随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
乙方（供方）：__________
第一条甲方向乙方采购钢材产品时，应向乙方提供采购单，采购单上应载明所采需钢材的规格、型号、数量和产地要求，以及交货时间、地点等内容。
第二条乙方在收到甲方的采购单后，应立即与甲方商定本批钢材产品的交货时间、地点、价格等事宜。经双方协商确定后，乙方应立即组织供货。若遇特殊情况，无法按时供货时，应及时通知甲方。
第三条甲方应将交货地点选择在承运车辆能够顺利到达的地方，乙方应按时将货物运达至指定的交货地点。货物在运达交货地点之前，全部风险由乙方承担。
第四条货物运达指定地点后，甲方（或指定专人）应立即派人对产品的规格、型号、数量及质量等进行查验，经查验无误后，应当场接收货物。甲方接收货物后，全部风险由甲方承担。
第五条乙方所提供钢材产品的质量应符合甲方要求，钢材产品的重量以吨（1000kg）或kg（公斤）为单位计算，其中纹钢、圆钢按理论重量计算，盘圆以过磅重量计算。
第六条货款按“货到付清”方式结算，即甲方接收货物后，应在日内付清全部货款。
第七条违约责任：
1、甲方在查收货物时，如发现品种、规格或质量不符合采购单上所载明要求的，应及时通知乙方，乙方应及时加以调换。在乙方无过失（错）的情况下，如甲方提出调换、退货要求的，所产生的一切费用及经济损失，应由甲方负责承担。
2、如遇市场缺货、天气、交通拥堵等特殊情况时，导致无法按时交货的，乙方应及时通知甲方，由双方另行协商解决。
3、无正当理由的情况下，如乙方未能按约定期限交货，则每逾期一日，应付给甲方延期交货部分货款总值的‰的违约金。
4、甲方收到货物后，如未能按约定期限支付货款，则每逾期一日，应付给乙方未付货款部分的‰的违约金。
5、任何一方如要求全都或部分解除合同的，必须以书面形式提出理由，并经双方协商一致后方能解除。提出解除合同的一方，应向对方偿付因解除合同所带来的相关经济损失。
第八条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解解决；协商或调解不成的，双方可以依法向有权管辖的人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽（述）事宜，按照《xxx合同法》等有关法律、法规的规定执行。
第十条本合同文本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方盖章及经办人签名后生效。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
经办人（签名）：__________
经办人（签名）：__________
乙方：
丙方：
1.甲方、乙方于 年 月 日签订了(a) 项目建设工程合同，合同编号为 ，合同金额为 万元，(b) 项目建设工程合同，合同编号为 ，合同金额为 万元;上述两份合同总额为 万元，上述合同工程内容均已完成，正在进行结算中，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。(上述两份合同以下简称原合同。)
2.丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
一、 以房抵款金额及方式：
1.乙方同意甲方以位于潍坊市 区 街 号 项目 号 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 万元。
2.抵付方式为双方互开发票的方式抵付，价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，该发票仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况：
1.该商品房建筑面积暂定为 平方米(实际面积以测绘单位最终测绘面积为准)，单价 元/平方米，房款总额为 元人民币。不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行。
3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》第 条)
因乙方承揽甲方的工程的原合同正在进行结算中，若结算额或工程进度款扣减甲方已付款额后余款不足房款，其余款项，三方同意为简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款直接支付给甲方。
四、甲方的协助
1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
3、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
4、在原合同规定的工程竣工后，甲、乙双方确定最终结算额，且乙方、丙方将房款全部交齐完成抵付后，甲方与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。
五、承诺
丙方从乙处购得此房，房款交于乙方，并承诺本协议签订之日起关于此房的一切经济纠纷与甲方无关。丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房或索取其他赔偿等要求，否则由此给甲方造成的全部损失由乙方承担赔偿责任。
六、丙方同意按与甲方签订《商品房预售合同》规定承担房屋物业管理费(元/月)，不论丙方是否实际入住。
七、丙方签订此合同时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时，三分同意为简化付款程序，由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。
八、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成。
九、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式七份，甲方四分，乙方两份，丙方一份。
甲方： 乙方： 丙方：
日期： 日期： 日期
乙方：安装有限公司
丙方：房地产开发有限责任公司
签订地点：
甲方与丙方于**年**月**日签订了《项目供配电安装工程施工承包合同》，经丙方同意，甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙丙三方平等协商就有关事宜各方达成本协议，共同遵守。
一、义务范围及要求：
1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。
2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。
3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承担由此所产生的一切费用。
4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。
5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。
二、具体款项及支付说明：
1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。
2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。
3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。
三、其他：
1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。
2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面许可，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。
3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。
4、未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。
5、对于本协议未尽事宜，三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
四、解决合同纠纷的方式：
五、协议期限：
1、本协议一式六份，甲乙丙三方各执两份，自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。
2、本协议有效期至《项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。
甲方（盖章）：限公司
代表（签字）：
电话：
日期：**年1月15日
乙方（盖章）：安装有限公司
代表（签字）：
开户行：
帐号：
电话：
日期：
丙方（盖章）：房地产开发有限责任公司
代表（签字）：
电话：
日期：
立书人：（以下简称*方）
立书人：*苏大明金属制品有限公司（以下简称乙方）
*方于年月日前，以的形式支付乙方全部购货款，总计**元（大写：）；
一、如*方未能按约履行上述付款协议，*方将承担一切法律责任。
二、双方发生争议且协商不成的，则提交协议签订地所在地方法院诉讼解决。
三、本协议一式两份，双方代表人签字及盖章有效，由*乙双方各执一份，自签订之日起协议生效。
四、协议签订地点：无锡市通*大道1518号（或分子公司所在地）。
*方：乙方：*苏大明金属制品有限公司代表人：代表人：
日期：日期：
法定代表人：________ 职务：____
地址：________
邮码：____
电话：________
乙方(收款方)：____;
法定代表人：________ 职务：____
地址：________
邮码：____
电话：________
乙方为甲方的供应商，为降低运营成本，增进双方合作伙伴关系，甲方同意预付货款______ 元，用于乙方为履行对甲方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。经双方协商，特订立本合同，以期共同遵守。
第一条 预付货款用途
货款的支付。
第二条 预付货款金额____ 人民币(大写)________________ 元整。
第三条 还款方式
乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式抵扣该笔预付款
第四条 保证条款
付款进行违法活动。
经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
计划》的内容包括但不限于如下栏目：预计使用期间(以月为单位)，预计使用金额，购买材料种类及材料金额。《预付款使用计划》得到甲方认可后，甲方方将此预付款项划入乙方账户。
第五条 约定条款
1. 由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外，乙方应优先偿还该款项。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向甲方申请，并得到甲方的书面同意，乙方才可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。
2. 权无异议的归于甲方。
3. 月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况，乙方有义务配合甲方不定时的现场查验。
4. 日内向甲方提供经开户行盖章确认的流水单据。
第六条 违约责任
1. 或不按月提供预付款的实际使用情况，甲方有权收回部分或全部款项，对违约使用的部分，按违约使用之日起每日3%加收罚息。
2. 追回预付款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。
并有权要求乙方承担甲方因此遭受的一切损失，包括但不限于甲方向乙方主张权利所支出的律师费用、误工费用。
第七条 合同变更或解除。
1. 本合同非因《^v^合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
2. 应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。
第八条 附则
1. 补充 规定与本合同具有同等效力。
2. 不成，应依法向甲方所在地的人民法院提交诉讼解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
乙方：________________________
一、合作关系
二、货物种类及型号：品种：eps泡沫板，规格：5—6厘米，防火等级：b2级。
三、货款结算方式
1、合同价款：260元/立方。
2、付款方式：货到付款，一车一清。
四、协议期限
五、其它
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，协商解决。
甲方：__________
乙方：__________
__________年__________月__________日
随着人类社会的进步,经济快速增长,在发达国家约50%的消费者是分期付款的消费者,那么对于分期付款合同你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的分期付款合同范文，感谢您的阅读。
甲方：
乙方(购买方)：
双方本着互利、平等、公正的原则，特定此合同。
一、乙方本次购买产品单价为 大写
二、乙方在此次分期购买中所有钱款分三次付清，首次付款需缴纳产品金额的30%为首次付款。
三、首次付款日期 金额 。二次付款日期 金额 。三次付款日期 金额 。
四、若乙方在履行日期内，未缴纳应缴款项，甲方有权将乙方所购买的产品拆除。并没收以缴纳的钱款。
五、乙方在合同履行期内，不得将此次安装的产品转让、买卖、他人。如违约，甲方可强行拆除此次安装的产品。并没收以缴纳的钱款。
六、甲方在履行合同期间，若乙方遵守合同，甲方不得将此次安装的产品拆除、转让、买卖。若甲方违约，要退回乙方所缴纳的所有钱款。
七、望甲乙双方遵守合同。若出现纠纷，可协商解决或向当地法院起诉。
八、本合同一式两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
出卖人： (以下简称甲方)
买受人： (以下简称乙方)，身份证号码：
第一条 付款方式
第二条 乙方逾期付款的违约责任
乙方如未在本协议约定的分期付款期限内按期足额付款，按下列方式处理：
第三条 关于房屋产权转移及产权登记的约定
2、在乙方未付清全部购房款本息前，甲方不为乙方办理房屋产权登记。
3、由于乙方的原因导致不能办理产权证的，甲方不承担责任。
4、甲方应本协议解除而导致购房合同解除，甲方须将收回的房产再次销售，待合同签订三个月内，将乙方已支付的购房款在扣除乙方应承担的的违约金，将剩余的款项返还给乙方。若乙方还造成甲方其他损失的，乙方应当进行赔偿，甲方有权直接将损失在上述款项中扣除。
第五条 本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向温宿县人民法院起诉。
第六条 本协议均为购房合同不可分割的部分，本协议与购房合同内容如有冲突，以本协议条款为准。本协议空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第七条 本协议一式 份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第八条 本协议双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
乙方：_________________________
鉴于：__________年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_____________)，建设工程总价款为：______________________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及______方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。双方在此相互确认：____除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
第一条甲、乙双方在此确认：____乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款__________________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：____根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。
乙方：_________________________
日期：_________________________
*方（付款方）：；
法定代表人：________职务：____
地址：________
邮码：____
话：________
乙方（收款方）：____；
法定代表人：________职务：____
地址：________
邮码：____
电话：________
乙方为*方的供应商，为降低运营成本，增进双方合作伙伴关系，*方同意预付货款______ 元，用于乙方为履行对*方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。经双方协商，特订立本合同，以期共同遵守。
第一条预付货款用途
货款的支付。
第二条预付货款金额____**(大写)________________元整。
第三条还款方式
乙方以向*方提供双方约定的产品或等额货*的形式抵扣该笔预付款
第四条保*条款
付款进行违法活动。
经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照*方的要求向*方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
计划》的内容包括但不限于如下栏目：预计使用期间（以月为单位），预计使用金额，购买材料种类及材料金额。《预付款使用计划》得到*方认可后，*方方将此预付款项划入乙方账户。
第五条约定条款
1.由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员*和必要的维护费用外，乙方应优先偿还该款项。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向*方申请，并得到*方的书面同意，乙方才可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。
2.权无异议的归于*方。
3.月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况，乙方有义务配合*方不定时的现场查验。
4.日内向*方提供经开户行盖章确认的流水单据。
第六条违约责任
1. 或不按月提供预付款的实际使用情况，*方有权收回部分或全部款项，对违约使用的部分，按违约使用之日起每日3‰加收罚息。
2. 追回预付款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。
并有权要求乙方承担*方因此遭受的一切损失，包括但不限于*方向乙方主张权利所支出的律师费用、误工费用。
第七条合同变更或解除。
1. 本合同非因《中华*共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
2. 应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。
第八条附则
1. 补充规定与本合同具有同等效力。
2.不成，应依法向*方所在地的*法院提交诉讼解决。
*方：____________(公章)
代表人：____________
日期：____________
预付款协议书篇二：
*方（付款方）：
法定代表人：
地址：
电话：
乙方（收款方）：
法定代表人：
地址：
电话：
乙方为*方的供应商，为降低运营成本，增进双方合作伙伴关系，*方同意预付货款_____ 元，用于乙方为履行对*方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。经双方协商，特订立本合同，以期共同遵守。
第一条预付货款用途
_该笔预付款项仅用于乙方为履行对*方的供货义务而进行的材料采购货款的支付。
第二条预付货款金额____**(大写)________________元整。
第三条还款方式
乙方以向*方提供双方约定的产品或等额货*的形式抵扣该笔预付款
第四条保*条款
1. 乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款，不得挪作他用，不得用预付款进行违法活动。
2. 乙方有义务接受*方检查、监督预付款的使用情况，了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照*方的要求向*方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
3. 乙方必须向*方提交使用此笔预付款的《预付款使用计划》，《预付款使用计划》的内容包括但不限于如下栏目：预计使用期间（以月为单位），预计使用金额，购买材料种类及材料金额。《预付款使用计划》得到*方认可后，*方方将此预付款项划入乙方账户。
第五条约定条款
1.由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员*和必要的维护费用外，乙方应优先偿还该款项。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向*方申请，并得到*方的书面同意，乙方才可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。
2.在此合同条款下，乙方在未全额抵扣该笔预付款金额前购买相关物资的所有权无异议的归于*方。
3.乙方应划拨并标示专门区域用于此协议下购买物品的存储及摆放，并于每月月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况，乙方有义务配合*方不定时的现场查验。
第六条违约责任
1. 乙方不按合同规定的用途使用预付款，或不按月提供专用账户的流水单据，或不按月提供预付款的实际使用情况，*方有权收回部分或全部款项，对违约使用的部分，按违约使用之日起每日3‰加收罚息。
2. 乙方使用预付款造成损失浪费或利用预付款合同进行违法活动的，*方有权追回预付款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。
3. 乙方违反第四条、第五条约定的其他内容，*方有权收回部分或全部款项，并有权要求乙方承担*方因此遭受的一切损失，包括但不限于*方向乙方主张权利所支出的律师费用、误工费用。
第七条合同变更或解除。
1. 本合同非因《中华*共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
2. 当事人一方依照《中华*共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。
第八条附则
1. 本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商，作出书面补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
2.在协议履行期间，与本协议有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不成，应依法向*方所在地的*法院提交诉讼解决。
3. 附件一《预付款使用计划》为本合同不可分割的条款。
4. 本合同正本一式四份，*乙双方各执二份。
*方：____________(公章)
代表人：____________
日期：____________
乙方：____________(公章)
代表人：____________日期：____________
乙方：_______________________
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：宝鸡项目
2、工程地点：宝鸡市
3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。
二、工程承包范围
龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)
三、承包方式
包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。
四、合同价款
1、合同总价按照实际用量进行结算。固定综合单价：23元/立方(含一切包干费用，不另计取任何费用)
2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。
五、付款方式
所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。否则，甲方不予付款。
六、合同工期
施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。
七、工程质量及验收标准
要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。
八、双方有关义务及违约责任
1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。
2、甲方在施工中负责排水。
4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。
5、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
6、乙方必须按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。
7、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按 200元支付给甲方违约金。
8、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工，工期顺延。
9、乙方负责办理所有施工相关手续，承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关的所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。
10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交 5000元的保证金。待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约后一并返还。
九、工程结算(按实结算)
1、施工图、设计变更。
2、甲乙双方现场测量资料。
3、经甲方规定的程序审核的工程量。
4、甲方实际签收数量。
十、安全施工
施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失。
十一、违约责任
施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程量不予结算，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行承担其全部责任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。
十二、争议解决
本合同履行过程中出现争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一致的，可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。
十三、其它
2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。
5、本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方代表：乙方代表：