合同协议是一种法律约束力强的文件，双方必须遵守其中的条款和规定。为了让大家更好地了解合同的写作方法，以下是一些常见合同范例，供大家参考使用。
乙方：
经甲、乙双方认真协商和考核，以平等互利为原则，以共同开发太阳能热水器市场为目的，在《_合同法》及其它相关法律、法规指导下，甲、乙双方签定此经销合同，以方便双方共同遵守，确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下：
一、经销范围：
经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在(省、自治区)(市、地区)独家代理经销牌太阳能热水器，甲方不能在此区域内设立其它经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品牌宣传工作，完成销售及售后服务工作，乙方不得做有损甲方利益的事情。
二、销售任务：根据当地太阳能市场销售实际情况，甲、乙双方协商确定，乙方在一年内完成销售台(孔)的任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%，甲方有权提前终止合同，不承担违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。
三、提货及付款方式：
1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不承担违约责任。
2、乙方第一次提供不能少于台，每次发货应款到账后发货。
3、在运输途中如有损坏的情况，乙方应积极与当地货运部协商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货运部协商解决。
四、产品质量：
1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。
2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，出现质量问题甲方免费负责调换或修理，如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用，甲方收取适当成本费用，负责调换或维修。
3、甲方根据真空管卡，补偿出现问题的真空管。
4、需要维修或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方，甲方验收核实后，提供调换或修理。
五、供货价格：
甲方按全国统一供货价向乙方供货，具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。
六、销售支持政策：
乙方有权享受甲方的相关政策支持，具体细节参考《太阳能销售政策执行》。
七、合同有效期1年(自年月日至年月日止)合同期满后，乙方享有优先续约权。
八、违约责任：
任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲裁地为甲方所在地。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包人：（全称）。
承包人：（全称）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程一览表。
工程立项批准文号：
资金来源：
2、工程承包范围。
承包范围：
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。
4、质量标准。
工程质量标准：
金额：
6、组成合同的文件。
6.1组成合同的文件包括：
（1）、本合同协议书。
（2）、中标通知书。
（3）、投标书及其附件。
（4）、本合同专用条款。
（5）、本合同通用条款。
（6）、标准、规范及有关技术文件。
（7）、图纸。
（8）、工程量清单。
（9）、工程报价单及预算书。
6.2双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10.1合同订立时间：年月日。
10.2合同订立地点：
10.3本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）。
地址：地址：
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）。
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）。
电话：电话：
传真：传真：
一、词语定义及合同文件二、《通用条款》。
1、词语定义。
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1．2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1．6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1．7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1．8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1．9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1．10工程：指发包人承包人在协议中约定的承包范围内的工程。
1．11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1．12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1．13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1．14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1．15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1．16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1．17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1．18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1．19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1．20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1．21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1．22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1．23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序。
2．1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书。
（2）中标通知书。
（3）投标书及其附件。
（4）本合同专用条款。
（5）本合同通用条款。
（6）标准、规范及有关技术文件。
（7）图纸。
（8）工程量清单。
（9）工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2．2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、标准及规范。
3．1语言文字。
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释的说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3．2适用法律和法规。
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3．3适用标准、规范。
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、
规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的`时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4.图纸。
4．1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4．2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4．3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务。
5.工程师。
5．1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5．2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5．3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5．4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
5．5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5．6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6．工程师的委派和指令。
6．1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6．2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执。
根据《_合同法》，结合本工程的情况，经双方协商签订本合同，以资共同遵守。
一、乙方提供产品明细。
1、产品名称：艾普利太阳能热水器，合同设备清单附后。
2、订购数量：
3、单价：)。
4、总金额：元)。
5、包装方式：由乙方按公司标准包装。
二、付款方式。
1、甲方在签定合同后向乙方支付10%的货款，作为前期进场固定件安装费用。
2、乙方货到甲方工地付合同款40%的货款。
3、太阳能与热水器安装到位后，产品移交后提供_一周内付合同款45%的货款，另5%作为质量保证金，自验收之日起，满二年结清。
三、安装。
1、乙方在签定合同后应积极配合工地现场进程，服从甲方现场协调。甲方负责提供水电等安装条件，乙方负责安装调试，确保在20xx年5月30日前全部安装调试结束、验收合格。逾期乙方承担甲方相应的经济罚款。
2、安装标准符合太阳能安装现行规范，高标准进行施工安装，保证验收合格。
3、乙方进场材料，甲方提供临时场所，由乙方负责保管，保护。
4、乙方安装期间，要注重室内外成品保护。
5、乙方对自己工作中存在的垃圾要及时清理，保持环境清洁。
6、乙方必须在滨海配备专业维修人员或维修点。
四、安全生产。
乙方对施工人员进行安全性生产教育，要按安全规范施工作业，严防安全事故发生，如有安全事故发生，均由乙方自行负责，与甲方无涉。
五、质量保证与售后服务。
1、乙方承诺所提供甲方的产品质量有可追溯性，集热器、水箱及管道保修5年、电子产品保修二年。自交付之日计算。
2、在生产质量保质期内，如出现产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修;如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但应收取工本费。
六、合同的修改。
任何对本合同条款的变更、修改均需双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。
七、违反责任。
1、甲方在安装前一个月必须通知乙方，乙方延期交货、甲方延期付款，除双方协商同意免责外，均按未交付/为支付本合同价款日的2‰承担违约责任。
2、双方违约应赔偿另一方总价的10%。
八、争端的解决。
合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，各方均可向甲方人民法院起诉。
九、合同生效及其它。
1、本合同应在双方法定代表签字，单位盖章、预付款到达乙方指定账户后生效。
2、本合同正本一式四份，具有同等法律效力。
3、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
甲方法定代表：
盖章：
日期：乙方法定代表：盖章日期：
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
经甲乙双方协商，甲方同意乙方承包的中央空调工程设计、供应及安装工程，为明确双方权利、义务关系，现甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，并依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，特制定如下条款，望双方共同遵守，严格执行。
1、工程概况。
1-1、工程项目名称：
1-2、工程地点：
1-3、质量要求：空调设备、安装工程质量及施工要求均达到国家标准、规范，且验收合格；保证冬季室内温度可保持18-24摄氏度、夏季室内温度可保持22-28度。
1-4、合同工期：**年**月**日。
承包方式：乙方包工包料。
承包范围：中央空调系统系统的施工图纸设计、设备供应及安装包括：施工图纸的设计，中央空调的设备、材料供应、安装、系统调试、检测实验、验收、因质量问题引起的维修与更换、技术指导、培训及售后服务、保修、图纸深化设计与其他专业队伍的配合施工等。
售后承诺：
本工程所有设备及所有辅材从签定合同之日起免费保修维护五年，设备使用寿命期内提供维护服务。设备保修期内，由乙方负责所发生维修费用。设备保修期后在运行中发生故障，乙方接通知后在8小时之内上门服务，在产品保修期之外的维修配件，乙方按公司统一收费标准向甲方收取。
3、工程要求。
3-1、乙方应根据甲方所提供的施工图纸进行中央空调系统的设计、购置和安装。
3-2、乙方严格按照设计要求及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的要求和规范进行施工。
3-3、乙方接受甲方和现场监理的指挥和监督。
3-4、施工组织设计可操作性强、工期合理经济。
3-5、乙方负责竣工资料的编制并交给甲方资料室验收，不合格者必须无条件重做。
4-1、合同价款（以下范围）：
本合同价款为固定总价，总价款为人民币68万**元。
本合同价款中包括：设备费、主材、各种施工所需的所有辅材费（包括运至施工现场并保管的全部费用）、安装费、现场内材料二次搬运费及配合现场其他施工单位发生的费用。
4-2、设备费、主材：见附表。
5、图纸。
5-1、乙方向甲方提供图纸的日期和套数：合同生效时提供三套符合甲方设计要求的图纸。
6、项目经理。
6-1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目代表为：，代表甲方履行本合同，负责施工现场的指挥、协调，涉及合同权利义务实质内容变更及工程结算文件，需甲方盖章后方能生效。
6-2、乙方委派的担任本工地履行本合同的项目经理为：曹同铭，全权代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。
7、承包方式。
7-1、本工程采用包材料、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的总价及单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料及设备需向甲方报审，检验合格后方可使用。
7-2、乙方在签订本合同前已考察并熟悉图纸和现场内外的所有情况，在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失，均由乙方负责。
7-3、本工程的洽商、变更文件必须经甲、乙及现场监理三方代表签字、盖章后生效。
8、工程价款的结算与支付。
8-a、乙方与甲方约定按下列方法支付：
本工程按工程进度分五次结合施工进度完成情况给予支付合同价款：
8-a-1、签订本合同3日内，甲方预付乙方合同价款的30%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-a-2、人员、材料进场后施工两日内，甲方支付乙方合同价款的30%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-a-3、主机到场，甲方支付乙方合同价款的25%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-a-4、整体安装完毕，甲方支付乙方合同价款的10%:元；乙方向甲方出据同等金额的收据。
8-a-5、剩余5%工程款为质量保证金，在工程竣工后1年内无质量问题付清。
8-b、本工程保修期为五年，结算价款的5%将作为保修金，在保修期（整体工程竣工验收合格之日起开始计算满1年）后1个月内付清。
9、工程质量。
9-1、工程质量：按照《家用和类似用途空调器安装规范》（gb17790-20__）《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—20__）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb502010—20__）等规范的要求达到合格标准。
9-2、乙方应保证所用材料的质量达到设计要求，符合技术规范。
9-3、到场构件，由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题，导致安装时无法安装，无论甲方是否验收，给甲方带来的经济损失由乙方承担。
9-4、乙方必须保证工程满足本合同规定的质量要求，如有违约，其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。
9-5、乙方必须对其承担的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质检标准进行过程的质量检验与控制。
9-6、分项工程一次性验收合格率100%，并满足甲方技术交底中的要求。
9-7、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织调试，并在调试车前48小时以书面形式通知甲方代表，通知包调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求提供必要条件，调试合格，工程师在试车记录上签字。
10、工期要求。
10-1、合同工期：我方积极配合土建施工工作，做好空调安装预埋洞技术交底工作。待土建施工至具备我方工作条件时再确定工期，预计日历工期天。
10-2、整体施工进度须满足甲方总体进度计划要求，能随时突击完成局部关键部位的工程量。
10-3、甲方向乙方提供总进度计划图，乙方应认真阅读，并据此制定该专业工程进度计划表，交甲方审核后严格组织落实。
10-4、非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。
11、甲方责任及义务。
11-1、甲方义务协助乙方进行本工程合同约定所需的协调工作。
11-2、甲方提供的临电设施到二级配电箱合作指定位置，其余部分由乙方承担。
11-3、负责乙方与其它各工种的协调工作，及时向乙方提供工作面，并对乙方施工及管理进行监督。
11-4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
11-7、负责工程技术交底、工程检查验收，统一安排技术资料的收集归档；
11-8、负责协助乙方与有关部门联系，协助乙方协调现场工作关系；
11-9、协助乙方将施工所需水、电接到施工现场，保证施工期间的需要；并负责水电所产生的费用。
12、乙方责任及义务。
12-1、负责合同范围内及与全部工程有关的各项工作，负责提供所用的各种机械、工具和材料。
12-2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期间内承担工程质量保修责任。
12-3、施工中按章办事，严格按施工方案施工，每道工序完成以后，必须由项目有关人员检查合格之后，才可进行下道工序。
12-4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力，严格按照国家规范及有关规定组织施工，并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工，以确保工期、质量和安全，并对此全面负责。
12-5、向甲方提供其管理机构人员名单、施工人员花名册及各种手续证件。
12-6、编制施工方案和施工总进度计划，根据施工方案和总进度计划的要求，有阶段工期要求的提交阶段作业计划，必要时按甲方要求提交旬、周作业计划，以及与完成上述阶段计划相应的施工安排计划，经甲方批准后严格执行，施工中应考虑与其他专业的密切配合。
12-7、乙方施工人员应严格遵守施工现场各项规章制度，安全文明施工。
12-8、乙方应定期对生产人员进行文明生产教育，遵守文明施工生产的管理规定。
12-9、乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则，必须做到工完场清，即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。
12-10、乙方人员无论在生活区或施工现场内，应遵守甲方的有关规定、信仰，凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博，甲方有权对乙方处以1000元以上的罚金。
12-15、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称，对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任。
13、材料、设备供应。
13-2、乙方供材料由乙方通知甲方派人参加验收，并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管，合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，由乙方应自行承担，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；乙方供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符，甲方可拒绝接受。
13-3、乙方为完成作业要求自带或自行租赁施工机具设备；
14、工程管理。
14-1、乙方必须服从甲方的各项管理规定，对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款。
14-3、乙方在施工中，由于自身原因造成质量和安全事故等损失，概由乙方负责。
15、工程验收。
乙方应确保所完成施工作业分批、分项、分部工程的质量，应符合本合同约定的质量标准，由甲方提供表格，由乙方负责填写，待甲方委托人签字验收合格后，方可进行下道工序。乙方施工作业完毕，应向甲方提交完工报告，准备齐全相关的竣工资料，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工作业成果进行验收。如甲方对验收有异议，应以书面形式给予通知。乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
16、工程保修。
16-1、甲方在保修责任期（五年）满后，甲方向乙方发出保修完成证明书。
17、合同争议的解决。
17-1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成的，向合同履行地人民法院起诉解决。
17-2、发生争议后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议解除合同；
（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
（3）法院要求停止合同履行的。
18、违约责任。
18-1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
18-2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付每日千分之1的违约金；
（2）乙方施工作业因施工原因造成质量不符合质量标准，乙方自行承担返工费用；
18-3、一方违约另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
19-1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
本合同自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。
21、保密条款。
双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失，由泄密方赔偿对方损失。
22、其它事项。
本合同不包含主电源及装修，土建相关工程。合同未尽事宜，双方协商另订。
本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各一份；本合同副本两份，甲乙双方各一份。
合同订立时间：**年**月**日。
合同订立地点：
本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（必须有书面委托书）、加盖单位公章后生效。
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
委托代理人：法人或委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签订日期：**年**月**日
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
1.产品数量、价格。
1.1产品清单：
1.2该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。
1.3该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。
2.交货地点：__________。
2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，货物的卸货、保管等由乙方负责。
2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
3.旧机拆除、新机安装的施工时间。
3.1自合同签约之日起2日内，乙方进场开始旧机拆除、新机安装的施工，上述工作及设备调试期限为30日，乙方逾期施工的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的0.05%为违约金。3.2内/外机电源排放，根据要求做预留、吊顶内冷凝水排放口、外机安放基础及起吊、控制器管线盒的预埋开槽架设、开挖墙洞等;涉及物业的相关事宜均由甲方负责协调，乙方负责施工。
4.产品质量要求。
4.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与中央空调技术参数的内容一致，否则，乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。
4.2必须达到国家、行业标准。
4.3履约期间，甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金，违约金为货款的30%.
5.产品的交货验收及保管方式。
5.1乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量，甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。
5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。
5.3到货后，甲方、乙方到现场进行验收，清点货物数量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准,参与交货验收的人员在货物清单上共同签字。
5.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品，但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。
5.5交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。
5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料，否则，甲方有权拒验货物。
6.1安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全文明施工和工程质量,乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因，甲方受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的，在甲方受追诉或赔偿后，乙方承担全部损失。
6.2安装过程中，因乙方原因造成设备配件短缺、损坏，乙方应及时安排换装、换件，其相关费用由乙方承担，并不得因此而降低整机使用性能。
6.3乙方为甲方培训操作人员1~2名，主要内容为中央空调设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
6.4产品保修期为安装调试合格后2年，故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过6小时，保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担，但由甲方原因造成的除外。
6.5下列情况乙方维修收取相应的费用：
6.5.1甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;。
6.5.2擅自改装设备;。
6.5.3人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;。
6.6质保期满后的维修服务,乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务，终身提供零配件。
7.付款方式。
7.1甲方自合同签约当日以银行转账或汇票方式向乙方支付合同总价的20%作为设备定金。
7.2货到工地现场经甲、乙双方的综合验收合格后3日内甲方向乙方支付合同总价的50%，安装结束并经调试合格后7日内甲方向乙方支付合同总价的25%，余款5%做为质保金，质保期为2年，即从乙方调试结束经甲方验收合格之日起算，期满后无质量问题一周内无息一次性返还。
7.3乙方需提供等额合规的增值税发票，否则，甲方有权相应地推迟付款时间。
8.合同的变更与解除。
8.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同规定交货日30日之前以书面形式通知乙方，因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担，合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。
8.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额10%的违约金。
9.违约责任。
9.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。
9.2乙方逾期移交整个工程的，须每天向甲方支付货款总额的0.05%为违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期移交超过30日的，甲方有权单方面终止本合同，并且乙方须向甲方支付合同总额的5%作为违约金。
9.3乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。
9.4甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。
9.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并在15日内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过验收部分产品价款的5%作为违约金，赔偿因此给甲方造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。
9.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。
10.产品保修约定。
10.1质保期自甲方验收合格之日起算，质保期为2年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价5%作为违约金。
10.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修，乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的，须书面通知甲方，否则因此造成损失的，由乙方承担。
10.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方的书面或其他有效通知后，应及时作出响应。
10.3.1乙方须在甲方通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方殆于维修，经甲方书面通知后，乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况，此类情况发生三次(含三次)，甲方可扣除相应金额质保金并且甲方有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;特殊情况可以协商延长修理期限，但需征得甲方书面认可。
10.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。
11.不可抗力。
11.1因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。
11.2因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。
11.3因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。
11.4本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
11.5因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
12.争议处理方式。
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。
13.其他事项。
13.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。
13.2合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理"本合同设备"的问题。乙方指定代表：__________、;甲方指定代表：__________。
13.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
13.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：_________年______月______日。
甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________。
法定代表人：__________法定代表人：__________。
委托代理人：__________委托代理人：__________。
地址：__________地址：__________。
传真：__________传真：__________。
开户银行：__________开户银行：__________。
帐号：__________帐号：__________。
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲方全面实行项目法施工，推行企业管理层和劳务层分离的经营管理模式，经过甲乙双方相互考察，甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方同意在甲方的项目管理下承担施工工作。
双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工面积：平方米（按实际施工面积计算）。
承包范围：
包工、包料、按实际发生量结算。
1、上交甲方公司和管理费及其他费用，共计?个点（不包括税收）。
2、根据本合同取费结算，材料按市场价；
3、甲方提供材料仓库及现场加工场地，材料仓库由乙方搭建；
4、甲方提供总包合同一份。
开工日期：根据总包合同。
竣工日期：根据总包合同。
承包范围内确保符合总包合同要求。
乙方按照国家《建筑安装工程施工及验收范围》施工，验收执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。
工程造价按20xx年版《山西省建筑工程消耗量定额》、《山西省安装工程量定额》、《山西省建筑工程20xx年价目表》及其应配套的最新的工程量计算规则、费用项目计算规则、价目表、补充解释及省、市建设行政主管部门颁发的有关文件，山西省定额人工??元／日，按规定的类别计取。其余材料执行《忻州市工程建设标准造价管理》参考价格。如《标准造价管理》中不包括的材料均由甲方根据市场调查确定价格。
甲方向乙方提供本施工范围内的有关施工图叁套。
10．3对乙方施工的工程进行全面管理，主要有：施工现场、工程质量、安全防护、计量检测、试验化验、文明施工等，随时检查，办理工程中间检查隐蔽等。提出改进意见，限期改正落实，进行验收。
10．4组织审定乙方编制的每月统计报表等，办理工程拨款。
乙方应按甲方编制的施工组织设计，精心组织施工，对本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包和分包。服从甲方项目部的领导，遵守甲方制定的项目施工管理等一切制度。
11．1按照施工组织设计做好各项施工准备工作，及时组织成建制的劳务队伍，按进度计划组织实施，并负责做好本项目的所有资料报表，确保工期按期完成。
11．2严格按照施工图纸及会审纪要，设计变更和施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量。
11．3按时向甲方提交工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布置、隐蔽工程验收通知、工程事故报告；每月日提交当月工程量完成统计报表和下月计划报表一式两份，并附下月施工作业计划。
11．4按照施工组织设计和安全操作规程及地方的有关规定要求，做好安全防护工作，接受甲方和政府主管部门的安全监督管理和检查，如安全不符合要求造成罚款，由乙方承担负责安全施工，杜绝重大伤亡事故的发生，施工过程中出现的一切安全事故由乙方责任方负责。甲方概不负任何法律及经济责任。
11．5按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，由乙方负责施工范围内已完成工程的成品保护，并清理好现场。注：乙方在进入施工场地，在准备正式施工前，必须把所要施工的图纸面积所需的材料一次性进场方可施工，否则，甲方有权不允许乙方进入施工场地。
11．6在合同规定的保修期内，对属于施工责任的工程质量问题进行承担维修。注：乙方未按时到达维修场地，甲方派人维修，维修费用在质保金中扣除。
乙方必须按工期要求及批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查验收。
如因乙方原因未能按期完成，经甲方要求限期整改无效时，甲方可采取一切措施，直至终止合同，由此发生的费用、损失和后果均由乙方负责。注：因乙方等各种原因造成停工或误工，甲方只付乙方实际施工的工程量%的工程款，余下工程款及质量、安全保证金一并扣除，用于赔偿甲方经济损失。
13．1乙方应认真按照标准、规范、规程和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表的要求返工、修改，由乙方原因导致的质量事故及返工、修改，则由乙方承担责任及损失费用。承包范围内确保质量达到国家合格工程验收标准。
13．2隐蔽工程和中间验收，乙方应在白检合格后通知甲方进行检查验收，未经检验不得自行隐蔽，甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。
13．3竣工验收按《建筑安装工程质量检验评定标准》验收，经甲方初验达到规定的质量标准后填写竣工验收报告，报请业主，由业主邀请当地建筑安装工程质量监督站及有关单位评定质量等级，竣工验收后一个月内乙方提供竣工图纸叁套。
14．1乙方应采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，如发生安全事故，由责任方负全部责任。
14．2发生重大伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表，发现有隐瞒不报的，则按地方及甲方内部双方规定给予经济处罚，并承担由此造成的一切后果。
15．1结算方式：1、正负零以上乙方完成框架，甲方于?日内支付乙方已完工程量的??%的款，以后每?层进度付已完成工程量的％的款，验收合格后?日内付至工程总造价的%的款，审计完成后两个月内完成工程总造价款的％的款，余%作为质保金，按国家规定返还。
15．1．2结算标准：施工图纸、现场签证、设计变更。以及山西省及忻州市相关造价文件。
15．2现场签证及价格必须由甲方代表签字后为结算依据，否则不予认可。
15．3乙方己上交给甲方的工程保证金万元，其退还方式：甲方两次付款时付清。
15．4工程付款执行本合同的同等付款条件。
16．1材料由乙方提供，各种材料名称、规格，经甲方审核后供到现场，因供料不及时影响工程进度，分清责任，由责任方承担责任和费用。
工程质量保修期为二年，由乙方施工质量造成的返工维修均在保修内容范围内。保修期内，前半年乙方应在工地设立维修办公室，随时为住户提供及维修，其后乙方在街道维修通知后三日内派人维修，否则甲方委托他人维费从保修金中扣除。
18．1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成则报请双方上级高度重视部门地行调节，调解不成可在甲方总公司注册所在地，地方法院起诉。
18．2一方违约所造成的损失由责任方负责。
19．1甲乙双方所有经济行政关系往来，一律采用书面形式，双方及时办理签收。
19．2乙方积极配合甲方做好科技发展工作，科技试验的推广利益共享。
19．3甲、乙双方投保内容双方各按规定。
具有同等法律效力，其中双方各执二份，自甲、乙双方签字盖章之后有效，竣工结算办理完毕并余款付清，除保修条款仍然生效外其他条款即告终止，竣工后，结清并付完保修款后保修条款终止。
本合同质量安全保证金万元人民币，合同当日付万元合同定金，余下保证金进场日内付清。保证金全部打入甲方指定帐户内，此合同生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
地址：
地址：
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
本合同是根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：
一、主机设备。
二、合同价款。
1、见附件一：冷库设备安装及材料明细表。
2、合同总金额：人民币：大写元小写元。
三、乙方负责的工程范围。
1、制冷机组设备的安装;。
2、库体喷涂、库板的拼装连接、库门的安装;。
3、冷媒管道制作及保温安装;。
4、室内外电源连接线、控制线、控制器安装;。
5、机组开机测试运行。
四、主机设备交货时间、地点、安装工程工期。
1、主机交货地点：
2、甲方联系或委托联系人：王彦强电话：
3、安装工程工期：当乙方收到工程预付款、分期付款当日起算30天内完工，并验收交付使用。
4、如遇下列情况，工期作相应调整，并用书面形式确定顺延期限。
(1)甲方在合同开工日期，未能准备好施工用水、电、施工场地及相关等条件;
(2)发生设计变更，如：系统布置变更，材料材质变更，双方另行协商;。
(3)在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间。
五、双方责任。
1、甲方责任。
(1)甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、为乙方安装、培训提供场地、50hz、220v\380v电源等实施条件。
(2)甲方负责提供电源到乙方指定位置。
(3)甲方参与工程质量和施工进度的监督。
(4)甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收。
(5)甲方负责提供乙方施工人员住宿及生活保障。
2、乙方责任。
(1)乙方保证工程施工质量和施工进度。
(2)乙方在施工中，严格遵守甲方管理制度，安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。
(3)乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付使用。
六、工程变更。
工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议。
七、工程验收及保修。
1、工程验收。
(1)主机设备和附属材料的进场由双方验收合格方可施工。
(2)竣工验收：工程完工后，乙方通知甲方进行调试验收，甲方应得到乙方验收通知后三天内由双方共同进行工程验收，如甲方在接到乙方验收通知后三日不对工程进行验收，则视为工程验收合格。
2、保修。
(1)整机保修12个月(含工程安装)，乙方在接到甲方报修电话后24小时内到达甲方地点(如遇晚上时间则在48小时内)，保修期内无论何种情况，制冷剂不属保修范围，制冷剂费用由甲方自行承担。
(2)保修期外，乙方维修时按市场价向甲方收取维修费及材料费。
(3)主机若由电压不稳程序不平衡造所引起的故障由甲方负责承担。
八、付款方式。
1、签订合同即付人民币：60%人民币：元。
2、设备到场即付人民币：38%人民币：元。
3、竣工验收合格后即付人民币：2%人民币：元。
九、违约责任。
1、验收中工程质量不合格，乙方负责无偿修理;。
2、工程交付时间不符合规定，超期之日起计罚金，年按合同总价2‰计罚金。
3、甲方未按合同规定付清合同款项时，甲方按逾期的实际日期，每日按合同总价的2‰偿付逾期违约金，总违约金不得超过合同总金额的20%，同时，乙方有权终止所售后服务设备及安装工程的保修期服务，所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有。
十、合同争议解决方式。
合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
十一、其它约定条款。
本合同未尽事宜以及对本合同的变更、修改或补充，须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。
1、设备安装的土建部分由甲方负责解决;。
2、本合同自甲方付款之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
甲方通过考察和协商将xx花园监控系统、停车场管理系统的设计安装工程委托乙方实施。依据《经济合同法》的有关规定，经双方充分协商，达成如下合同条款，共同遵照执行。
一、项目名称及系统配置。
xx花园监控系统、停车场管理系统设计安装。内容包括方案的规划设计，设备的订制采购，管线铺设，器材设备安装调试及售后服务。监控系统由x台x路硬盘录像机、x台显示器、x台监视器、x台球形云台一体机、x台红外半球一体机、x台黑白枪机、x台视频矩阵和一套操作台及相关线路、附件等组成（型号、配置见报价表）。
二、工程造价。
1、工程总造价共计人民币xxxxxxx元。（大写人民币：xxxxxx圆整）。
2、工程包括：规划、设计、器材、安装、调试。
3、施工过程中，如有变更需要，则按双方认可的变更通知单增减工程造价。
三、施工期限：该项目施工工期视现场实际情况甲乙双方约定。
四、材料供应：经甲方指定或认可，由乙方自行采购，并在使用前向甲方报验，验收合格后方可使用。
五、质量标准：按照国家相关标准及双方约定的要求执行。
六、工程保修：乙方负责保修，保修期为两年（自安装调试完毕后并通过验收之日起），保修期内，零部件及维修费用由乙方承担（但人为破坏不在此列）。保修期满后可另行签订保修服务合同。
七、付款办法：
1、合同签订后，甲方预付总造价30%的材料款，乙方自收到材料款之日起开始计算工期。
2、一期工程安装调试完毕并通过阶段验收后，甲方付总造价40%的进度款，二期工程安装调试完毕并通过验收后，甲方付总造价25%的进度款，余5%的质保金待保修期满后一次付清。
八、双方责任。
1、乙方施工用电由甲方负责解决至施工现场。
2、甲方负责指定现场安装的具体位置。
3、甲方负责在施工过程中与有关单位和部门的协调工作。
4、甲方负责施工安装调试完成后及时组织验收工作。
5、乙方应按照甲方要求进行设计、规划，其设计方案需充分考虑小区现有线路与系统，避免其与现有线路和系统发生冲突，设计方案需经甲方签字认可后方能施工。
6、乙方应遵守文明施工原则，进入现场必须自觉遵守甲方的各项规章制度。
7、乙方负责施工过程中自身人员和设备的安全保护工作，施工中乙方发生任何人身伤亡事故，均由乙方自负，甲方不承担任何责任。
8、乙方负责安装后现场的清理工作。
9、乙方负责交工后系统的操作培训工作。
九、其它。
1、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。协商解决不成，向xxxx人民法院提起诉讼。
2、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。
3、本合同自签约之日起生效，双方责任及义务履行完毕后自行解除。
甲方：（盖章）负责人：
乙方：（盖章）负责人：
甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。
第一条 标的物
2．交易数量：_________
3．单价：_________ 总价款：_________
4．质量
b．按照国际通用标准：_________ 执行
c．按照行业标准：_________ 执行
d．按照封存的样品标准执行
e．协商约定质量达到以下水平：_________
（2）以下部件的质量、性能标准或参数为
部件a：_________质量标准或参数：_________
部件b：_________质量标准或参数：_________
5．产品整体作业的性能应当达到以下水平：
以下部件作业应当达到以下水平：
部件a：_________ 作业水平：_________
部件b：_________ 作业水平：_________
6．产品的整体技术性能标准为：
以下部件采用以下技术：
部件a：_________采用技术：_________
部件b：_________采用技术：_________
7．产品功能
8．安全性能
对环境的影响：_________
对操作人的影响：_________
数据安全：_________
安全标识：_________
甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。
9．包装方式
防潮要求：_________
防晒要求：_________
抗震要求：_________
防灰尘要求：_________
外包装标识要要求：_________
审美要求：_________
第二条 运输
运输办理方：_________
运输费用负担方：_________
运输方式：_________
始发地点：_________
到获地点：_________
承运人：_________
第三条 交付
双方按照以下第_________种方式完成交付
（1）甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。
（2）乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。
（3）乙方自己提货，提货装车（船）完成则交付完成。
（4）除以上方式外的其他方式，约定为：_________。
甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。
第四条 风险转移
货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。
第五条 所有权的转移
所有权的转移遵照以下第_________项执行
（1）货物交付后所有权即转移至乙方
第六条 检验
检验技术手段：_________
检验方法：_________
检验合格的标准：_________
第七条 产品不合要求的补救措施
部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。
第八条 货款支付
支付方式：_________（可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式） 支付条件：_________（可以约定付款的条件以防范风险）
支付时间或者期限：_________
支付地点：_________
第九条 担保
乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。
第十条 售后服务
甲方负责对产品的安装、调试、技术培训，费用由 _________ 方负担，这些工作应于_________ 年_________月_________日前完成。
产品正式投入使用后的_________内（时间）维修由_________方负责，费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供，费用由_________负担。
产品的升级事项约定为：
第十一条 知识产权约定
第十二条 违约责任
甲方履行不能应当承担的责任：_________
甲方迟延交货应当承担的责任：_________
甲方履行瑕疵应当承担的责任：_________
其他违约责任：
乙方履行不能承担的责任：_________
乙方迟延受领应当承担的责任：_________
乙方瑕疵履行应当承担的责任：_________
乙方迟延交付货款应当承担的责任：_________
其他违约责任：
第十三条 免责条款
当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任：
情形a：_________ 免除责任：_________
情形b：_________ 免除责任：_________
当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任：
情形a：_________免除责任：_________
情形b：_________免除责任：_________
第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人，否则对方可以直接解除合同。
由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险，保险费由_________方负担。
第十七条 依据法律规定本合同经_________审查批准后生效，由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申请，批准之日即生效。
依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式：
（1）抵押人和甲方签字盖章则生效。
（2）本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。
（3）本合同自_________年_________月_________日生效。
（4）本合同自_________（附某一种或者多种条件）成就时生效。
本合同一式_________份，当事人各方各执一份，经公证的公证机关执一份，各分均具有相同的法律效力。
第十八条 单据
甲方应于_________提交以下单据：
（1）提货单
（2）发票（vat）
（2）使用说明书
（4）保修单/三包服务凭单
（5）其他单据
乙方应于_________提交以下单据：
（1）汇票/本票/支票/信用证/转帐凭单
（2）_________
第十九条 保护商业秘密约定
第二十条 若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_________种方式解决。
1．向_________仲裁委员会申请仲裁
2．向_________人民法院起诉
第二十一条 本合同签订地点是：_________
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装管道达成如下协议：
第一条：工程概论。
1、工程地点：
2、工程内容：
第二条：主要材料概况。
第三条：合同工期。
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第四条：工程造价：
第五条：付款方式：
工程安装调试、验收合格后一次性付清工程款。
第六条：乙方工程材料进场时，由甲方指定货物堆放地点，
工程材料的安全由乙方负责。
第七条：工程的安装、调试、验收。
1、乙方负责安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范和行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方，甲方在按到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。
第八条：双方的权利和义务。
1、甲方负责为乙方提供用水、用电。
2、乙方必须按甲方的要求和安装方案进行施工，不得擅自改动。擅自改动给甲方造成的经济损失乙方应予赔偿。
第九条：乙方必须安全施，在施工过程中造成的人身伤亡和财产损失及其他不可预测的一切意外事故全由乙方负责承担，甲方不承担任何责任。
第十条：违约责任、索赔。
1、甲方无正当理由未按合同约定付款、收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款的2‰的违约金。
2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必。
须向甲方支付本工程造价的2‰的违约金。如乙方逾期天后仍不能交工，甲方有权终止合同，乙方承担由此造成的一切损失。
4、工程未达到合同规定的质量验收标准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无常返工直至通过工程验收。
第十一条：解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条：本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
甲方（需方）: 乙方（供方）:
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，本着友好合作，诚实信用的原则，经甲 乙双方协商，就新风工程一致达成如下合同条款。
1小写金额（ 83000 元）。本报价不含税，如需发票，按合同总金额8%的税赋征收税款。
2．签定本合同时甲方一次性支付合同总款。
3. 增项和变更部份按实际使用情况按时结算。
1. 乙方负责送货到甲方工地，运费已列入预算的乙方不再另行收取。
1. 安装工期约为
2. 如因甲方原因和其他非乙方因素造成工期延误，工期自动顺延。
1．合同实施过程中，如有变更，双方应另行签定变更协议书并附变更清单。
2．变更合同及其附件有同等法律效力。
1. 按合同规定的方式及时付款。
2.负责协调施工现场与其他工种、小区物管之间的关系。
3.负责办理必要的施工手续（包括施工出入证等），费用由甲方负责。
4.系统设备没有调试交付使用前不能擅自使用。
1.参照相关标准，按时、保质的完成安装、调试任务。
2.乙方施工人员有责任爱护甲方的物品，严格按照施工流程操作，保证施工质量。保修 期内由乙方产品和施工质量造成甲方的经济损失，概由乙方赔偿。
1．保修期为1年,包括相关零部件的更换，维护。保修期满后，乙方维修人员将收取零配件成本费用及人工费。
1.本合同一式两份，双方各执一份，具同等法律效力；
2.合同未尽事宜由双方协商解决，其内容作为本合同的附件与本合同具同等法律效力。
甲方: 乙方:
开户行名称： 开户行名称：
账号：账号：
地址: 地址:
电话: 电话:
日期: 日期:
甲方（委托方）：乙方（执行方）：
为了更好的塑造门头的视觉形象，甲方委托乙方进行门头制作业务，甲乙双方秉承相互促进，相互信赖的原则，经友好协商，达成如下协议：
一、委托之事项：
质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。制作材料、规格、要求，
见附件（制作明细表）。
如有特殊情况，需经甲方人员签字确认，否则按上面费用进行核报。（以上报价含安装及后期壹年的免费维修费用。）。
三、委托制作费用：
总费用为：人民币7167元（实际商议后：6000）以每批实际报账金额为准。
四、付款方式：
制作项目完成后，3个工作日内即支付全项目制作费用。五、违约责任：
1.由于乙方的工作不当，给甲方造成损失，乙方应承当市场所有损失费用。
2.乙方在制作和安装过程中，应积极主动维护甲方利益，不得与店方发生争执或有经济纠纷，如经甲方人员发现，乙方将承当市场损失，并赔付甲方5%装修费用作为甲方名誉损失费。
3.门头在维修期内，出现质量问题，乙方应及时给予解决。
本合同需由甲乙双方签字盖章方可生效，生效日为双方最后签字日期，签完合同后，正式进入施工时，甲方应付乙方全额80％工程款，剩下20％的工程款完工后3日内付全款，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决。协商不成的，甲乙双方任何一方均可在仲裁委员会提请仲裁解决。如仲裁不能予以解决，甲乙双方任何一方均可向其所在地（郑州市）人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
代表签字：代表签字：
签章：签章：
时间：年月日时间：__年月日。
承接方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行围栏制作安装。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程地址：_ _。
2. 围栏规格：见图纸。
3. 施工内容：围栏制作安装、油漆。
4. 委托方式：包工包料大包干工程。
5.开工日期：20年5月日，竣工日期20年5月19日，工程总天数：4天。
第二条：工程价款
工程价款(金额大写) （由乙方出具普通发票）。
第三条：质量要求
1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2. 工程验收标准，双方同意参照甲方要求执行，具体要求如下：
b. 立柱基础：严格按图纸尺寸制作，每个基础必须在同一水平面上；
c. 围栏涂漆：底漆（铁锈红）两遍，面漆（湖蓝色）两遍，整体无色差，无流挂现象。
d．围栏安装完成后，围栏主体要求横平竖直，外形美观大方。
4. 凡由乙方采购的材料质量由乙方负责;施工质量由乙方负责。
5. 甲方随时进行现场监督检查，对于甲方提出针对现场施工的不符合项，要求乙方立即整改。
第四条：付款方式
1. 合同签订后，无预付款， 待甲方对工程竣工验收后乙方凭发票支付全额工程款。
第五条：乙方责任
1. 指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
2. 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
3. 乙方必须负责现场施工人员的人身安全，如发生安全事故由乙方承担全部责任，与甲方无关。
第六条：合同生效
1. 后附图纸1张，与合同具有同等法律效应。
2. 本合同双方盖章或签字后生效。
3．本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
签字：签字：
签约日期：签约日期：
（乙方）供方：金龙节能排烟气道厂（联系人：罗松）。
根据国家有关法律、法规及其它有关规定，遵循平等、自愿、公开和诚信的原则，双方就本工程情况协商一致，订立本合同，共同遵守执行。
一、工程概况。
1、工程名称：镇宁“锦绘新都”商住6+1步梯楼排烟（气）道。
2、工程地点：镇宁县沿河路北侧。
3、承包范围及内容：商住楼排烟（气）道供货、拼装、安装等。
二、烟、气道规格、数量、单价及金额（单价中已含止逆伐和风帽：注：本单价不含税金。
产品名称规格型号单位数量单价（元）合计（元）。
防火拼装排烟气道250㎜×300㎜m18060。
止逆阀防火已含在烟道内。
风帽铝合金。
不锈钢已含在烟道内。
三、付款条件及方式：（结算时以实际供货安装量为准）。
1、支付方式：现金或转账支票。
2、工程进度款的支付：按已完成安装并验收合格的实际数量80%支付、其余待工程整体全部完工后（扣除保修金400元）30日内付清。保质期为1年（用户真实使用一年）。
3、工程结算：烟道全部安装结束并由需方、监理共同验收后，由供需双方共同收方并办理结算。
4、烟道配件如需方需要应提前半个月通知供方。
四、双方的责任和义务。
1、需方的责任和义务：（1）需方向供方提供烟道安装位置图；（2）需方向供方提供堆放场地，协调塔吊或提升笼施工配合，负责预留，封补烟道洞口（注：预留洞口尺寸必须大于烟道尺寸）；并指定提供少量水泥、河沙、钢筋等安装所需的必备材料；（3）合同签定后，需方应保证供方符合产品生产和养护的基本周期时间，安装应提前7-10天通知供方进场；（4）供方烟道安装完毕，需方进行烟道抹灰应先将烟道用水喷湿，采用满挂钢丝网后才能抹灰；（5）需方有责任维护供方制作的烟道产品利益。
2、供方的责任和义务：（1）供方保证合格产品进场；（2）供方作出烟道安装施工方案并提供相关资料；（3）供方负责烟道产品的制作、运输、安装全过程并配合验收。
五、工程质量标准及工期要求。
1、工程质量：遵照国家建筑行业《住宅厨房排风道》现行标准执行。
2、产品生产周期：（自合同签定次日起计算）20天（需方原因顺延）。
3、供方烟道安装完毕，需方十日内必须组织验收，并出具验收手续，如逾期则视为验收合格。
六、违约责任与争议。
1、供方供货安装完毕，烟道所有权自供方收到需方应付工程款后开始转移，货款全部结清后经供方签字烟道所有权移交需方。
2、单方违约处罚金伍仟元，也可在出现其中一方违约时协商解决，协商不成时，可向当地法院起诉或向相关仲裁机构申请仲裁。
七、供应时间：必须保证需方施工进度计划要求，如因质量及供方原因影响需方施工进度，按违约处罚，每天500元，累计累加。
八、本合同一式两份，供需方各执一份，经双方签字盖章后生效，双方责任义务完成，款项全部结清后自然失效。
九、烟、气道款按班组织进度划拨方式支付。
十、施工安全：乙方施工过程中必须特别注意安全、若发生安全事故由供方全部承担。.
需方：（签章）供方：（签章）。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日年月日。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，甲乙双方经自愿、平等协商，签订以下合同条款：
1、安装设备规格、数量、价格具体见分部分项工程清单;。
2、设备购买、安装调试费用标的额：
2.1本合同购买、安装调试费用总金额为人民币，本金额已包括税款、运输费及安装人工费及维护费等(大写：人民币万元整)。
2.2设备购买、安装及调试费的支付方式：
2.2.1甲方在双方约定的安装开工日期前7日，向乙方支付合同标的额的30%，设备安装、调试完毕，并通过甲方或甲方委托的安全或质量技术检验部门验收合格后7日内，甲方向乙方支付剩余安装费的65%。余下5%的合同款，作为乙方向甲方履行设备购买、安装、调试以及维护的质保金，该质保金的返还方式，按本合同第6条约定。
2.2.2乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票，且发票专用章应与签订合同公章一致。
3、设备购买、安装调试施工期：
本工程开工日期应根据工程进度需要和甲方要求确定，开工日期确定后，乙方购买、安装调试完成时间最迟不得超过??年?月?日，经乙方完工通知，甲方或甲方委托的安全或质量技术检验部门应及时验收。
4、甲乙双方权利义务：
4.1、甲方义务：
4.1.1协助提供在安装作业附近有足够面积的材料、零件、工具的操作场地。
4.1.2协助处理乙方与其它土建施工单位交叉作业。
4.1.3配合乙方向甲方或甲方委托的安全或质量技术检验部门及时交付验收。
4.1.4本合同约定的由乙方购买、安装调试的设备未经完工验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的损失由甲方承担。
4.1.5甲方应指派一至两名人员代表甲方对乙方设备的采购、安装调试等进行监理、协助。
4.2、乙方义务：
4.2.1本协议约定安装调试时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务，在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。
4.2.2负责安装、调试、运行直至通过甲方或甲方委托的安全或质量技术检验部门验收合格。
4.2.3设备的拆箱清点、起吊和卸车(甲方可派上述代表进行配合)。
4.2.4在安装期间，负责保管设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。
4.2.5按照国家产品质量法及其他特别或单行法规及质量规范标准完成设备的购买、安装调试工作。
4.2.6乙方应当自行提供安装所需辅助材料设备等。
4.2.7乙方有义务为施工人员解决食、宿费用、购买劳动保险和人身保险。
4.2.8负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用，给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。
4.2.9保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方土建施工。
4.2.10安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于2名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。
4.2.11乙方承诺并实际具备隧道配水配电安装、维修保养的相应资质，否则，甲方有权因乙方不合资质而解除本合同，乙方应当按本合同第7条的规定支付违约金。
4.2.12乙方到甲方安装前装货、运输、卸货、安装过程等给己方或第三方造成的损害，由乙方自行承担责任。
4.2.13乙方在甲方工地安装，调试设备过程中，应当按照甲方关于质量、安全等要求施工，否则，给甲方或者第三方造成的损失应给予赔偿，并自行承担自身损失。
4.2.14乙方施工过程中发生严重违反甲方作业规章制度，如有严重安全隐患、质量严重不达标等情形，甲方有权要求乙方整改，整改仍不符合要求的，甲方有权随时终止合同。在合同终止的情况下，乙方有义务在接到甲方退场通知书后三日内撤离，乙方不得因此拖延撤离影响工程正常施工。否则，甲方有权强行清场，所造成的损失由乙方自己承担。
5.1乙方应于安装、调试工作完工前3天，通知甲方组织甲方人员或甲方委托的安全或质量技术检验部门根据本合同规定，依据相关技术数据、施工图纸、业主要求以及国家产品质量法及其他特别或单行法规及质量规范标准进行验收，验收费由(甲方/乙方/甲乙共同)负担。
5.2乙方负有对安装调试完毕的设备申请验收并承担费用的责任，甲方应积极配合。
5.3甲方应及时验收，通过验收的，验收合格日为乙方安装调试合同竣工之日，否则，乙方返工至设备通过验收合格之日为竣工之日，违约责任按本合同第7条规定执行。
5.4如工程中途因甲方原因停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，经有关部门审定后赔偿由此造成乙方的停工、窝工、返工、倒运损失，由甲乙双方根据乙方实际损失协商解决赔偿方案，验收竣工日期由双方另行商定。
6、安装质量的保证：
6.1安装调试完毕并经甲方验收合格的设备，自甲乙双方办理移交之日起，乙方负责保证设备在两年内在正常运行条件下的安装质量。在此期间内，乙方应提供如下保修服务：
6.1.1在保修期内，乙方为甲方提供设备的保修服务，由此而产生的全部费用由乙方负责。在保修期内，若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的保修期按前款规定重新起算。
6.1.2无论保修期内外，设备送修时，乙方必须同时提供相同部件供甲方继续使用维持成品正常运转，且临时代用部件应与送修部件版本相同。
6.1.3在保修期内，乙方提供一年365天，一天24小时的在线服务，提供服务的任何费用均由乙方承担，乙方承诺在保修期间内产品出现故障后保证12小时内到现场维修，确保设备正常使用。
6.1.4乙方违反本条保修维护义务的，甲方有权视情节轻重扣除部分质保金，因乙方违反本条保修义务给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方损失。
6.1.5保修期满，乙方未发生上列条款事项的，甲方在保修期满七日内返还乙方5%合同款的质保金。
6.2在保修期内，因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务：
6.2.1未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障;。
6.2.2未经乙方或乙方委托的维修公司维修所致的故障;。
6.2.3因甲方的过错而造成的损坏。
7、违约责任：
7.1若因乙方原因未能按时竣工交付使用，从合同到期日次日起，每延迟一天，乙方应向甲方支付安装工程价款万分之五的违约金;延期超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方承担安装工程价款5%的违约金。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失，违约金不折抵乙方应赔损失额。
7.2若乙方完成的安装工程无法通过验收，乙方除应立即返工直至验收合格外，还应承担安装工程价款5%的违约金，并据实赔偿甲方所受的损失，违约金不折抵乙方应赔损失额。
7.3乙方守约的情况下，甲方延期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款万分之五的违约金，总额不超过合同价款的5%。
8、附加条款：
8.1不可抗力：甲乙双方任何一方由于诸如战争、地震、水灾、旱灾，政府禁令、罢工等不可抗力事故的影响而无法履行合同、或继续履行合同显失公平的，发生不可抗力一方应及时通知对方，可以解除本合同而不需承担违约责任。
8.2本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代理人签字之日起生效。
8.3本合同及附件生效后，合同的任何修改均必须得到双方的确认。
8.4未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。
8.5合同争议的解决：在履行本合同过程中发生任何争议，甲乙双方应本着友好协商的态度解决，如协商解决不成，任何一方均可向甲方企业法人住所地的铁路运输法院提起诉讼。
8.6本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。
8.7本合同正本一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
甲方：上海青远商贸有限公司青浦分公司(以下简称甲方)。
乙方：艾路迈申景观工程（上海）有限公司(以下简称乙方)。
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方广告制作及安装事宜达成如下一致协议。一：工程概况：
1、店招广告牌制作规格：长米，高米，总计约责，若有出错由乙方负责。
2、材质(附制作材料规格要求清单)：
3、要求：按照乙方的施工规范要求施工(附施工要求图纸)，店招版式按双方确定之版面大小施工(附施工图纸)。
4、施工前的拆除及墙面、顶面、地面处理归乙方全部负责。
二：质量要求、技术标准：
1、质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。
2、要求制作安全、牢固、美观，铝塑板要平整，发光字均匀。
3、光源要以乙方所操作的技术规范及数量进行，如甲方改变或增加数量则需增加相关费用，如甲方为了省电等原因改变或减少数量则乙方不为光源的效果负责。
4、抗风、防风等级符合国家地方最新标准。抗风能力不得低于当地路面风力11级。
三：工程造价及支付方式。
1、广告牌制作费(即协议总价款)：共计人民币。
2、支付方式：
a、材料人工进场甲方预付工程款小计元。大写元整。
b、制作安装完成后，经甲方验收合格，七日内支付工程款小计。
c、验收合格后第三个月支付工程款小计。
d、剩余小计元，大写日内结清。
四：工程期限。
1、自协议签订之日起至(如下雨、雪、五级以。
上大风)工期顺延。
2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。
五、双方权利、义务。
a、甲方：
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。如因店招的相关手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。
2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。
3、负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。
4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。
b、乙方：
1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
3、按照双方约定的售后服务提供售后支持。
六：关于验收。
乙方全部制作安装完工后七天内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后七天内不组织验收，视同验收合格。
七、违约责任。
1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间30日内仍未付款，乙方可拆除甲方已安装的广告牌并做自行处理，同时追究甲方相应的法律责任。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成店招广告，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的百分之十作为违约金。
3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家相关规定。如未达到国家相关规定，乙方应承担返工及相应损失。
4、乙方应当以自己的设备、技术和劳动力，完成生产、检验和提供货物。未经甲方同意，乙方将上述工作交由第三人完成的，甲方可以解除协议，并要求乙方赔偿损失。
5、乙方未按甲方的要求制作或未按时按质完成协议项目的制作或有其他违约情形，甲方有权解除本协议或该批次协议，甲方并有权扣除该批项目款项5%—30%的违约金，甲方有权从乙方项目价款中扣除乙方违约款项。
6、如果发现乙方在合同履行过程中偷工减料、虚报制作尺寸等的，甲方有权要求乙方将按差价的5倍金额支付违约金。
由于乙方违约致使甲方企业形象等受损，则甲方扣除协议总价的款项作为违约金，并要求乙方承担由此产生的一切费用。甲方保留追究乙方经济和法律责任的权利。
八、因广告所产生的责任的承担：
1、在本广告的制作、设置过程中，乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关。如果乙方在合同履行过程中的一切人身伤亡、财产损失由乙方承担全部责任和损失，如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方全额索偿（包括但不限于直接损失与间接损失、法律费用等）。
2、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。
九、售后服务：
1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目。铝塑板颜色按甲方提供之品牌品种，按厂家质保为准，门头广告牌结构(牢固)整体性质免费保修叁年，人为损毁乙方不负责保修。
2、如出现保修之范围，在接到甲方通知后1小时内作出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理。如24小时未能实施有效维修的，每逾期1小时赔付甲方总合同金额的百分之一。
十、不可抗力：
不可抗力指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其中本协议义务的任何事件：包括但不限于地震、当地12级台风、水灾、其它自然灾害、战争、罢工、骚乱等。如果由于不可抗力事件使本合同任何一方无法履行其合同义务，则该方可暂停履行其合同义务，并在十天内以书面形式通知另一方，说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响方需采取的措施等。发生不可抗力事件时，双方应协商公平的解决方法，并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。
十一、争议解决方式。
1、本协议在履行过程中，如发生争议，双方本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。
2、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成，向合同签约地人民法院起诉。
十二、其他：
1、本合同一经签字即生效，并对双方具有约束力。
3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
补充：
甲方：乙方：
(盖章)(盖章)。
法人/授权代表(签字)：
联系电话：
2013年月日。
附件一：报价表。
材料品牌、规格、质量要求：
附件二：相关施工图纸。
法人/授权代表(签字)：联系电话：2013年月日。
为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。
一、工程概况。
1、名称：安装塑钢窗。
2、地点：_____________________。
3、承包方式：采取大包干的形式。
二、结算方式。
按投标的中标价格_______元/m2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。
三、甲方责任。
1、提供现有的水、电、路及其场地。
2、及时提供施工方案。
3、负责乙方施工时的水、电费。
四、乙方责任。
1、严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。
2、每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。
3、施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。
五、工程质量。
1、乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。
2、服从甲方和见证方的施工方案。
3、凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
六、付款方式。
工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。
七、工期及其奖励办法。
本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。
八、其他。
1、本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。
2、本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
合同签订地点:。
甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规。
定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：
一、工程范围及内容。
1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。
3、工程地点：
二、工程工期。
本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知。
乙方，初定于年月日进场安装，并于年月日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。
三、工程费用及付款方式。
1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计元（大写:）。
2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程。
款的百分之即:元（大写:），余欠百分之，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。
四、工程质量要求：
1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。
2、甲方负责协调小区内管道障碍物。
3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。
4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。
五、安全施工及双方的责任和义务：
1、甲方的责任和义务。
（2）、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;。
（3）、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；
（4）、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；
（5）、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；
（6）、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；
（8）、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。
（二）乙方的责任和义务。
（1）、严格按照安全操作规程施工；
（2）、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；
（3）、对本单位的人员及财产安全负责;。
（4）、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；
（5）、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。
六、其他事项。
1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。
2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：
代表：
电话：
乙方（签章）：代表：开户行:账号:电话：二xxx年月日。
乙方：
甲方双方商定将（城南骨科医院）蒸汽锅炉、采暖锅炉、设备安装等施工承包乙方：
包工包料包机械。
（1）4吨采暖锅炉全部设备安装调试；
（2）0.5吨蒸汽锅炉全部设备安装调试；
（3）两台锅炉辅机基础现场制作浇筑；
（4）两台锅炉配电安装调试；
（5）锅炉配套水泵安装等（包括4吨、0.5吨两台锅炉）；
（6）锅炉现场吊运就位及各种设备吊装、吊运；
（7）水箱制作安装管道防腐保温等；
（8）两台锅炉自来水安装及蒸汽锅炉管道外线到空调机房内焊接安装。
（1）安装锅炉水泵管道采用国标管材、管道防腐防锈，刷漆两遍；
（2）锅炉补水箱采用0.04cm正尺铁板制作水箱内防腐刷环氧防锈漆；
（3）阀门及管件采用正规厂家及国标；
（4）锅炉配电采用地埋线加套管（主材铜线）。
开工日期年日至天。
本价格包括范围内所有内容所发生的费用（不含税金）一次包死，总造价为元整（小计：元）。
安装人员及安装工具进厂后付乙方材料款30%，工程完成90%给付乙方60%工程款，全部完成合格验收后，给工程款95%，余款5%质保金过第一个采暖期后，无安装质量问题，一次性付清。
甲方：（1）甲方应给乙方提供施工场地及水电；
（2）甲方有权对乙方的进度质量、安全、检查、监督对不合格工程有权责令乙方限期整改或停工。
乙方：（1）保证施工质量，严格按照设计及相关规范施工。
（2）乙方雇佣人员、机械在施工中给自身、甲方或第三方造成人身或财产损失的，由乙方负全责及全部经济赔偿。
8、乙方负责两台锅炉的报装及报验，办理锅炉使用证（费用由甲方承担）。
9、本合同未尽事宜，双方共同协商解决，如一方违约，由违约方承担一切经济责任（双倍赔偿）。
10、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，签字后生效。
甲方：乙方：
代理人：代理人：
年月日年月日。