随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
乙方:_________
依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程造价:_________
第二条、分包内容
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作,岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。
上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
第三条、施工工期
总工期为天。开工日期为,预定截止工期日期。
第四条、付款方式
1、双方签订合同后三日内,甲方支付乙方预付款______元,(大写:_______________元整)。
2、甲方支付乙方二次费付款______元,(大写:_______________元整)。
3、甲方支付乙方三次费付款______元,(大写:_______________元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙双方共同进行验收后,留壹万______元做质保金,其他款项七天内付清,质保金六个月内一次性付清。
第五条、双方责任
甲方责任
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、提供的图纸要符合安全结构。
乙方责任
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。
2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例,小区物业管理等规定,做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活,并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时保修。
7、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
第六条、附则
如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:_________乙方:_________
电话:_________电话:_________
发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正互惠和诚实信用的原则,甲乙双方就建钢结构施工劳务合作事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方包工方式:包工施工承包。
1、包质量工期:完全生产、文明施工。
2、甲方负责承担工程所用的金属材料、焊条、乙炔、氧气、油漆、切割片及其它施工辅助材料、费用或实物。
3、乙方负责承担工程制作、安装、吊装、所属施工工人的人身意外伤害及财产保险费用、工伤事故医疗费用。
四、施工承包的工作范围
1、测量放线、后臵埋件补充。
2、钢结构除锈、制作安装、刷防锈漆、面漆。
3、质保期内的无偿售后服务。
五、施工费计算方法:按施工的建筑面积55元/平方米计算,建筑面积以实际测量为准。
六、工程质量标准为合格,保质期为一年。
施工中甲方除向乙方提供三级配电箱、表箱及配套的主电缆等外,其它操作工具均由乙方自备。
七、工期要求
工程为有效工作日 天,即为20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工验收。
如遇下列情况,经甲乙以方沟通后,工期相应顺延:
4、非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工;
6、人力不可抗拒的因素而延误工期。
八、质量验收
乙方在施工每一厂房、部位或构件时,须认真按金属结构施工规范精心组织施工,确保构件几何尺寸准确,焊缝平顺,油漆均匀色泽一致。
九、付款办法
人员设备进场预付15000元,厂房1#厂房2#立柱、大梁、制作安装完成付款35000元。厂房3#、4#立柱、大梁、制作安装完成付款30000元,工程竣工全款付清。
十、限额用料
乙方在构件制作过程中须合理排料,减少浪费,严禁大料小用,长料短用。
十一、甲方的责任和义务
1、为采用劳务承包的乙方在构件制定及安装时提供水平运输条件,并为垂直运输提供方便。
2、向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面。
3、对乙方在制作前发现设计错误而提出的意见,甲方应及时处理并以书面形式通知乙方,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同造价。
4、对乙方进行操作规程,质量标准,进度要求,安全文明施工等内容交底。
5、负责对乙方的施工质量、进度、安全进行监督、检查与验收。
6、按合同约定,向乙方及时支付承包工费。
7、甲方全权负责协调好工程所在地社会关系,负责提供水、电进场道路及施工人员食宿条件,以便施工正常进行。
十二、乙方责任
1、本合同签订后应及时为所属员工购买保险。
2、严格遵守甲方的各项规章制作,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障的情况下,不准施工,杜绝违章指挥,违章作业。
4、每天做好施工现场的清理工作,物件堆放整齐,道路畅通,维护好用电线路、电器设施,用水管线设施,确保正常施工。
5、施工中如发现设计错误和严重不合理时应通知甲方。
6、施工中因乙方责任造成停工、返工、材料器材损失等经济损失,均由乙方承担。
7、工程竣工后清理好场地3日内撤离施工现场。 十三、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字生效,至工程结束,款项结清时终止。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
身份证: 身份证:
电 话: 电 话:
签订日期: 年 月 日
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑吨位: (以实际验收吨位为准)。
4、工程内容:钢结构制作安装
5、承包方式:包清工
6、工程期限:本工程工期为390天,自材料进场之日起计。
二、工程计价
1、单价: 元/吨(包括钢结构原材料、标准件、板
2、工程总造价: 。
三、工程质量
1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。
四、甲方权利、义务和责任
1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。
2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。
3、对不按安全操作规程施工的,甲方可责令其立即停工,整顿并作罚款处理。
4、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行验收。
五、乙方权利、义务和责任
1、乙方组织施工管理人员和施工机械进场。甲方必须提前组织原材料进厂加工,以确保工程进度的顺利进行,如因原材料延误而影响工程进度,造成的损失由甲方负责,并赔偿乙方施工人员的工资,每工计200元。
2、严格按施工图纸要求进行施工,保证工作数量及工程质量。凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工或补救,以达到工程质量验收标准。由此造成的经济损失全部由乙方承担。
3、乙方必须服从甲方的管理,搞好文明施工,做到工完场地清。
4、乙方施工人员的住宿及水电由甲方负责。
5、乙方施工人员的保险费用由总包方负责。
六、工程价款的支付与结算
主钢构进厂,甲方按进厂吨位金额的65%付款,钢构件进工地现场后甲方付进场吨位金额20%,工程竣工验收后甲方付总金额的12%,乙方提供相关资料后甲方付总金额3%。
七、安全生产
1、在制作安装过程中,乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。
3、乙方施工人员从事高空作业必须注意安全,系好安全带,并做好安全防护工作。
九、本协议未尽事宜,双方可经过协商另行补充。(以海怡建设公司和史志新的内部承包协议为标准)。
十、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等效力。合同经双方签字后即发生法律效力,至工程完成结清工程款后失效。
双方于 年 月 日,于 项目部签订本合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经双方友好协商,本着平等互利的原则,甲方将钢质门生产基地建设项目中的部分小型钢结构的制作、安装工程委托给乙方完成。为明确甲、乙双方的责任和义务,特签订本合同,以供双方遵守。
一、 工程内容:山东和乐门业有限公司员工厨房墙面板、打样室屋面保温棉及屋面板、废旧纸箱库房墙面板制作、安装工程。
二、 工程地点:山东齐河
三、 工程承包方式:由甲方提供钢材、屋面板、保温棉、油漆及施工水电,乙方提供其余辅材负责构件制作和安装并达到甲方要求及质检站验收标准。
四、 质量标准:
3、施工图及相关技术交底
五、工期:本工程制作、安装工期为开工后20天内完成。甲供主材料到达现场之日即为开工之日。如工期延误,每延误一天,乙方按每日伍佰元向甲方交纳罚金。(不可抗力、天气影响及甲方原因造成工期延误除外)
六、合同价款及付款方式:
五、 1、合同价款:打样室屋面板及屋檩条制作安装包干价1000元,员工厨房墙面板、墙檩条及4扇门制作安装包干价1800元,废旧纸箱库房墙面板及墙檩条制作安装10元/平米,共112平米,合1120元。以上共计3920元。(四舍五入计3900元整)大写:(叁仟玖佰元整)注:此价格含税。其他临时工作需乙方协助完成时单独计零工,单价按150元/天计。
2、付款方式:待工程完工后一次性付清。
七、安全文明施工问题:
乙方在整个工程施工过程中应严格按照作业规范进行文明施工、严格管理,在此期间所发生的一切安全及质量问题均由乙方自行负责。乙方应做好建筑物的清洁卫生,做到工完场清,并在施工完成后将甲供所剩材料收集整理完全后统一移交于甲方。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、未尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方法人代表: 乙方法人代表:
电话: 电话:
时间: 时间:
发包人:
承包人:
一、 工程概况
工程名称: 工程地点: 工程内容:
二、 工程承包范围
包工、包料 土建、水暖、电器 人工
三、 合同工期
开工日期: 竣工日期:
四、 质量标准:合格
五、 合同价款
六、 组成合同的文件
安装合同书 中标通知书
技术文件 图纸 工程量清单 预算书
特别条款
七、 工程师
发包人委托监理工程师 ,职务 ,职权 。
工程师下达指令应由其本人签字以书面形式交项目经理。
八、 项目经理
姓名:职务:职权:
九、 发包人的工作
1、 办理土地征用、拆迁补偿、平整土地等工作,将施工所需水、电、连接至施工现场,保证施工需要。
2、
3、 开通施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输通畅。 向承包人提供施工场地的自然状况及地下管线资料,并对资料的真实性负责。
4、 以上工作可由发包方委托承包方办理,费用由发包方承担。
十、 承包人的工作
1、根据发包人的委托,完成施工图纸设计与工程配套设计,费用由 承担。
2、根据工程需要负责安全保卫工作,遵守交通,施工噪音以及环境保护和安全生长等管理规定。
十一、工期延缓
以下原因造成工期延缓,工期相应顺延。
发包人未按照约定提供工程图纸与开工条件。 发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款。 设计变更、工程量增加。 一周内非因承包人原因停水、停电,造成停工累计超过8小时。 不可抗力因素。
工程师收到报告3天内予以确认,不予以答复或不提出修改意见,视为同意顺延。
十二、合同价款与支付
总价款为( )。发包方与( 年 月 日)支付承包方( 元),与( 年 月 日)支付承包方( 元),与( 年 月 日)支付承包方( 元),与( 年 月 日)支付承包方( 元)。发包方逾期支付的按同期贷款利息计算。
十三、材料设备供应
1、
1、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 天内组织验收。且在验收后 天内认可或提出意见。
2、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 天内不组织验收或验收后 天内不提出修改意见,视为验收报告被认可。
3、发包人收到承包人竣工验收报告后 天内不组织验收,以次日起承担工程保管以及一切意外责任。
十五、竣工验收报告经发包人认可后 天内,承包人向发包人递交结算资料,发包人收到阶段资料后 天内进行核实,给予确认或提出意见。否则,视为同意。
十六、发包人收到竣工结算资料后 天内无正当理由,不支付工程款,从第 天起按同期贷款利率支付拖欠工程款型利息。并承担违约责任。
十七、工程分包
十八、遇不可抗力可解除合同、变更合同。
十九、担保条款
二十、保险条款
二十一、违约责任
总造价( )%
二十二、补充条款
甲方:乙方:年月日: