承包合同的签订应当遵循合理、公正、平等、互利的原则。面对承包合同的起草，下面的范文可以帮助大家快速了解合同需要包含的主要要素。
四、该工程的财务管理人员由乙方确定，财务管理要正规化，各种报表要按时上报，工资由乙方支付。
五、乙方全面负责工程的质量管理、安全管理。严格履行《建筑法》、《劳动法》、《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》和省、市建委有关文明施工管理规定，按图、按规范施工，按标准评验，确保工程质量和施工安全，建立严格的质量、安全和塔吊使用管理制度。质量、安全资料专人收集、管理。如出现质量、安全事故，乙方要如实按程上报，并承担直接经济责任和法律责任，甲方根据事故的实情，有权对直接责任人进行经济处罚和移交司法机关处理。
六、乙方必须按建设单位提供的施工图和更改通知施工，严格执行建设单位与施工单位签订的建设。
施工合同。
条款，保证工程质量、安全，圆满完成施工合同。
七、本合同经甲、乙双方代表签字盖印即生效，谁单方违约，必须承担因违约方给对方造成的一切经济损失(按总承包价款的10%)，若有争议，由地方人民法院裁决。
八、属工程技术、质量要求、财务核算等有争议的，以国家和部门的规范为准，其它未尽事宜，协商解决。
九、工程款乙方必须拨进公司帐户。
十、其它约定事项：
1、乙方严格执行公司有关的质量、安全管理规定和塔吊报检使用规定。
2、若工程需要垫款由乙方自垫并负责施工完毕。
3、乙方在施工前必须向甲方提供适应该项目施工的专项安全施工组织设计和事故应急救援措施。
4、乙方在施工前必须向公司预交20xx元的安全保证金，工程施工完毕验收合格后(无安全事故)，公司全额退还乙方预交的保证金。
十一、本合同书一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(发包人)：法人代表：
乙方(承包人)：签字：
甲方：
住所地：
法定代表人：
乙方：
姓名，性别，年龄岁;住。
身份证号码：
为了调动员工积极性，提高公司的经济效益，甲方决定将公司下属业务部门发包给乙方，由乙方承包经营，现甲、乙双方就公司内部承包事宜，在平等基础上，经充分协商，自愿达成如下一致协议：
一、甲方将公司业务一部发包给乙方承包经营。
二、承包期限：年，即从20xx年月日起至年月日止。
二、承包经营的业务范围：
三、承包净利润分成：由甲方得%，乙方得%。甲方在每年可预支乙方利润分成，承包到期，进行总结算，但预支多少金额时，甲方视乙方承包经营的月利润而定。
四、承包亏损的承担：发生亏损，对亏损额由甲方承担%，乙方承担%;。
五、承包期内，在经营中发生的债务，由乙方负责清收，如未能按照与客户的合同约定的时间清收到应收款，则甲方可暂不支付乙方应得的利润分成，甲方视乙方对应收款清收的情况，有权决定用乙方应得利润冲抵应收款。
六、财务由甲方统一管理和记录，统一开票，统一纳税，分别计算乙方承包单位的成本和利润。乙方自己也应对财务收支进行测算和记录。甲、乙双方每月进行一次财务核算和核对，并予以书面确认。
七、业务一部的人员工资、奖金、福利、经营税收、分担房租、汽车使用、纸张、分担的水电费、流动资金、交通费、邮寄费、交通事故、安全责任事故、罚款等经营中的一切费用均是经营成本。
八、甲方有权对乙方的承包经营活动进行监督，并提出建议和意见。
九、乙方必须依法经营，依法纳税。乙方不得故意虚列成本开支，也不得单独或伙同他人故意降低业务收入，不得收受客户的贿赂，更不得采取收入不入帐等形式，牟取私利，否则，甲方有权终止合同，并有权要求乙方弥补甲方的损失，构成犯罪的，由司法机关处理。
十、乙方若连续月发生承包亏损，甲方有权终止本合同。
十一、在履行本协议过程中，如有纠纷，协商解决，协商不成，由太仓市人民法院处理。
十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)乙方(签字)代表人(签字)。
签约日期：20xx年月日
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
甲方:(法定代表人)。
电话：
乙方:(承包方代表)。
电话：
ktv承包经营合同书由上述各方于年月日，在市订立：
经甲、乙双方友好协商，就乙方承包经营甲方ktv事宜，达成如下条款双方共同遵照执行：
第一条合同标的物。
1、甲方提供给乙方承包经营的ktv位于省市路号楼，场地面积共平方米。
2、ktv附有经营所需设施、设备、用具(见所附交接清单)。
第二条承包期限。
乙方承包经营期限为：自年月日至年月日。
承包方：_____________________。
双方根据______________________________，经协商签订本合同。
一、承包形式为上交利润递增包干。
二、承包期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共____年。
三、上交利润数额。
1.承包方上交利润包干基数为。
2.承包方按________递增________%比例上交利润。
3.承包方上交利润时间按____计算。
即____年____月交____元;____年____月交____元;。
____年____月交____元;____年____月交____元;。
____年____月交____元。
四、企业留利分配。
项目。
生产发展基金%。
福利基金%。
奖励基金%。
企业留利。
五、国家指令性产品供应计划和生产计划。
六、主要经济技术指标。
其中____年____万元;____年____万元;____年____万元;____年____万元;________年________万元。
2.国家资产的维护__________________________;设备完好率达到____%;固定资产净值率________%。
3.新产品开发________项，主要新产品是____________________________________________.
4.承包期间技术改造投资总额________元;________年为________元;________年为______元;________年为______元。
5.产品质量要求_________________________________________.
6.主要物资能源消耗指标_________________________________.
7.安全生产和双保指标___________________________________.
8.出口创汇指标_________________________________________.
9.产值指标________________________________________.
10.人均上交利润__________________________________.
七、贷款归还，承包前的债权债务处理：_____________________.
八、双方权利和义务。
(一)发包方：
1.应按承包合同规定，监督企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同;做好指导、协调、服务工作。
2.对承包方因经营管理不善，在________时间内完不成上交利润______%，或严重违法经营，或_________的，发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。
3.按合同规定兑现奖罚条款。
4.________________________________.
(二)承包方：
1.承包方的经营者________是企业在承包期间内的法定代表人，对企业的生产经营管理活动负有全面责任，按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。
2.在国家法律、政策、计划允许的范围内，承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。
3.承包方必须遵守国家法律，执行国家政策和计划，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的分配关系。
4.承包方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励：
(1)____________________________.
(2)____________________________.
(3)____________________________.
5.承包方完不成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行处罚：
(1)____________________________.
(2)____________________________.
(3)____________________________.
6.____________________________.
九、违约责任。
1.发包方违约或非法干预，给承包方造成经济损失，相应调整当年上交利润或延长承包期限。
2.承包方完不成上交利润指标，除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外，不足部分以企业资金补足。
3._________________________________.
十、争议的解决方式。
因本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，以下列第________种方式解决：
1.向__________经济合同仲裁委员会申请仲裁：
2.向_____________法院起诉。
十一、双方约定的其他事项。
十二、本合同自________起生效。合同正本一式两分，发包方、承包方各执一份，副本一式____份，分送________________.
发包方：(盖章)____________________。
法定代表人：(盖章)________________。
承包方：(盖章)____________________。
法定代表人：(盖章)________________。
鉴(公)证意见：____________________。
经办人：____________________________。
鉴(公)证机关(章)______________。
签约日期：________年______月______日
签约地点：__________________________。
甲方:(法定代表人)。
电话：
乙方:(承包方代表)。
电话：
ktv承包经营合同书由上述各方于年月日，在市订立：
经甲、乙双方友好协商，就乙方承包经营甲方__ktv事宜，达成如下条款双方共同遵照执行：
第一条合同标的物。
1、甲方提供给乙方承包经营的_xktv位于省市路号楼，场地面积共平方米。
2、_xktv附有经营所需设施、设备、用具(见所附交接清单)。
第二条承包期限。
乙方承包经营期限为：自年月日至年月日。
甲方：
地址：
乙方：
地址：法人：身份证号：
甲方双方根据公平公正的原则，经双方友好协商，自愿签订以下合同条款不：
一、甲方将承租的承包给乙方，自年月日至年月日为餐厅装修期，承包期自年月日至年月日止，承包期为年，每年承包金万元，前3年无递增，后3年递增10%，免租期2个月，乙方自己负责经营管理，甲方不参与乙方经营管理，甲方只提供经营场地，付款方式：押一付三;提前天交下次承包金，押金合同到期后乙方不欠各种费用不计利息，甲方退还给乙方。
乙方应按时向甲方交给经营承包金，最迟不能晚于5天，否则甲方有权终止本合同，乙方剩余所有款项甲方不予退还，乙方自动透出，室内所有物品视为甲方所有。
二、乙方交款，甲方按时将经营场地交付乙方使用，通水、通电。
如甲方房屋提供电量不能满足乙方使用要求，乙方需要增容电量，但增容所产生的费用在合同期满后由甲方一次性退还给乙方，水费元/吨，电费元/度，暖气费每年万元。
以上收费根据国家收费标准浮动。
三、乙方经营所发生的费税都由乙方自行承担，乙方在合同期内需法经营，不准在本经营场所从事违法活动。
乙方经营期间注意防火，如发生火灾给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任，在合同期内，甲方有权随时监督乙方卫生质量和防火安全，在合同期内乙方所发生的债权债务与甲方无关，都由乙方自负，乙方承包本经营场地用途;乙方在合同期内可以转让第三方经营。
四、乙方在装修期间不得损坏房屋主体，装修前报装修方案。
甲方提供给乙方平面图并附于该合同后，乙方有权使用室外及楼顶广告招牌。
五、甲方负责经乙方提供办照手续。
六、乙方在经营过程中不欠甲方承包金，水电费和按合同约定的各种费用。
甲方不得随意终止合同，保证本合同所述承包场地正常使用，如终止合同给乙方造成的损失由甲方包赔给乙方。
七、如乙方通讯地址有变动需通知乙方，否则甲方视为原通讯地址送达后即可有效。
甲方发给乙方的通知自发出日期后，确认该通知有效。
八、本合同一式两分，甲乙双方各执一份，具有同等法津效力。
九、备注条款：符合同之日乙方先付甲方5万元定金，待年月日前按本合同应支付款项全部付清给甲方，如不付清本合同无效，5万元定金不退乙方。
甲方：_________乙方：_________。
法定代表人：_________ 法定代表人：_________。
根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律规定，甲、乙、丙、丁四人经过平等协商，一致同意按照有关法律、法规规定应具备的条件，自愿出资共同承包经营_______________ktv，特制定如下协议：
合作股东组成部分：
经上述股东各方充分协商，就投资承包_______________(ktv)事宜，达成如下协议：
第一条借用原名人大世界名称、经营范围、注册资本、法定代表人。
1、公司名称：_______________。
2、经营范围：_______________。
3、注册资本：_______________。
4、法定地址：_______________。
5、法定代表人：_______________。
第二条：_______________名人大世界(ktv)承包后，以—————代表为主要负责人全权负责ktv管理与经营。
第三条ktv承包期限。
ktv承包期限为_____年，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。
第四条出资额、方式、期限。
1、出资方式及占股比例。
甲方以现金作为出资，出资额__________元人民币，占ktv注册资本的百分之，占ktv股份的百分之。乙方以现金作为出资，出资额_____元人民币，占公司注册资本的百分之，占ktv股份的百分之。丙方以现金作为出资，出资额__________元人民币，占ktv注册资本的百分之_____，占ktv股份的百分之_____，丁方以现金作为出资，出资额_____元人民币，占ktv注册资本的百分之，占ktv股份的百分之_____。
2、各ktv股东的出资，于_____年_____月_____日以前交齐。股东不按协议如期、足额缴纳出资的，应当向已如期、足额缴纳出资的股东承担违约责任。
3、本ktv总出资共计人民币_____元。合伙期间各股东的出资，为ktv共有财产，不得随意请求分割。ktv终止后，各ktv股东的出资仍为个人所有，届时予以返还。
第五条ktv运作。
1、在合作期内，股东的原始股本金不得作为其他用途，只能用在ktv的经营和业务往来上，ktv所有资金专款专用，独立核算。
2、__________方为ktv及负责人。
作为ktv运作的总负责人，全权处理ktv的所有事务，必须实现ktv一元化领导，独立处理公司事务，如有以下重大难题和关系ktv各股东利益的重大事项，由四股东研究同意后方可执行。
其权限是：
a)对外开展业务，组织客源;。
b)单项费用支付超过元;。
c)新产品的引进;。
d)重大的促销活动;。
e)ktv章程约定的其他重大事项;。
f)对ktv事业进行日常管理;。
g)推销ktv的产品(货物)、购进常用货物;。
h)支付按其所占股东股份所承担的债务;。
i)ktv人员在需要情况下招聘人员及培训;。
f)审批日常开支及管理ktv所有资产，但必需钱帐分离，不能管理帐务。
其他公司股东的权利：
a)参与ktv生意的管理，及对ktv前景提供可行性方案与报告。
b)听取ktv负责人开展业务情况的报告;。
c)检查ktv账册及经营情况;。
3、资金独立调控运作处理，完全独立核算，每月召开一次股东会议，审核ktv每月财务报表，评议ktv的运作状况。
4、ktv所有的一切经销的产品的代理权为股东共同享有，厂方的一切业务往来由ktv股东认可，操作合谈。凡是厂方所有的返利扣率和奖金、奖品或者其他方面的优惠和待遇，归各股东共同享有。
5、ktv今后如需增资，需由甲乙双方同意并一起协商，一起签订协议、为了消除甲乙双方的后顾之忧，加入股份后数日内，如任何方要求退股，将同意，并在天之内退还(或不退)股本金，并且按照银行同期贷款利息结算给退股方。在名人大世界ktv开业后，在至时间内任何方不允许退出股份。在时间后，如有任何一方股东退股，其所持股权由其他股东认购，如其他股东不认购，退股方可把股份转让给第三方。
第五条盈余分配与债务承担。
1、ktv负责人及其他股东的权利股东以出资额为限对ktv承担责任，ktv以其全部资产对ktv的债务承担责任。
2、ktv第一年度产生的利润，各股东不可以分红，留存ktv作为资本填充入ktv作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额。
3、盈余分配：以甲、乙、丙、丁四方所占股份比例为依据，按比例分配。
4、债务承担：ktv债务先由财产偿还，ktv财产不足偿还时，以各股东的出资比例为据，按比例承担。
第六条入股、退股、出资的转让。
1、入股：
a)需承认本合同;。
b)需经全体股东同意;。
c)执行合同规定的.权利，义务。
2、退股：
a)需有正当理由方可退股;。
b)不得在公司不利时退股;。
c)退股需提前一个月告知其他股东并经全体公司股东同意;。
d)退股后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;。
e)未经股东同意而自行退伙给ktv经营造成损失的，应进行赔偿。
3、出资的转让：允许公司股东转让自己的出资。转让时公司股东有优先转让权，转让价格按公司所有资产比例核算。如转让公司股东以外的第三人，甲、乙、丙、丁任何方中任一方应该以公司前途大局为重，不得有意为难继续持股人，否则视为自动放弃ktv资产所有权，同时应承担此前承包ktv按股份比例所需偿还的债务。
第七条禁止行业。
1、未经全体股东同意，禁止任何股东私自以名义进行非公ktv业务活动;如其业务获得利益归ktv四方持股人，造成损失其按实际损失赔偿。
2、禁止公司股东经营与ktv竞争主流的业务，如需经营，须经甲、乙、丙、丁中三方同意方可。
3、如股东违反上述各条，应按ktv实际损失赔偿。
第八条的终止及终止后的事项。
1、ktv因以下事由之一得终止：
a)ktv期届满;。
b)全体股东同意终止ktv关系;。
c)ktv经营完成或不能完成;。
d)ktv经营违反法律被撤销;。
e)法院根据有关当事人请求判决解散。
2、ktv终止后的事项：
a)即行推举清算人，并邀请中间人(或公证员)参与清算;。
c)清算后如有亏损，不论ktv股东出资多少，先以ktv共同财产偿还，ktv财产不足清偿的部分，由各股东按出资比例承担。
第九条争议的解决方式公司股东之间如发生争议，应共同协商，本着有利于ktv经营发展的原则预以解决。协商不成的，提交ktv经营所在地仲裁委仲裁，依法向人民法院起诉。
第十条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第十一条本合同如有未尽事宜，应由公司股东集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十二条本合同正本一式五份，公司股东各执一份，其中一份为中间人所留。
公司股东签名：_______________盖章。
公司股东签名：_______________盖章。
公司股东签名：_______________盖章。
公司股东签名：_______________盖章。
_____年_____月_____日。
双方根据_______________，经协商签订本合同。
一、承包形式为上交利润递增包干。
二、承包期限自__年__月__日起至__年__月__日止，共__年。
三、上交利润数额
1.承包方上交利润包干基数为
2.承包方按____递增____%比例上交利润。
3.承包方上交利润时间按__计算，即__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元;__年__月交__元。
四、企业留利分配
五、国家指令性产品供应计划和生产计划
六、主要经济技术指标
1.____年末固定资产原值____万元，承包期间固定资产增值总额为__万元，其中__年__万元;__年__万元;__年__万元;__年__万元;____年____万元。
____%。闲置资产处理办法____________________。
3.新产品开发____项，主要新产品是______________________。
4.承包期间技术改造投资总额____元;____年为____元;____年为___元;____年为____元。
5.产品质量要求_____________________。
6.主要物资能源消耗指标____________________。
7.安全生产和双保指标____________________。
8.出口创汇指标_____________________。
9.产值指标____________________。
10.人均上交利润_________________。
七、贷款归还，承包前的债权债务处理：
____________________________________________。
八、双方权利和义务(一)发包方：
1.应按承包合同规定，监督企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同;做好指导、协调、服务工作。
2.对承包方因经营管理不善，在____时间内完不成上交利润___%，或严重违法经营，或____的，发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。
3.按合同规定兑现奖罚条款。
4.________________。
(二)承包方：
1.承包方的经营者____是企业在承包期间内的法定代表人，对企业的生产经营管理活动负有全面责任，按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。
2.在国家法律、政策、计划允许的范围内，承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。
3.承包方必须遵守国家法律，执行国家政策和计划，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的`分配关系。
4.承包方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励：
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
5.承包方完不成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行处罚：
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
6.______________。
九、违约责任
1.发包方违约或非法干预，给承包方造成经济损失，相应调整当年上交利润或延长承包期限。
2.承包方完不成上交利润指标，除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外，不足部分以企业资金补足。
3.____________________。
十、争议的解决方式
因本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，以下列第____种方式解决：
1.向_____经济合同仲裁委员会申请仲裁：
2.向_______法院起诉。
十一、双方约定的其他事项
十二、本合同自____起生效。合同正本一式两分，发包方、承包方各执一份，副本一式__份，分送__，__，__。
发包方：(盖章) 承包方：(盖章)
法定代表人：(盖章) 法定代表人：(盖章)
签约日期： ____年____月____日____年____月____日
乙方：
签约时间：签约地点：
乙方承包甲方_夜总会，从事_营业活动(经营范围)，承包期限至_日起至_日为止，期限共计一年，本合同签订之时乙方交付三个月定金押金若干。其他按月/季支付，在每月几号前结算。。。
利润问题(如果涉及利润分配问题，双发协商，如果是单纯的租赁，另计，涉及利润分配的是承包经营，不涉及利润分配是租赁，我推测你要的是租赁合同)。
若发生合同纠纷可以指定某某仲裁机构仲裁，或不具体说明。
违约责任。。。。(协商决定)。
一、工程概况：
本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算（按正面封板面积计算），增加部分甲乙双方另行协商。（注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括所有施工用料）。
二、双方责任：
1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员安排。
3、乙方应本着安全第一的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。
4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
三、工程质量和施工期限：
1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责，如果是乙方施工的责任，质量由乙方负责，如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。
2、乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。共计25天，将该工程交给甲方验收。
四、工程款支付方式：
在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
承包方：_________，身份证号_________，现住_________。（以下简称乙方）。
为了加强山林的管理，盘活集体资产，同时也为了通过盘活流动资金，化解不良债务。甲方经群众大会讨论通过，决定将村组的山林进行发包经营，甲、乙双方在平等、自愿的基础上订立以下协议：
一、承包范围（详见合同签订后办理的《林权证》为准）。
二、承包期限。
承包期限为年，即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
三、承包金额及结算办法。
年共计金额为_________人民币万元整，于合同签订之日一次性付清（或其它支付方式）。
四、在承包期限内，乙方对承包范围内的树木享有所有权，对荒山、坡地享有经营自主权，若需办理有关手续由乙方自己办理，否则后果由乙方自己承担。
五、合同签订后，甲方应负责协助给乙方办理林权证，办理林权证费用由乙方负责。
六、在承包期内，乙方可在承包范围内兴建临时性房屋以便于管理。
七、（其它事项）。
八、违约责任。
合同经甲、乙双方签字后，即生法律效力，不因甲方法人代表变更而变动，若任何一方无故违约，终止合同应向另一方支付总承包金额%的违约金。
九、在承包期满后，若甲方继续发包，在同等条件下乙方享有优先权，乙方在承包期内转包山林，并经发包方同意，在承包期内，若乙方发生意外死亡，其法定继承人可以在承包期内继承承包。
十、合同一式份，甲乙双方各执一份，存档一份，公证机关一份。
甲方：_________单位名称（加盖公章）乙方：_________签字。
法人代表：_________签字。
发包单位：（以下简称甲方）。
承包人：（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。
1、护坡。
2.5，砖要好质量的青砖或红砖)。
（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
（3）、完工后做围墙10米左右。
（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
1、经双方协商确定，工程期为____日，暂定于自________年____月____日起至________年____月____日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期____日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
本合同于________年____月____日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。
发包单位（甲方）（盖章）。
授权代理人（签字或盖章）：
联系电话：
承包人（签字或盖章）：
联系电话：________________。
日期：________年____月____日
发包方（甲方）：__________________。
地址：____________。
邮码____________。
电话____________。
法定代表人：____________。
职务____________。
承包方（乙方）：______________。
地址：____________。
邮码____________。
电话____________。
法定代表人：____________。
职务____________。
日期：___年__月__日
甲方：
住所地：
法定代表人：
乙方：
姓名，性别，年龄岁；住。
身份证号码：
为了调动员工积极性，提高公司的经济效益，甲方决定将公司下属业务部门发包给乙方，由乙方承包经营，现甲、乙双方就公司内部承包事宜，在平等基础上，经充分协商，自愿达成如下一致协议：
一、甲方将公司业务一部发包给乙方承包经营。
二、承包期限：年，即从20xx年月日起至年月日止。
三、承包净利润分成：由甲方得%，乙方得%。甲方在每年可预支乙方利润分成，承包到期，进行总结算，但预支多少金额时，甲方视乙方承包经营的月利润而定。
四、承包亏损的承担：发生亏损，对亏损额由甲方承担%，乙方承担%；
五、承包期内，在经营中发生的债务，由乙方负责清收，如未能按照与客户的合同约定的时间清收到应收款，则甲方可暂不支付乙方应得的利润分成，甲方视乙方对应收款清收的情况，有权决定用乙方应得利润冲抵应收款。
六、财务由甲方统一管理和记录，统一开票，统一纳税，分别计算乙方承包单位的成本和利润。乙方自己也应对财务收支进行测算和记录。甲、乙双方每月进行一次财务核算和核对，并予以书面确认。
七、业务一部的人员工资、奖金、福利、经营税收、分担房租、汽车使用、纸张、分担的水电费、流动资金、交通费、邮寄费、交通事故、安全责任事故、罚款等经营中的一切费用均是经营成本。
八、甲方有权对乙方的承包经营活动进行监督，并提出建议和意见。
九、乙方必须依法经营，依法纳税。乙方不得故意虚列成本开支，也不得单独或伙同他人故意降低业务收入，不得收受客户的贿赂，更不得采取收入不入帐等形式，牟取私利，否则，甲方有权终止合同，并有权要求乙方弥补甲方的损失，构成犯罪的，由司法机关处理。
十、乙方若连续月发生承包亏损，甲方有权终止本合同。
十一、在履行本协议过程中，如有纠纷，协商解决，协商不成，由太仓市人民法院处理。
十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）乙方（签字）代表人（签字）。
签约日期：20xx年月日
承包人：（以下称乙方）：
为了更好地开展洗浴休闲经营服务，经甲乙双方充分协商，在互惠、互利的原则下，甲方将座落在盐都区潘黄镇青年路何桥村的银光休闲中心承包给乙方经营，就承包经营事宜达成如下协议：以资双方共同遵守。
一、经营方式。
乙方承包经营期间，实行独立核算、自负盈亏、自主经营自主用工。
二、承包期限。
承包期从20xx年8月30日起至20xx年4月30日止。20xx年5月5日前移交甲方。
三、承包金及违约保证金的缴纳。
承包金为伍万元整，采取先缴纳后使用经营的原则，乙方应按下列方式向甲方缴纳：
1、现金一次性支付人民币。
2、违约保证金贰万元整（不计息）。
四、经营证照及洗浴休闲中心的硬、软件设施，设备等一切相关用品。
1、甲方于本合同签字之日将洗浴休闲中心所需的全部经营证照手续交给乙方。
2、现有的洗浴休闲中心的硬件、软件设施及现有物品移交乙方使用，乙方应当正当经营，并切实维护甲方的信誉。
五、甲方的权利及义务。
1、甲方有权按约定收取经营承包金及违约保证金。
2、甲方应积极配合乙方营造良好的经营环境。
3、甲方在签订本合同时提供洗浴休闲中心设备设施管道等的线路图给乙方，以便乙方经营过程中负责维护保养（如无线路图，可来人指导维修、保养）。
4、甲方及时将洗浴移交乙方使用，乙方确认甲方提供的设施运用于经营，予以接受经营。
5、承包期满，甲方有权收回洗浴休闲中心。
六、乙方的权利及义务。
1、乙方应按约定及时足额缴纳经营承包金及违约保证金。
2、乙方应当合法经营，不得违反国家的政策和法律，如发生违反法律的经营活动以及一切不安全的事，由乙方承担全部责任，与甲方无关。
3、乙方应当爱护休闲中心设备、设施，适时维修和保养，经营期间的水电费及其他有关部门收取的'费用均由乙方自行承担。
4、乙方确需适当调整调整休闲中心装饰及设备设施的，应当事先征得甲方书面同意，所有费用由乙方承担。
5、未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。
七、违约责任。
双方应当全面履行本合同书的约定，任何一方违约的，均应向守约方承担违约金贰万元整，违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的全部损失。
1、如因一方原因造成另一方经济损失的，造成方负责全额赔偿。
2、存在下列情形之一时，本协议自动解除，双方均不承担责任。
（1）因法定不可抗力导致本合同无法执行时，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争动乱等。
（2）政府统一规划或拆迁行为致使本合同无法履行，双方协商解除本合同，甲方无条件退还乙方全年的承包金，并给予经济补偿。
（3）甲乙双方协商解除合同后，甲方无条件退还乙方违约保证金。
八、其它。
1、合同期满后，乙方不得以任何理由推迟交还洗浴。
2、合同期满后，原有设施设备及物品归甲方所有，乙方添置的设备设施及物品归乙方所有，甲方可按国家的规定折价取得这部分设备设施。
3、合同中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充规定，补充条款具有本合同同等效力。
九、本合同经双方签字后生效。本合同双方签字盖章后生效，合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
见证及担保人：
乙方：。。。。。
签约时间：签约地点：
乙方承包甲方夜总会，从事营业活动(经营范围)，承包期限至xx日起至xx日为止，期限共计一年，本合同签订之时乙方交付三个月定金押金若干。其他按月/季支付，在每月几号前结算。。。
利润问题(如果涉及利润分配问题，双发协商，如果是单纯的租赁，另计，涉及利润分配的是承包经营，不涉及利润分配是租赁，我推测你要的是租赁合同)。
若发生合同纠纷可以指定某某仲裁机构仲裁，或不具体说明。
违约责任。。。。(协商决定)。
甲方：乙方：
承包人：(以下简称乙方)__________________。
签订时间：________________。
签订地点：________________。
第一条发包人将位于________发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。
第二条承包期限：从_________年_______月_______日发包人将饭店交付承包人使用，到_________年_________月_______日收回。
第三条承包金及交付的时间、方式。
承包金每月(大写)_____________________元。
承包金每_______个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后__________天内交给发包人，第二次承包金于___________交清，以后交付方式以此类推。
第四条承包饭店的经营范围__________________________。
第五条承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。
第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发包人不承担任何费用。
第七条发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人所有。
第八条未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。
第九条合同解除的条件：__________________________。
第十条违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金___________元，并赔偿相应的损失。
第十一条由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十三条其他约定事项：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
第一条根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关规定，经双方协商一致，订立如下协议：
第二条甲方提供饭店给乙方经营餐饮项目。
第三条甲方为乙方提供现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等。(另附清单)。
第四条甲方保证饭店营业执照等各种合法证件手续资料齐全。
第五条甲方负责乙方经营所需的水、电正常供应(特殊情况例外)。
第六条乙方必须合法经营，主动接受政府的管理、检查、监督和处罚。受处罚后的一切善后事宜由承包人自理。
第七条乙方负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修，并确保合同期结束时餐厅所有资产完好和不流失。人为损坏或被盗，按原价赔偿。
第八条乙方承包经营期内，共交资产押金六千元。每月租金三千元，按季度付给甲方(每季度九千元)，提前十天付给甲方。
第九条乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营。如发现有转让事实，甲方有权终止承包协议。
第十条未经甲方同意，乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。(包括在墙上打洞)。
第十一条违约责任。
1、乙方不得中途中止协议，如确须中止协议，乙方应提前2个月以书面形式通知甲方，从停止经营之日起，乙方向甲方支付与2个月承包款相同的违约金。
2、因甲方需要乙方提前终止承包经营活动时，乙方必须服从。甲方支付乙方1个月与承包款相同的违约金。(特殊情况除外)。
3、未经甲方同意，擅自转让承包的，应向甲方支付违约金20xx0元，并赔偿由此给甲方造成的损失。
4、未经甲方同意，擅自对房屋、设施进行改动的，应向甲方支付违约金10000元，并赔偿由此给甲方造成的损失。
第十二条乙方在承包期间所发生的各项费用自理(含公用水、电费及维修费等)。乙方自购的设备、餐具和其它物品，在终止(含提前终止)承包协议后，由乙方自行处理，甲方不予补偿。
第十三条乙方向甲方缴纳保证金6000元，承包结束后退还。
第十四条争议的解决方式。
因本合同的订立、变更履行、解除终止等发生争议，双方可协商解决，不愿协商或协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十五条本协议自双方共同签章送达之日起生效。有效期：一年本协议一式两份，甲，乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
合同编号：_________。
发包人：______签订地点：_________。
承包人：______签订时间：__年__月__日。
第一条发包人将位于________发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。
第二条承包期限：从_____年_____月_____日发包人将饭店交付承包人使用，到_____年_____月_____日收回。
第三条承包金及交付的时间、方式。
承包金每月(大写)_______________元。
承包金每____个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后____天内交给发包人，第二次承包金于________交清，以后交付方式以此类推。
第五条承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。
第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发包人不承担任何费用。
第七条发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人所有。
第八条未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。
第十条违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金______元，并赔偿相应的损失。
第十一条由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十三条其他约定事项：
发包人(章)：承包人(章)：
住所：住所：
法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：
居民身份证号码：居民身份证号码：
委托代理人：委托代理人：