通过合同协议可以确保各方的权益得到有效的保护，防止发生纠纷和纠纷解决的难题。在下面的范文中，您可以看到不同行业和情景下的合同协议写作示例。
我方参加贵方的.成都酒店水处理设备供应及指导安装工程投标的申请书，现我方向贵方慎重承诺：
我方近三年企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。
投标申请人(盖公章):___________________________。
法定代表人（签字并盖章）：_____________________。
日期：____________年___________月___________日
我公司若能中标20xx年张湾区污水分支管网工程施工，按照中华人民共和国招投标法和建筑法要求，我公司承诺接受招标文件中合同协议各项条款。
一、工期：按照投标工期，有效工作日90天。开工时间以甲方通知为准，若在规定工期时间未完工，每推迟一天罚款1000元，从我单位履约保证金中扣除。
二、质量：一次验收达到合格标准，若一次验收达不到合格标准，按合同金额的2%作为处罚并返工直至达到规定的质量标准。
三、工程付款：按合同约定工程进度付款。
四、保修：按国家建设工程保修办法及国家的有关法律法规执行。
五、违约责任：按招标文件、合同条款及国家有关法律、法规执行。
六、招标文件中合同协议其他条款我单位均予以确认和响应。特此承诺！
投标人：xxx公司。
日期：xx年xx月xx日
2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。
4、我方承诺任何情况下未经贵单位书面同意，不得自行采购“甲方供应材料价格表”中约定的甲供材料。
5、我方保证满足甲方下达的施工计划，连续三周或累计五周达不到贵单位要求的进度计划，贵单位有权要我单位退场并解除分包合同，并承诺不得以此向贵方提出任何费用要求且应承担贵方因此增加的其他费用。我单位全部施工人员及机械设备退场后，方按贵方认可的实际完成数量及分包合同约定单价进行结算。
6、我方保证随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。
7、我方承诺确保达到贵方在合同条款中约定的'环境目标。因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。
8、我方承诺签订合同后，将及时为我方全部人员、财产、机械设备向保险公司签订保险理赔金额多少，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。
9、我方承诺严格按照合同约定，及工程所在地的法律、法规及规定对本工程进行保修。
xx招标单位：
我公司如有幸中标，在此郑重承诺：
1、标文件中（含合同条款）具有最终的解释权。
2、在工程的实施过程中，我公司完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量标准绝不低于招标文件或国家及广东省地方强制性标准要求。
3、我公司完全响应和遵守招标文件中规定的工程验收、计量、支付办法。
4、在实施工程中，贵公司有根据本项目设计变更、现场签证等变更、增加（增量或增加新工作内容）或减少某部分工作内容的权利，我公司愿意全力配合和支持贵公司的一切决定，结算时按招标文件及合同条款规定方式进行。
5、我公司同意并配合贵公司对本项目工程款项的.监管。若我公司在项目实施工程中违背上述承诺，贵公司有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权没收我公司的投标担保或履约担保。
注：投标人必须相应本招标文件中的施工合同文本。
在我方完全熟悉并领会“黔江西西里公寓2#楼建筑节能设计专篇外墙保温处理（jn-1-1）及施工图”的设计内容和施工工艺且有能力能保质、保量、保安全、按进度完成施工任务的情况下与重庆建安建设集团有限公司西西里项目部签订了外墙保温工程材料供应及劳务分包施工合同（以下简称合同）。为切实遵守合同约定并防范和杜绝施工中的各种纠纷，实现“确保合格工程，创优良工程”、“安全工程”双目标，我方特作如下承诺：
1、我方完全接受合同的条文条例，严格遵守和执行合同约定中我方的责、权、利，保质、保量、保安全、按进度完成承包范围内的施工任务。
2、成立施工管理机构和制定施工管理制度，配备专业施工管理人员（如项目负责人、施工员和技术负责人等）和专职安全员。建立质量、安全、进度目标责任制，对施工项目的质量、安全负责。
3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不偷工减料，不弄虚作假；按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不使用。
4、施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定（如吊篮的安装和拆除的专项施工方案）。并严格执行安全操作规程。
5、所用施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员有相应的技术资质证书。
6、自觉接受项目部、监理、业主、监督单位（人）及社会各界对施工的监督。无条件接受和执行项目部的施工指令和安排。
7、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和资料。
8、施工期间发生任何质量和安全责任事故，我方承担一切责任。
9、履行质量保修义务。
如我方未遵守合同的约定和本承诺书、未按项目部的要求和施工进度计划保质、保量、保安全完成施工任务或无故停工一天及在施工过程中和项目部出现任何纠纷都将视我方违约。我方承诺无条件接受《合同》内我方的一切违约责任及因此所带来的一切损失和项目部对我方的法律追究，同时我方自动放弃《合同》及本承诺书的一切解释及申述权利。
在签订本承诺书后我方应负的法律责任立即生效。
xxx。
xxxx发展有限公司：
本投标人已详细阅读了xxxxx工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
1.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
2.服从《招标议程工作安排》，遵守招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
3.接受招标文件全部内容，若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
4.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。
5.保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。
6.保证按照招标文件及中标通知书规定签定施工合同并提交覆约保证。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。
7.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约保证。
8.保证中标之后不转包、不分包、不用挂靠施工队伍。
9.保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证。
10.保证中标之后密切配合招标人及监理单位开展工作，服从招标人驻现场代表及现场监理人员的监督管理。
11.保证不拖欠工人工资，如有违反，同意按招标文定接受处罚。
12.保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。
13.保证工程资料整理符合《建设工程文件归档整理规范》。
14.中标预算工程量已包括施工图纸、招标文件、答疑文件规定的招标范围内的全部内容。我公司承诺，若我公司中标，则按施工图纸、招标文件、答疑文件及中标预算工程量的内容签署施工承包合同。若中标预算存在错项、漏项，一切责任由我公司承担。
15.质量承诺：保证工程竣工验收达到合格。保证工程的施工质量达到并符合国家和行业现行规范和标准，且保证政府部门验收通过。若未通过验收备案，我司同意由招标人从工程款中扣减工程总额的0.5%作为罚金。
16.a区工期：由年月日到年月日止，b区工期：由年月日到年月日止（共个日历天）；如因我方原因导致工期延误，愿接受元/天的处罚，罚款总额不超过中标金额的xx%。
17.施工安全：杜绝一切大小事故发生。
18.文明施工：达到中山市规定的.安全文明工地标准。
19.工程保修按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的规定执行。
投标人（公章）：
法定代表人签名：
日期：年月日
鉴于：贵公司于年月（项目负责人）签订《项目目标承包协议书》；我公司经慎重考虑，决定为 （项目负责人）提供连带担保；并遵守如下担保承诺：
3、担保期限为主合同及衍生合同履行期满后二年内。
1、无需取得我公司同意，均系我公司担保范围；
2、我公司对收取及支付的安全，负有直接赔偿责任；
3、贵公司可根据情况，追究者由我公司直接进行赔偿；
4、因本担保书及担保内容产生的诉讼，均由贵公司注册所在地人民法院管辖。
担保人：公司（签字或盖章）
法定代表人：
月日
附件：
1、公司营业执照复印件；
2、公司法定代表人身份证明书；
3、公司股东大会同意担保的决议。
农村信用合作联社信用社：
兹有借款单位（个人）（全称）在贵社借款（大写）万元，借款合同编号，借款用途为，做为担保单位（全称）自愿履行合同约定，承担连带责任保证，如借款单位到期不能归还借款，我担保单位愿替借款单位归还借款本息，直至借款还清后，方能撤销此担保。
此承诺具备法律效力。
担保单位：（公章）。
法定代表人：（签章）。
_______年____月____日。
乙方：
第一条、根据《中华人民共和国劳动法》以及与广东省、x市的地方法规不相抵触的本公司的规章制度，经双方平等自愿、协商一致的条件下，签订本承诺书。
第二条、培训承诺期限。
自本承诺书签订之日起三年内本承诺期满为止。
第三条、培训费用的支付。
１、培训费用是指有支付凭证的费用，包括在培训期间所发生的差旅费等。
２、在合同期内，甲方对乙方进行各类培训所发生的费用均由甲方支付。
３、合同解除培训费用的支付。
４）本承诺期满，甲方不得要求乙方支付培训费用；
第四条、履行培训义务。
１、乙方接受培训后，要将培训期间所取得的文件及培训资料交于甲方有关部门存档；
２、乙方要将接受培训所取得的证件的原件及复印件交甲方有关部门存档；
３、乙方要将培训期间学得的知识及时转达给甲方的有关人员；
第五条、本承诺在履行当中，甲、乙双方任何一方发生争议，本着互相协商的原则。如有不可解决的争议，均可向企业劳动争议调节器解委员会申请调解，也可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第六条、本承诺书未尽事宜，按国家有关规定执行。
第七条、本承诺书条款如与今后国家颁布的规定相抵触，以国家新规定为准。
第八条、本承诺收依法订立，即具有法律效力，甲乙双方必须严格履行。
第九条、本承诺书一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方：x市x物业管理有限公司乙方：
代表人（签章）：（签章）：
日期：日期：
鉴于：贵公司于（项目负责人）签署了《项目目标合同协议书》；经过慎重考虑，我公司决定为（项目负责人）提供连带保证；并遵守以下保证承诺：
3、保证期为主合同和衍生合同履行期满后两年内。
1、无需征得我公司同意，均在我公司担保范围内；
2、我公司对收付安全负直接责任；
3、你公司可以根据情况由我公司直接赔偿。
4、因本保函及其内容引起的一切诉讼均由贵公司注册地人民法院管辖。
担保人：xxx公司（签字或盖章）。
法定代表人：xxx。
20xx年xx月xx日。
参加 项目工程的劳务施工，为了切实防止在施工过程中出现以下违规问题，既：现场安全、工程质量、民工上访、文明施工等问题，根据有关规定愿以本《承诺书》书面形式郑重承诺如下：
1、严格遵守公司制定的安全制度，在安全工作中，始终做到自警、自省，警钟长鸣，把安全生产、生产安全的理念贯穿到整个生产经营全过程，确保不发生各类安全生产事故。如出现安全伤亡事故，本人愿承担全部责任与公司没有任何关系，并接受公司的相关处罚。
2、严把质量关，确保创建用户满意工程，树立用户至上，质量第一。如出现质量问题将承担一切损失并接受公司处罚。
4、在现场文明工地建设上，通过提高操作人员的综合素质和职业道德水平，做到工完料净场地清，促进文明工地建设，保证达到文明工地标准。
特此承诺。
承诺人： 年 月 日
乙方：
第一条、根据《中华人民共和国劳动法》以及与广东省、z市的地方法规不相抵触的本公司的规章制度，经双方平等自愿、协商一致的条件下，签订本承诺书。
第二条、培训承诺期限。
自本承诺书签订之日起三年内本承诺期满为止。
第三条、培训费用的支付。
1、培训费用是指有支付凭证的费用，包括在培训期间所发生的差旅费等。
2、在合同期内，甲方对乙方进行各类培训所发生的费用均由甲方支付。
3、合同解除培训费用的'支付。
4)本承诺期满，甲方不得要求乙方支付培训费用;。
第四条、履行培训义务。
1、乙方接受培训后，要将培训期间所取得的文件及培训资料交于甲方有关部门存档;。
2、乙方要将接受培训所取得的证件的原件及复印件交甲方有关部门存档;。
3、乙方要将培训期间学得的知识及时转达给甲方的有关人员;。
第五条、本承诺在履行当中，甲、乙双方任何一方发生争议，本着互相协商的原则。如有不可解决的争议，均可向企业劳动争议调节器解委员会申请调解，也可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第六条、本承诺书未尽事宜，按国家有关规定执行。
第七条、本承诺书条款如与今后国家颁布的规定相抵触，以国家新规定为准。
第八条、本承诺收依法订立，即具有法律效力，甲乙双方必须严格履行。
第九条、本承诺书一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
甲方：z市z物业管理有限公司乙方：
代表人(签章)：(签章)：
日期：日期：
二、合同履行有哪些情况。
1、中止履行。债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。
2、提前履行。债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外。债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。需要注意的是，《合同法》第二百零八条的规定把提前履行作为借款人的一项权利对待，因此属于提前履行规则的例外。
3、部分履行。债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害债权人利益的除外。债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。
xxx：
签订了一份专业分包合同，合同的名称为 。该合同为备案合同，不是双方真实的意思表示，该合同双方不做实际履行。
我司就该合同向贵司做以下承诺：
2、 我司在施工中严格遵守工期、质量、安全的要求，因工期、质量、安全等问题产生的纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损失，我司承诺承担赔偿责任。
3、 因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我司承诺承担赔偿责任。
4、 我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。
5、 因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。
6、 因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。
承诺人：xxx
日期：20xx年x月x日
鉴于：贵公司于_____年_____月（项目负责人）签订《项目目标承包协议书》；我公司经慎重考虑，决定为（项目负责人）提供连带担保；并遵守如下担保承诺：
3、担保期限为主合同及衍生合同履行期满后二年内。
1、无需取得我公司同意，均系我公司担保范围；
2、我公司对收取及支付的安全，负有直接赔偿责任；
3、贵公司可根据情况，追究者由我公司直接进行赔偿；
4、因本担保书及担保内容产生的诉讼，均由贵公司注册所在地人民法院管辖。
担保人：公司（签字或盖章）。
法定代表人：
_____年_____月_____日。
我单位郑重承诺：年月日与北京市xxxxxx有限公司签订的.工程，合同内容：。合同金额为：。现申请此合同终止。
我公司承诺：终止上述合同后，我公司不在向贵公司申请材料款，由此造成的一切损失均由我单位承担。
承诺单位（全称、公章）：
本人__，身份证号。为瑞比宝贝体验中心项目发起人，本项目现有店铺投资回报率可达__%以上,_月收回成本并盈利，预计新成立的项目，投资回报可达%,月收回成本，本人保证本次融资项目所提供的各种资料、证件及信息均真实有效，同时承诺：本人及本企业过去以往无重大法律纠纷、无严重信用逾期记录、无不良法院判决记录，如发现有虚假、伪造、编造数据及资料等与事实不符或因本人恶意隐瞒事实，投资人有权终止本次合作，并就造成的相关损失提起法律诉讼及相应赔偿。
说明人：___________。
（盖章有效）。
_________年______月______日。
致xx单位：
为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程预算的真实性、准确性。根据相关规定，我方承诺实施对我单位编报的工程预算的.质量与审核费用挂钩的措施，具体承诺如下：
1、我方承诺xx项目上报的预算漏算、少算、多算而造成工程造价核增的审计费用由我单位承担。
2、审计费计算标准：
（2）如我方送审结算核减额超过15%时，其审计费全部由我方承担；
（3）如因我方送审结算核减额超标，引起整个工程总承包造价审计费由施工单位承担时，该审计费全部由我单位承担。
3、以上核减率根据建设单位的要求确定的，如建设单位有新的规定，按其新规定执行。
日期：20xx年x月x日
xx公司：
您好！
我于xxxx年xx月xx日到贵公司处工作，由于本人在相关部门了解到新型农村社会养老保险和农村合作医疗带给我的`好处，故本人就关于贵司给我购买社保事宜提出以下申请：
1、由本人自行以个人名义在户籍所在地参保。
2、贵公司每月另行支付我基本社会保险补助并按月与工资一并发给本人，本人再将该笔补助购买社保。
3、本人是自愿选择个人名义参保，放弃贵公司为我缴纳养老社会保险，医疗社会保险，失业保险，工伤保险和生育保险等。
4、如因本人自己未为本人缴纳社保而引起的一切后果和相关的法律责任均由本人承担。
承诺人：xxx
日期：20xx年x月x日
（乙方下称“我方”）郑重承诺：
我方和”（下称“你方”）进行资源组合，合作投标，合作经营。我方在此郑重承诺：
一、信守你方与发包人签署的”《合同协议书》，严格遵守协议中管理的规定，对协议中规定的你方责任和义务承担连带责任。
二、信守我们双方签署的《项目合作协议书》，负责组织、实施工程项目的施工、管理工作。期间自行解决、妥善处理施工过程中发生的或潜在的任何隐患、问题、纠纷、调解、仲裁和诉讼，并承担一切责任和费用，不给你方带来任何不利和影响，直至工程项目圆满通到发包人的最终验收和缺陷责任期、保修期满结束。
三、我方如违反以上承诺或者出现《项目合作协议》第十条“违约责任”中描述的行为、现象和事实，愿意根据造成的损失和不良影响给予赔偿。如有异议，你方可凭此《承诺书》、《项目合作协议》向我方提出索赔，进而要求我方承担相应的法律责任。
本《承诺书》一式二份，具有同样的法律效力。
特此承诺。
法定代表人或授权代理人签字：
承诺单位：（盖章）。
__年__月__日。
xx市xx区xxxx交易管理委员会办公室：
合同当事人双方（招标单位名称）和（中标单位名称）就（工程名称）合同签订有关事项承诺如下：
一、严格依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、招标文件及投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订合同。
二、合同签订内容未存在与招标文件及投标文件实质性条款不一致的地方。如合同签订内容与招标文件及投标文件实质性条款不一致的，合同当事人双方将承担由此引起的.全部责任。
招标单位:____________(盖章)。
法定代表人:____________(签字)。
____年____月____日。
中标单位:____________(盖章)。
法定代表人:____________(签字)。
____年____月____日。