙方施工人员家属或亲友探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。如遇特殊情况,必须由项目部批准许可。亲友上工地现场,如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

(8)施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任和经济费用。

(9)乙方劳务人员进入现场施工,必须进行三级安全教育,严格执行安全规章制度,一旦发生安全事故,查清原因如属乙方责任,按事故的实际损失由乙方自负外,同时追究相关责任,并视责任轻重采取重罚措施。

(10)发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报项目部,严禁隐瞒事故不报。

(11)积极配合项目部工作,做好上情下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。

(12)乙方委派的工地代表纪守法,不准违章指挥,违章作业,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,保证全员安全,施工顺利进行。

(13)积极配合各项目部组织的安全知识学习,宣传及业余上课,并落实到每个职工,真正做到安全第一、预防为主,增强以人为本的现场安全气氛。

七、安全生产、文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理,遵守安全生产操作规程,设置专职安全员,并采取必要的安全防护措施,以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

八、质量验收

按现行有关土方开挖质量验收标准和甲方要求进行验收,验收如不合格,则乙方应无条件配合甲方返工至合格。

九、工程价款支付

{1} 按工程进度付款

{2} 乙方机械进场后___________天支付___________万元。

{3} 该工程量完成一半后经甲方同意支付该进度工程量的60%。

[4] 工程施工完工后,经甲方验收合格确认后_____天支付到该工程总量的90%,余款3个月后七天内支付完毕。

十、附则

1、乙方必须有效组织人员、机具设备、燃料、资金,必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要,严禁转包。一旦发现乙方有转包现象,甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同,乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。

2、乙方应服从甲方的指挥和管理,严格执行甲方及甲方所在企业的所有规章制度,自觉遵守有关法律、行政法规,乙方在施工过程中如因管理混乱,工期不符合本合同要求,甲方有权单方面终止甲乙方双方施工合同,另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后,余款结算给乙方,对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

3.在履行合同过程中发生纠纷,双方应协商解决或请有关部门调解,一方不愿协商、调解或调解不成,向甲方企业所在地人民法院起诉。

4、本合同一式两份,甲方、乙方各方各执壹份。

5、本合同由甲、乙双方当事人签字、盖章之日生效,工程款结算清之日失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

甲方:

乙方:

一、 工程概况

1、 工程名称:攀枝花市远利工贸有限责任公司土石方挖、填工程

2、 工程地点:南山园区橄榄坪

3、 工程内容和承包范围

(2)在土石方开挖、回填过程中的地上,地下障碍物清理工作;

(3)在土石方开挖、回填过程中施工道路铺设和挖除工作;

(4)在开挖过程中如遇10平方米以上,厚度在1米以上(含1米)的坚石时,由甲方代表现场确定开挖单价及工期增加。

二、承包单价、方量、总价

挖、填方(含运输)按6.50元/m3单价(含税价)包干。乙方另需支付甲方现场施工负责人(1人)工资,工资标准按300元/天计算,天数按施工天数计算(此费用在工程款中扣除)。土石方挖、填量按成都西南冶金测量工程公司攀枝花分公司20xx年 月 日的测量成果 14 立方米加边坡放坡开挖土石方量的总合为准。工程总价为 2 元。

三、工程技术要求

乙方按工程现状和施工规范规定的技术要求自行进行组织施工。土石方运输过程中场地内的道路维修、场地内及道路卫生由乙方自行负责。

四、工期要求

甲方要求10天工期即从20xx年9月20日至20xx年9月30日。另考虑下暴雨及其他一切因素再增加5天,总工期合计为15天。之后,不论何种原因而导致工期拖延,甲方对乙方实行每延一天按总价款的1%罚款,在工程款中扣除。

五、安全要求

在施工过程中,乙方的人员、车辆及设备等所发生的一切安全事故和人员伤亡事故由乙方负责并承担一切费用。甲方不负任何责任和费用。乙方应为此合同的实施对其相关人员购买安全方面的保险并承担费用。

六、工程款拨付

开工后第五天拨付工程总价的50%,其余款项在开挖与回填标高达到1190.00米并经验收后的3日内付请。

七、本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份。

八、合同纠纷及解决

如遇合同纠纷,甲、乙双方应尽量协商解决。如协商解决不成,可向仁和区法院提起诉讼。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

土方合同 土方分包合同篇六

建筑土方运输是建筑基础工程中的重要环节。从土方运输合同是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的土方运输合同范文,感谢您的阅读。

托运方(甲方):承运方(乙方):

第一条 运输任务 由乙方负责漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目土方运输作业,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。

第二条 合同期限

按照工程施工合同期限,以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止。

第三条 运输起止地

起始点:施工现场 到达地:由乙方安排

第四条 运费结算

运费按没车平斗立方( )50元计算。

第五条 运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中,必须承担一切费用和交警处罚。如发生各类人身、汽车运输交通事故,均由乙方负责。

第六条 燃油供应

乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

第七条 运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。

4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。(甲方有权安排土方内运)

本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着优势互惠的原则,就乙方向甲方承包土石方填海工程项目的运输事宜,经双方友好协商达成以下合同条款,双方共同严格遵守。

一、工程概况

1、工程名称:同安西柯造地工程

2、工程地点:同安西柯虎头山

3、工程总量:土石方工程总量约500万立方米(首批20台车辆,以后按甲方书面要求逐步调动车辆)。

二、工程运输运距、价格

工程期限为一年(晴天工作日)

内容:甲方将共同合法承包的土石方工程项目的土石方装车运输项目发包给乙方将土石方运输到甲方指定地点。

1.5m或5.2m、2.3m、1.6m)。乙方的车辆装车的时候,车厢被砸坏4—5公分的由装车方补偿。在倒土石方时,有超过车箱倒不下的石头就停在那里,甲方每小时补400元。

2、运输路线运距以8—11公里,每车土石方起步单价(为零公里)人民币50元,每公里加10元人民币。

3、车辆运输费不含任何税收,如有税收由甲方自行承担。

4、车辆在装倒土石方时,如有危险倾斜下陷等原因,甲方应提供铲车协助解决。甲方应配比足够装车机械,如机械不足造成乙方车辆闲置,每台车每小时补台班100元。

三、甲、乙双方的权利和义务

1、付款方式:一天为一个结帐周期,即每天结算一次,第二天中午结帐算清单据现金付清,甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款。否则乙方有权停运并追究甲方给乙方造成的经济损失。每天每台车补500元。

2、乙方车辆进场后,必须服从甲方管理,如没正当理由乙方不得无故停工或中途退场,否则,乙方必须赔偿甲方因此造成的一切经济损失。

3、乙方按甲方安排车辆进场开工,甲方要协助乙方司机及工作人员的租房住宿,及水电由甲方承担。乙方车队进场手续办好甲方先供油料结算工程款中扣除。

4、甲方负责运输道路的修路和养护保证道路畅通,在乙方车辆进场后至5月底每天安排18个小时运输时段,6月份以后甲方安排全天24小时施工,如遇不可抗拒自然灾害(下雨、台风、地震)可以停止施工。

5、甲方必须保证当地交警、运营、路政、环保、街道、地方村民等有关部门不抓车、不扣车事件,如被扣车罚款的一切费用由甲方负责,因为以上发生扣车超过二十四小时按误工论处,按合同执行每辆车赔偿500元。

6、油价按现行市场价格下浮0.20元/升由甲方提供或另行 如超出保底价5.5元/升,超出部分由甲方负责补偿。

8、甲方负责石方爆破(每块石头不能超过100到150公斤),不影响装车。另外虎头山(土头)地材管理费和村民所需的任何费用都由甲方负责。

9、在施工期间,运输出现安全事故由乙方负责,与甲方无关,甲方只负责调解。

10、乙方每辆车进场后(手续办好后)甲方必须借每辆车壹仟元的进场费,进场10天后再按比例扣除。

四、本合同未尽事宜,经双方协商另补签协议,本协议从开工之日至工程完工,甲方必须付清乙方工程运输费为止,本协议一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力,本合同签字生效。

五、如因履行本合同双方发生争执,双方协商解决,协商不成提交施工所在地劳动仲裁或者向当地人民法院提起公诉以求解决。

六、特别约定:

乙方前十天工程款按每天结算总造价先扣除10%作为工程款保证金,待工程结束一次性退清。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

发包方(以下简称甲方):  承包方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了顺利完成本项目土石方的运输工作,双方经协商一致,订立本协议,供双方共同遵守执行。

一、 工程概况

二、 运输承包范围

运输承包范围:本项目所涉及的土石方外运及建筑土渣、建筑沙石等材料运输。

三、 工期

本工程工期:按甲方确定的工期,并须配合甲方的工程进度计划工期。 开工日期为:20xx年10月01日,计划竣工日期为20xx年01月13日。

场外运输按平斗装载量18m3重型自卸货车,每车次 元。单价为乙方提供的经有关政府管理部门认为合格并且有相关证件的车辆,从车辆在乙方的停放点启动至在甲方施工现场上料后离场的一切费用,包括但不仅限于车辆油费、车辆维修费、车辆的损耗折旧费、乙方司机及管理人员工资、乙方司机及管理人员生活费、一切保险费、保证安全的一切费用、土方弃置费。

五、 价款支付

按每500车次作为一结算周期,经审批后在2日内按80%的价款支付给乙方,余款在工程结束后60天内付清。

六、 双方主要责任

(一)、甲方责任:

1、负责现场施工总协调、指挥和管理,运费的及时支付,并负责办理结算手续。

2、负责施工场地具备施工条件,确保乙方进场后正常运输。

3、负责土石料的装车。

4、负责对乙方人员进行安全交底及安全教育。

(二)、乙方责任:

1、按甲方的要求组织车辆按时进场,确保车辆完好,证件齐全有效,保险手续齐全。并负责车辆的维修、保养及司机的配备。

2、乙方将每辆进场车辆的驾驶证、行驶证、道路运输证、建筑垃圾准运证、保险单等有关证件复印件交甲方存档(甲方验原件)。自觉遵守国家有关法律、法规,严禁酒后开车和疲劳开车。

3、乙方负责场内及场外发生的一切交通事故或安全事故的全部责任,甲方不承担任何直接和连带责任。

4、乙方在施工场内的所有车辆必须严格按照甲方指定的路线行走,如有违反,造成一切安全事故或交通事故不但要负全部责任,并且要因事故所造成对甲方的其他一切损失负责。

5、乙方必须教育司乘人员做到遵守车辆超载不启动,病车不上路的原则。如因甲方遣派的装车机械装车过程发生超量装载,乙方司乘人员及乙方管理人员必须进行马上制止,并拒接车辆启动,如乙方未做到该点,尚自驾驶车辆离开装载作业面,一切责任均由乙方负责。

6、合同未到期乙方不得以任何借口违约,乙方在甲方无违约的情况下不得中途终止合同。如若乙方自行中途终止合同,剩余20%价款甲方将视为乙方对甲方的经济赔偿直接扣回,乙方不得有任何异议。

7、乙方必须严格按照甲方对每天土石方运输车次数量的要求,合理进行安排运输车辆。甲方对本工程土石方运输车次数量的要求为每天100车次以上(天气原因除外)。如乙方每天无法完成甲方的运输要求,甲方将单方面查明原因,如确因政策限制及弃土场的原因(弃土场约定为安良余泥渣土收纳场),甲方可谅解乙方。除此之外的一切原因甲方将不采纳,将视为乙方违约。乙方一旦违约,甲方有权安排其他运输单位进场运输土石方,由此产生的价差由乙方补偿,并且直接在进度款中扣回,直至扣完乙方的剩余款后合同直接终止,并保留追究乙方一切法律责任的权利。

8、乙方运输车辆在施工场地内如损坏甲方的一切财产,将按价赔偿修复。

七、 违约责任

1、以上条款具有法律效力,甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款。如有违约,按合同法违约条款中的条例处理。所造成的经济损失必须由违约方全部承担。

2、纠纷解决:甲乙双方以诚相待,共同协商。共同协商不能解决,可向当地法院提出诉讼。

3、未尽事宜双方协商解决,补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。

4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字后生效,望共同遵守。运输工程结束后或合同到期,双方无纠纷,运费付清后本合同自动终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

土方合同 土方分包合同篇七

乙方:

经甲乙双方友好协商,就乙方承运甲方土石方工程运输任务委托给乙方进行运输。根据《中华人民共和国合同法》及招标文件和总承包合同规定的要求,为明确甲乙双方的权利、义务和责任,经双方协商一致签订以下合同条款并共同遵守。

一、工程(装车)地点: ,土石方总工程量约 立方米,其中乙方工程量约 万立方米。甲方提供食宿,费用乙方自理。

二、工程内容:乙方装运车辆必须满足甲方施工要求,用双桥汽车(装载容积16立方米以上)将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场并平整场地,装载量按挖土场测量实际立方计算,石头按车箱装载容积计算。乙方组织车辆运输经营,自负盈亏。计划安排 辆汽车施工,进场时必须到位 辆。

三、运输价格:从工程(装车)地点至卸土场,距离 3 公里以内为标准,每超1公里/m3加1元、土方综合运价 元每立方米(税后价);石头(花岗岩)运距 公里(运至简易码头装船 ),综合运价 元每立米(按车箱装载容积计算),在运输期间如油价上涨,每公升超出 元的部分由甲方补差。

四、开工时间:本工程计划于 年 月 日进场(按甲方通知进场时间为准),进场后甲方必须在两天内办完相关手续,正式开工。本工程施工期计划三年,现暂签订一年施工合同。

五、甲方责任:

1、甲方要提供有关部门批准的开工令和银行存款资信证明,乙方凭甲方《开工通知书》进场施工。

2、甲、乙双方指定专人按规定结算运费,每周结算一次运费。如个别车辆需要维修,甲方根据需要可预支修理费,以便确保车辆正常运输。在乙方车辆进场施工一周内,甲方每天可预支油费 元/辆(含挖土机、推土机或装载机),在第一次结算期扣回预支款。在本合同有效期内不得私自与司机结算,如十日内不能结清运费及其他费用,乙方有权停止运输,在停运期间甲方无条件按每24小时赔偿 200 元/辆(含挖土机、推土机或装载机),至结清为止。在未结清之前甲方不得自行增加车辆强行施工、也不得要求乙方增加或减少车辆。否则,所有责任由甲方负责。

3、负责与周边村民做好协调工作,确保运输过程正常运行,其费用由甲方负责支付。

4、除天气、不可抗拒原因及规定的爆破时间外,甲方应确保乙方车辆装车、卸车及相关工作,如因甲方或业主方的原因造成乙方车辆无法正常运输,应赔付乙方每天 100 元/辆车(含挖土机、推土机或装载机)。如因雨天、政策原因或其它原因不能施工,每天可预支每人30元伙食费。

5、如更换卸土场地,运输距离若发生改变,双方以本合同规定的运输价格为基础,超出部分双方再具体议价。

6、乙方车队进场后,甲方在三天内支付每台挖机拖车费 元,汽车因分别从不同的地方进入工地,按不同里程合理计算油费及过路费支付给乙方,但在开工10天内必须预收回汽车进场费,如不满一年中途退场的不予退回,届满一年施工时间如数退回给乙方。

六、乙方责任

乙方负责管理车队人员把各辆车的行驶证复印件并造册登记交存一份给甲方存档备案,同时要配备现场施工管理人员。

2、甲方要求乙方按计划组织好车辆(车箱有无液压盖均可)按时进场,服从甲方安排,进行安全运输。

3、确保安全生产,主动配合甲方人员工作、服从甲方现场管理人员指挥,文明施工,车辆由车主自己负责购买车辆保险,如运输过程中所发生安全事故和任何交通事故造成的一切后果,由当事车辆自行负责解决处理,并承担所造成的一切损失,甲方不负责任。同时乙方要教育司机遵守当地风俗习惯,有良好的施工秩序和生活秩序,注意公共卫生,严禁随地大小便,不准打架斗殴,不得偷窃他人财物,否则由乙方承担一切法律责任和经济责任。

4、工程开工前,乙方应按甲方的要求调配车辆按时进场,车辆进场后乙方要根据施工进度满足甲方施工要求并及时调整或补充车辆,但甲方应提前一周通知乙方,以便及时安排好车辆进场。在合同期限内乙方不得中途退场,如个别车辆有所变动,由乙方自行调整,但必须确保应到车辆施工。如因乙方运输车辆不足而影响甲方施工工期,由此而造成的经济损失由乙方承担,所交的押金不予退回并加倍罚款。

5、合同签订之日,乙方需交押金 元给甲方,以确保乙方车辆按甲方通知要求按时进场施工。合同期届满如乙方没有违约行为,押金如数退回给乙方。

七、违约责任

在合同有效期内,甲乙双方应严格遵守以上合同条款,任何一方不得违约,如一方违约,则另一方有权终止合同,违约方除支付合同相关条款规定的违约金外,还必须支付对方由此造成的经济损失。履行中若发生纠纷,双方协商解决,如协商不成,双方有权按照《中华人民共和国合同法》有关规定向合同履行地人民法院提出诉讼。

八、本合同未尽事宜双方协商。双方提前一周并经双方充分协商一致后另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等的法律效力。本合同自双方签字并收到乙方押金之日起生效,至合同期满、运输款结清终止,后续工程双方可按本合同执行或另行签订施工合同。本合同一式四份,双方各执二份,各份具有同等法律效力。

代表:

开户银行:

开户账号:

乙方:

代表:

开户银行:

开户账号:

签订时间:

年 日 月

土方合同 土方分包合同篇八

本协议书于19__年__月__日由__(以下简称“业主”)为一方与___(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程,即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

兹为以下事项达成本协议:

l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

(a)中标函;

(b)上述投标书;

(c)合同条件;

(d)规范;

(e)图纸;

(f)工程量清单。

3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

特立此据。本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立。

在__在场的情况下,盖的正式印章如下:

在__在场的情况下,由上述签字盖章并递交。