单位需要制定科学的规章制度，使各部门部署有序，任务分工明确。下面是一些单位内部人际关系的处理原则和方法，希望对大家有所帮助。
甲方单位（以下简称甲方）：
乙方单位（以下简称乙方）：
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策、法规，保障购物中心的整体用电安全，结合商户的实际用电情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议，协议双方须共同信守，严格履行。
1、甲方为乙方提供本购物中心内商铺用电电源。
2、乙方用电必须提前向甲方相关领导申请，并取得同意后，签订外场活动用电安全协议。
3、用电费用采用安装电表计量，添加用电电损计算，乙方必须每月按时交纳用电费用不得拖延。
4、乙方必须严格遵守国家安全用电技术规范及相关用电标准，活动现场用电设备设施和器材必须符合国家专业检测机构认证产品。乙方用电线路必须安装规范。乙方电工焊工等特殊工种必须持证上岗。
5、因乙方违反国家用电相关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方全部承担。触犯国家相关法律法规移交公安机关处理。
6、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。
甲方名称：孝昌孝武购物中心后勤物业乙方名称：
相关负责人：
相关负责人：
身份证号：
2、分包单位进场时须向总包单位上报进场劳务、材料、机械设备的进场计划。
5、分包单位因现场管理不当引起的有关部门处罚的，由分包单位承担全部责任及损失。
6、总包单位根据工程实施进展情况，以书面形式向分包单位发出的现场管理要求，分包单位应遵照执行。
7、分包单位施工期间，每一项施工任务完成并自检合格后，须报总包单位专业工长验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
8、如果总包单位认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出变更，分包单位应遵照执行。
9、无总包单位发出的书面指令，分包单位不得做出任何工程变更。因分包单位擅自变更设计发生的费用和由此导致总包单位的直接损失，由分包单位承担，延误的工期不予顺延。
甲方:山东寿光巨能特钢有限公司乙方:。
为保证工程建设的顺利进行,确保安全供用电,甲乙双方就乙方施工供用电事宜达成如下协议:。
一、乙方在甲方工地施工，甲方负责提供电源。乙方事先提出用电负荷并经甲方确认，同时完成用电线路铺设及电源设施安装报甲方验收合格后，由甲方给予送电。
二、乙方必须按照国家有关电力标准及规程设计、安装、使用电力设施，并严格管理，加强安全监督，以保证安全用电。（配电盘必须安装合格的漏电保护器；所有电气设备外壳必须良好接地，刀闸、开关灭弧装置必须齐全完好；熔丝严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替；电缆绝缘必须良好）。乙方驻工地期间因用电造成的安全事故，一切责任均由乙方全部承担。
三、甲方应保证电力正常供应，若遇正常检修停电等情况，应提前24小时通知乙方，若遇事故停电，应及时通知乙方，以便乙方作好工作安排。若乙方自身原因需停电时，乙方应书面通知甲方，由甲方进行安排。
四、乙方必须按照施工合同规定承担用电电费，计量表计以双方确认的表计为准。对使用220v电源的设备用电，必须安装单相电度表，电度表表壳必须有完整的铅封。使用电源接线完毕后，由甲方电气工作人员对表尾和计量用ct接线端子进行加装专用铅封。乙方在工作期间不得随意拆除更换电表和计量用ct接线端子的铅封，不得私自改动，私动计量表计。否则，每发现一次罚款500元，并追加损失电量。若有问题必须改动时，必须提前通知甲方电气技术人员到场共同办理。
五、乙方必须按照事先约定的负荷用电，因超负荷造成甲方供电设备损坏的，乙方承担全部损失。因乙方责任造成停电范围较大，影响整体工程进度的，责任由乙方承担。
六、甲方有对乙方用电情况进行检查的权力，发现隐患及问题及时通知乙方限期整改，逾期不改者，每次罚款200～1000元。情节严重者，给予停电，影响工期责任自负。
七、本协议经甲乙双方代表签字后生效，作为施工合同附件，与施工合同具有同等法律效力。
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲
方：山东寿光巨能特钢有限公司。
代表签字：
时间：
****年**月**日。
乙
方：
代表签字：
时间：
****年**月**日。
1、供用电双方按产权分界点各自负责设备的维护管理。
2、当遇到危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电、欠费时；供电方可根据实际情况更动或操作用电方的供电设备。
3、在用电方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由供电方维护管理，用电方负责保护并监视其正常运行；如有异常，用电方应及时通知供电方。
二、安全运行管理责任。
1、供电方应当按照双方《供用电合同》的约定，持续地向用电方提供合格的电源。
2、用电方电气值班人员，必须熟悉安全用电技术操作规程、用电制度、设备调度权限的划分、运行方式的有关规定，必须制定并严格执行现场倒闸操作规程。用电方指派的专职电工的行为代表乙方行为，电气专职人员必须持高压入网证上岗，严禁无证电气操作人员进行电气操作作业，如造成安全事故由责任单位承担所有后果。
3、用电方必须向供电方的用电检查部门报送变（配）电值班人员名单；如值班人员有变动时，必须书面通知供电方的调度部门和用电检查部门。
4、未经供电方用电检查人员同意，用电方不得改变自备发电机与供电系统的一、二次接线，不得向其他用户供电。
5、用电方必须对用电施工人员提供必要的合格的安全用电防护用品。
6、用电方专职电工必须配合好甲方对用电系统的维护、检查工作，不得推诿。
三、约定事项及违约责任。
1、供电方对用电方安全存在的隐患提出书面整改意见；用电方整改后，应及时进行验收。供电方不承担因用电方电气设备不合格引起的任何责任。
2、用电方未依照约定履行维护检查的义务，导致自备电源设备（含保护设施）带病运行，存在安全隐患的，供电方有权对用电方直接停止供电。
4、用电方误操作或其设备缺陷，导致电网不安全运行的一切后果全部由用电方承担。
5、用电方未执行本协议或有关规定、管理不到位，给供电方或社会带来人身、设备损害，用电方必须承担全部责任。
6、用户产权的线路发生任何事故，供电局不承担责任。
7、供电方应固定抄表日期，按期抄表收费。用电方应按甲方规定的期限交付电费。对逾期不交者，按规定加收迟纳金，并可停止供电。
四、本协议效力及未尽事宜。
1、本协议未尽事宜，按《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、法规的规定办理；如遇国家法律、政策调整时，应按相应规定修改、补充本合同有关条款。
2、本协议有效期自20xx年1月1日起至20xx年1月1日止。协议到期后，如供用电双方均未提出变更、解除协议，本协议继续有效。
3、本协议自供电方、用电方签字，并加盖公章后生效。
4、本协议正本一式两份。供电方、用电方各执一份。
供电方：（签章）用电方：（签章）地址：地址：
联系电话：联系电话：
签订时间：年月日签订时间：年月日。
为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。
第一条分包项目。
1.工程名称：____________________________。
2.项目地点：____________________________。
3.分包范围：____________________________。
4.施工内容：____________________________。
第二条分包方式。
分包方式为______________________________。
第三条分包工程造价。
分包工程总造价人民币元整（大写：），工程量及材料单价（略）。
第四条工程款支付办法。
1.乙方自带资金进场施工，铺设完成________后，甲方付给乙方人民币元整（大写：）。
2.灯饰、电箱及附件安装％后，甲方付给乙方人民币元整（大写：）。
3.此项工程完成验收合格后付人民币元整（大写：）。
4.工程总造价的％余款作为保修保证金，于保修期届满之日起天内付清。
第五条工期。
个工作日，从年月日起至年月日止。
第六条质量要求。
工程质量应达到：。
第七条工程保修。
保修期为验收合格之日起个月。保修期间的维修及费用由乙方承担，甲方或业主故意破坏引起的维修除外。
第八条双方的责任。
1.施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。
2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。
3.施工期间，施工及生活用水、电按工程造价比例分摊。
4.乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。
5.双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。
6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。
第九条保密。
一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条陈述和保证。
1.甲方向乙方陈述和保证如下：
（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下：
（2）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十一条不可抗力。
3.在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。
4.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十三条法律适用与纠纷解决方式。
1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十四条附则。
1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。
3.本协议—式份，各方当事人各执份，具有相同法律效力。
甲方：
乙方：
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的临电安全管理责任，切实做好贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目的临电安全管理，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-20xx）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（gb50194-93）、地方、公司及本项目的临时用电安全生产管理规定，认真落实安全生产责任制，确保贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目安全管理目标的实现，同时依据甲乙双方合同要求，特签订此临时用电安全管理协议书。
一、说明。
1、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的临电安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类电气伤亡事故的发生。
2、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。
3、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。
二、责任划分原则：
甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关临电安全的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位临电安全管理工作，健全各自的临电安全管理体系。
三、甲方责任：
1、甲方严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-20xx）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（gb50194-93）及国家、地方、甲方上级单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，监督现场所有施工单位遵照执行。
2、甲方电气专业人员应熟悉施工现场临时用电的技术、操作、使用、安全等相关知识和要求，定期组织对现场用电线路及设备进行检查。
3、甲方负责提供用电电源及从箱变到二级配电箱的配电系统设施，负责组织临电施工人员按照规范要求安装从箱变到二级配电箱的配电系统，组织其验收并上报电气安全主管部门。
4、因甲方提供配电设施自身质量问题造成的设备和线路电气事故，由甲方承担主要责任。
5、甲方负责现场从箱变到二级配电箱的配电设备、线路的运行、维护、检修及监督管理，保证以上配电系统的正常安全运行，并定期对以上设施监督检查。
6、从二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的所有配电设施由所用电单位负责提供，甲方负责对其进行监督管理。
7、甲方定期对乙方施工人员进行临时用电安全常识教育。
8、甲方负责按照《施工现场临时用电管理规定》对各施工单位进行监督管理，对违反规定的施工单位按照《施工现场临时用电管理规定》进行处理。
四、乙方责任：
1、乙方严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-20xx）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（gb50194-93）及国家、地方、甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行甲方制定的《施工现场临时用电管理规定》并接受甲方的监督管理。
2、乙方负责自行提供从二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的所有配用电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位所有配用电设施的运行、维护、维修管理。乙方自行提供的配用电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故，由乙方承担主要责任。
3、乙方自行提供的配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及甲方要求，如乙方不按照规定要求配置，甲方有权禁止其入场使用并要求乙方立即整改；如乙方不按规定要求配置自行提供用电设施而导致的安全事故，由乙方承担主要责任。
4、乙方必须在进场前一周提交用电申请表，将本单位所需用电电源负荷及数量上报甲方，由甲方批准后根据甲方制定方案措施由乙方负责实施。乙方未提交用电申请或未经甲方批准或批准后不按甲方制定方案措施实施的，而造成伤亡事故的，由乙方负主要责任。
5、乙方必须在进场后一周内负责将本单位临电人员名单及低压电工操作证上报甲方。乙方现场所有临电人员必须持有效电工操作证上岗，操作证不得作假，不得超过有效期限；无证上岗人员造成的安全事故，由乙方承担主要责任。
6、未经项目批准，乙方不得随意挪动现场临时用电设施，不得乱接拉电源。一经发现，甲方按《施工现场临时用电管理规定》处理。
7、建筑物内不得随意设置220/380v照明、插座等用电设施，如需设置，必须提前向甲方报请用途及批准后方可设置。
8、乙方宿舍、厨房、库房等场所照明用电严格按照临电规范和项目规章制度，禁止随意使用220/380v电压照明，其他生活用电在经甲方同意并有用电批准单后方可使用。乙方负责本单位节约用电工作，人走灯灭，杜绝设备空载、超载运行。乙方未经甲方批准就使用而发生事故，由乙方承担主要责任。
9、甲方在乙方每间宿舍内安装了漏电配电箱及220v插座1个，此插座用途为提供手机充电及夏天电风扇、冬季电暖器用电，限定负荷上限为1kw（单相），此插座严禁改变使用用途，严禁用于电炉、电热水器、电热毯、电饭锅等用电，严禁超负荷使用，乙方不得私自改变插座位置，严格遵守《生活区宿舍用电管理规定》。乙方不遵守本条规定内容发生安全事故，由乙方承担主要责任。
10、乙方不得私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。不得随意乱拉乱接线路及设备，防止触电及火灾的发生。如确有需要，必须经甲方电气专业工程师查看同意后，通知临电电工接线安装，按批准方案进行施工。乙方未经甲方同意私自改动而发生事故的，由乙方承担主要责任。
11、乙方人员不得砸撬破坏配电设施和电气线路，必须严格服从甲方项目及临电人员的监督管理。使用过程中乙方必须由临电专业人员巡回检查，发现电气安全隐患及时处理、及时上报甲方，确保安全用电。
12、施工现场配电箱、柜周围3米内严禁堆放易燃易爆及其他一切材料和物品。
13、乙方负责严格遵守执行甲方制定的《施工现场临时用电管理规定》，接受甲方监督管理。
14、乙方配合甲方做好现场用电安全管理工作，由乙方临电负责人负责。乙方领导及现场负责人、主要管理人员要认真做好每个在场人员用电的安全教育，并以身作则严格遵守甲方的用电规定。
15、乙方在完工退场前，必须把从甲方领取的设备和剩余材料按收发记录量退回，如有丢失和损坏，按实物采购价格的两倍扣罚。
16、各种施工机械、电气设备在使用前必须经机修人员及电工检测，检测合格后方可投入使用。
17、开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3米，与分配电箱的距离不得大于30米。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线，从分配电箱引出，接入开关箱上闸口。
18、现场每台电气设备应有各自专用的开关箱，开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30ma以下，必须实行“一机一闸一漏一箱”制，严禁同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备（含插座）。配电室至各支路均采用三相五线制，接地保护。
19、施工现场照明用的流动性碘钨灯应采用封闭式碘钨灯，采用金属支架安装时，支架应稳固，灯具与金属支架之间必须用不小于0、2米的绝缘材料隔离，严禁采用木棒作支架。照明线路不得拴在金属脚手架上，严禁在地面上乱拉、乱拖。
20、施工现场所使用的各种电焊机，焊接时二次线必须双线到位，严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。焊把线必须加装电焊机漏电保护器。其一次线长度不得超过5米，二次线应使用专门的焊把线且必须使用快速插头，其长度不得超过30米，两侧接线应压接牢固，必须安装可靠防护罩。
21、施工现场设置配电箱，其前后2米范围内不得堆放任何材料，防止影响电工的维护和操作。
22、配电箱、柜放置应平稳，移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉，应固定在支架上，其箱底与地面的垂直距离应大于0、6米，小于1、5米。
23、维修时应切断电源，挂醒目的警告标志牌（如禁止合闸、线路有人工作等字样）或一人工作、一人看护。
24、如发现电气出现烧蚀、松动等情况，应立即进行检修。任何人均不得将任何用电设备的电源线直接勾挂在电气装置上，一经发现应立即加以制止。。
25、施工现场地下室、潮湿场所、施工作业面等处照明使用36v低压，甲方仅提供楼层、楼梯低压照明干线，低压照明支线、低压灯泡及行灯由乙方自行解决。
26、现场配电箱需上锁并由临电人员负责维修及保养，所有施工人员不准擅自撬、拉、拽配电箱门，违者按《施工现场临时用电管理规定》接受罚款。
本协议经立协议双方法人单位盖章或现场负责人签字后生效，有效期从20xx年7月20日至合同任务结束。
本协议一式二份，甲、乙双方各存放一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人(签字)：负责人（签字）：
年月日年月日。
为了保证安全用电，甲乙双方认真贯彻执行国家的相关规范、规程及本单位的安全用电管理制度，服从行业管理，接受有关单位监督检查，经双方签订如下安全用电协议：
一、乙方进场后，甲方对乙方工人进行入场教育的'同时，进行安全用电教育。
二、甲方根据施工任务，对乙方进行分项工程安全用电交底，在施工中，乙方必须按安全操作规程和安全用电交底进行操作，乙方必须接受甲方监督检查。乙方必须给用电人员配备相应的劳保用品，并督促用电人员正确使用。
三、乙方用电人员不得擅自动用和私拉乱接电气设备，搬迁和移动用电设备，必须经甲方电工认可后方可进行。
四、乙方工人必须遵守项目部的一切安全用电管理制度和操作规程，不得违章指挥和违章作业。
五、伤亡事故处理执行甲乙双方签订的安全协议书。
六、补充协议。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效至协议期满，工人全部退场后止。
甲方签字：乙方签字：
x年x月x日x年xx月日。
单位名称：
施工队：
为了保证安全用电，甲乙双方认真贯彻执行国家的相关规范、规程及本单位的安全用电管理制度，服从行业管理，接受有关单位监督检查，经双方签订如下安全用电协议：
一、乙方进场后，甲方对乙方工人进行入场教育的同时，进行安全用电教育。
二、甲方根据施工任务，对乙方进行分项工程安全用电交底，在施工中，乙方必须按安全操作规程和安全用电交底进行操作，乙方必须接受甲方监督检查。乙方必须给用电人员配备相应的'劳保用品，并督促用电人员正确使用。
三、乙方用电人员不得擅自动用和私拉乱接电气设备，搬迁和移动用电设备，必须经甲方电工认可后方可进行。
四、乙方工人必须遵守项目部的一切安全用电管理制度和操作规程，不得违章指挥和违章作业。
五、伤亡事故处理执行甲乙双方签订的安全协议书。
六、补充协议。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效至协议期满，工人全部退场后止。
甲方签字：
乙方签字：
甲方：（以下称甲方）。
乙方：（以下称乙方）。
为加强施工现场临时用电的安全和管理，使现场临时供电系统在额定容量下，运行在最佳状态，各种机电保护装置得到有效的维护和保养，使之发挥应有的保护功能，杜绝各类用电事故的发生。明确各自的责任、权利和义务，经双方协商一致同意签订如下协议：
一、甲乙双方必须认真贯彻执行用电的.有关安全生产法令、法规及规章制度。
二、乙方必须服从甲方用电管理，乙方在进场时和投入使用前，应会同甲方进行检查验收，并经双方同意后方可投入使用。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时；应立即停止使用，并报告甲方备案，故障未彻底排出前，不得通电试运行。
三、甲方负责给乙方提供电源，接电源时，必须按甲方指定位置接线，不得私拉乱接。
四、甲方有权检查施工区的用电安全，对乙方有私拉乱接、违章和严重违章现象下达书面隐患通知单（应双方签字），并限期整改，到期不改且无正当理由拖延者，甲方有权停止乙方用电。
五、在乙方施工中如发生任何意外，一切安全责任都由乙方全部承担，与甲方无关。
六、用电量以计量电表为准，双方确认后计量结算。电价按每度2元收费计算，供电终止后15日内乙方一次性向甲方交付全部电费。
七、本协议一式两份。甲乙双方各持一份。
甲方：
负责人（签字）：
日期：
乙方；
负责人（签字）：
日期：
根据乙方建设需要，甲方为了支持电信事业的发展，双方经过友好协商，达成如下协议：
一、 用电方基站所在地：沙市区红门路23号飞腾数码广场
二、 基站用电期限：自20xx年元月1号起至设备拆除为止。
三、 用电方每年需交付伍仟圆整（5000元整）人民币为设备用电电费，供电方需要向用电方提供相应票据。
四、 用电安全责任
3、 用电方不得向外转供电，否则供电方有权终止对用电方供电，并且因此带来的'后果由用电方负责。
本合同一式两份，双方各执一份，于20xx年1月1日起生效。
甲方： 乙方： 代表签字： 代表签字：
年 月 日 年 月 日 联系人： 联系人： 电话： 电话：
(站名站号)编号:。
甲方:。
乙方:。
为进一步改善移动通信服务质量，扩大移动信号覆盖范围，中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司(下称乙方)在(基站详细位，如:郑州市xx区xxxxxx)建立移动的通信基站。为了解决基站机房用电问题，经与(下称甲方)友好协商，达成如下协议:。
一、乙方使用甲方现有三相动力电源用于移动通信基站机房(功率15kw)供电。
二、甲方向乙方提供电源接入位，电源线路敷设由乙方按甲方指定的走线路径区域自行设计施工。乙方新架设的线路和安装机器设备敷设的管线应当进行必要的固定。
三、协议期间，除供电部门中断供电、不可抗力引起的停电事故和乙方逾期不交纳电费外，甲方应保证乙方正常用电，不得以任何方式限制乙方用电。
四、乙方用电单独挂表计算，电费每xx个月为计费周期，由双方共同派员查抄电表，甲方应为乙方开具电费分割单及提供电费原始发票复印件向乙方收取电费。电费价格按xx元/度执行(在不超出供电部门价格的基础上，电费价格随供电部门调整而调整)。
五、乙方以转账方式支付电费，甲方的账户信息如下:。
开户行:xx。
账户名称:xx。
账号:xx。
联行号:xx。
六、本协议有效期为年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。到期后本协议自动终止(期间如甲方搬迁，协议自动终止)，如需续约，甲乙双方可重新续签协议。
七、协议期间，乙方除保证按协议商定的电费价格和期限按时交纳电费外，不再承担其他费用。逾期不支付电费的，甲方有权加收所欠费用总额每日千分之三的滞纳金;逾期超过30日的，甲方有权单方提前终止协议。甲乙双方可重新续签协议。
八、甲、乙双方在本协议履行过程中，如需提前终止本协议，应提前30天书面通知对方。若发生法定不可抗力因素致使本协议无法履行的，本协议自行终止，双方互不承担责任。
甲方:。
(1)地址:详细通信地址，如郑州市xx区xxxxxx。
(2)联系电话:。
(3)传真:。
(4)电子邮箱:。
乙方:。
(1)地址:xxx公司。
(2)联系电话:移动责任人电话。
(3)传真:。
九、协议终止后，如甲乙双方不再续约，则乙方需在合同终止后的十日内将设备拆除，逾期不拆除的，甲方有权予以拆除。
十、协议履行中发生争议，双方可协商解决。协商不成的可诉请合同签约地人民法院解决。合同签约地:xxx。
十一、本协议未尽事宜，双方另行协商，可重新签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十二、本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方:xxx(盖章)乙方:。
签字:签字:。
日期:年月日日期:年月日
乙方：
因乙方公司紧临甲方公司，乙方需与甲方共同使用由甲方**********有限责任公司申请的****千伏变压器，共同用电，为了协调双方的用电关系，明确双方的责任，安全、经济、合理地使用电力，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守：
一、甲方为变压器的申请、投资建设方，我方已向供电公司交付 一定数额的费用，乙方生产需搭用我方的电力，该电为工业用电，因前期投入费用已由甲方支付，故甲方有权收取部分成本投入费用（具体参照第五条）。
二、合同期限：20xx年1月1日至20xx年12月31日。
三、如果乙方增加用电，属于甲方变压器负荷范围内的部分，经 与甲方协商一致即可，如超出变压器用电负荷，则需向供电部门申请增加或增加变电、配电设施，有关费用需由乙方自行承担。
四、安全、节约用电
1：安全用电：乙方应定期进行电气设备和保护装置的检查、 检修，防止电气设备事故和错误操作：乙方的电气设备危及人身和运行安全时，应立即检修，乙方发生人身触电伤亡、主要电气设备损坏及乙方的原因引起电网停电等事故，造成损失由乙方自行承担。
2：节约用电：乙方应制定节约用电措施计划和采取节约用电 的技术措施，节约用电，甲方随时可督促、检查、帮助乙方节约用电。
乙方应加强职工宿舍等非生产用电的管理。
五：电度计量与收费
1、 甲方向供电部门申请和安装有总表，乙方对其使用部分安装分表，分表的费用用由乙方承担，所有权归乙方，如分表损坏也应由乙方负责更换，乙方每月按分表确定的电量计算电费，但总表电量与分表的电量总和有出入时，则差额部分应由乙方承担。
2、电费，按 1 元/度进行计算（电损另附加其中），如今后供电部门价格调整，则电价作相应的调整。
3、乙方必须在每个月20号前付清电费，否则甲方有权停止对乙方供电，并在乙方保证金内扣除相应费用。
4、乙方应先交付甲方10000元（大写：壹万元整）保证金。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人： 日期： 日期：
（一）乙方要求免费试用电脑，甲方提供电脑一台，_________软件一套。乙方试用三个月。付给甲方电脑押金人民币：_________元。
（二）试用过程中乙方保管好电脑，没有人为损坏乙方不负任何责任。如电脑本身故障由甲方负责维修。试用三个月期满后：
如乙方继续想使用，押金转为电脑购买金。乙方按三个月前电脑实际价值支付给甲方（如不想买电脑硬件，也可以只买电脑软件）。
如乙方不想继续使用试用的电脑与软件，可原物退还给甲方。甲方如数退还给乙方的押金（不计息）人民币：_________元。
乙方（盖章）：_________。
代表人（签字）：_________。
代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
签订地点：_________。
签订地点：_________。
甲方：
乙方：
为加强安全生产工作，切实落实安全生产责任制和安全技术措施，保障联营单位作业人员的职业健康、机械设备安全、临时用电安全等工作，明确甲乙双方在安全管理中的责任和义务，特制定此协议。
一、甲方责任和义务。
1、建立施工项目安全生产组织，配备专职安全管理人员。
2、督促联营单位人员认真学习贯彻安全技术规程、规范、标准；督促联营单位对作业人员进行安全生产教育，检查特殊工种持证情况。
3、针对施工特点，做好切实可行的安全技术交底，履行双方签字手续并严格执行安全技术交底，落实安全措施，监督其执行。
4、坚持定期和经常的安全生产检查，对查出的安全隐患，及时向乙方提出整改意见或下发限时整改通知单，并监督落实。
5、督促联营单位电工及机械设备维修人员按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行作业。
6、对联营单位提出的不安全因素，要给以重视，分清责任，及时解决，不能解决的，要及时上报上级单位，杜绝带隐患冒险违章施工。
7、检查监督联营单位落实安全措施，搞好现场的各项安全防护工作。
二、乙方责任和义务。
1、联营单位应建立健全安全生产组织，配好专职和兼职的安全员，落实安全教育制度。
2、全体作业人员都应遵守《建筑施工安全技术操作规程》、《施工临时用电安全技术规程》、《建筑施工高处作业安全技术规程》等有关方面的规定，实施文明施工，杜绝野蛮施工。
3、全体作业人员应遵守甲方在安全生产方面的.各项管理制度、标准，服从甲方管理；认真落实国家和政府关于安全生产方针、政策和各项法规。
4、施工现场应重点抓好以下方面工作：
（1）按规定使用安全帽、安全带、安全网等安全防护用品（具）；
（2）机械设备防护装置一定要齐全有效，所有机械均要及时维修保养，禁止“带病”运转。
（3）现场用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，必须采用三级配电三级保护，使用标准电闸箱，固定式配电箱应设围栏，并有防雨防砸措施。电器设备必须采用tn—s系统、设置专用的保护零线，电动机械和电动手持工具要设漏电保护装置，一机、一箱、一闸、一保护。机械和电动工具的维修和检查应由专业人员负责。
（4）电焊机应使用专用电闸箱，一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。电焊机两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。电焊把线双线到位。电焊把线应使用专用电缆线，线路应绝缘良好，无破损、裸露。电焊机装设专用防触电保护装置。
（5）脚手架材料及脚手架搭设必须符合规范要求及施工方案，使移动操作平台的.，操作平台要有合格证。
（6）严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场；高空作业不准穿硬底和易滑的鞋靴，严禁酒后或服药后作业。
（7）电工、电气焊工、架子工、各种机动车辆驾驶员及其他特殊工种，必须持证上岗，并根据岗位需要定期体检。
（8）坚持班前讲话制度、安全日检、随检制度，及时消除安全隐患。
（9）配合甲方各项安全检查，并对提出的问题按要求进行整改。
三、甲乙双方。
应自觉履行上述所指定的条款，严格按本协议所赋予的职责监督检查，确保施工生产安全顺利进行。凡违反上述协议规定，不履行自己的职责和义务，造成伤亡事故，由责任方承担一切责任。
四、本协议由甲、乙双方负责人（代表）签字，单位盖章。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
甲方代表签字：
乙方代表签字：
日期：
甲方：(以下称甲方)。
乙方：(以下称乙方)。
为加强施工现场临时用电的安全和管理，使现场临时供电系统在额定容量下，运行在最佳状态，各种机电保护装置得到有效的维护和保养，使之发挥应有的保护功能，杜绝各类用电事故的发生。明确各自的责任、权利和义务，经双方协商一致同意签订如下协议：
一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、、市建委颁发的有关安全生产法令、法规及规章制度。
二、甲方对乙方承担的每一项施工任务，应统一进行临时用电书面交底。
1、具有一定规模的分项工程，乙方应配备相应的持有效证件的电管作业人员，乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底用电安全协议书用电安全协议书。所有作业人员均应按交底和部颁jcj46—88、jcj59—99标准进行操作并执行甲方用电管理规定。
2、乙方在施工现场未配备或无能力配备持有效证件的电管作业人员，应书面向甲方申请用电监管，无证人员不得从事临电操作。
三、乙方必须服从甲方用电管理，乙方自备的开关箱、流动箱、专用箱、电力电缆、电动机具、手持电动工具、照明器具等电气设备，必须性能良好，符合安全技术规范。乙方在进场时和投入使用前，应会同甲方进行检查验收，并经双方签字后方可投入使用。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时;应立即停止使用，并报告甲方备案，故障未彻底排出前，不得通电试运行。
四、甲方负责给乙方提供电源，接电源时，必须按甲方指定位置接线，不得私拉乱接;并应遵守下列规定：
1、乙方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在甲方供电箱(柜)内接线，必须通过自备或甲方提供的流动箱转接。
2、在二级箱内接线：甲方应指定专用开关供电。乙方接线供电顺序为：开关箱-流动箱或专用箱-机具、用电器具。
3、在楼层电源箱内接线：甲方应指定专用开关或专用接口供电，乙方应自备符合安全技术规范的配电箱向负荷供电。
五、甲方有权检查施工区的用电安全，对乙方有私拉乱接、违章和严重违章现象下达书面隐患通知单(应双方签字)，并限期整改，到期不改且无正当理由拖延者，检查人员有权对责任单位和责任人进行处罚，罚款数额参照甲方有关规定执行。
用电安全协议书合同范本。确因工程需要，应向甲方提出书面申请，甲方应视实际需要及时给子书面答复。
七、本协议未尽事宜，按甲方与乙方《安全施工协议书》有关条款执行。
八、本协议一式两份。甲乙双方各持一份。
九、补充条款：与正式条款具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
根据乙方建设需要，甲方为了支持电信事业的发展，双方经过友好协商，达成如下协议：
一、用电方基站所在地：_______
二、基站用电期限：自20__年__月__日起至设备拆除为止。
三、用电方每年需交付伍仟圆整（_______元整）人民币为设备用电电费，供电方需要向用电方提供相应票据。
四、用电安全责任
3、用电方不得向外转供电，否则供电方有权终止对用电方供电，并且因此带来的后果由用电方负责。
本协议一式两份，双方各执一份，于20__年__月__日起生效。
代表签字：_______
代表签字：_______
联系人：_______
联系人：_______
电话：_______
电话：_______
20__年__月__日
20__年__月__日
甲方：
乙方：
为保证工程建设的顺利进行，确保安全供用电，甲乙双方就乙方施工供用电事宜达成如下协议：
一、乙方在甲方工地施工，甲方负责提供电源。乙方事先提出用电负荷并经甲方确认，同时完成用电线路铺设及电源设施安装报甲方验收合格后，由甲方给予送电。
二、乙方必须按照国家有关电力标准及规程设计、安装、使用电力设施，并严格管理，加强安全监督，以保证安全用电。（配电盘必须安装合格的漏电保护器；所有电气设备外壳必须良好接地，刀闸、开关灭弧装置必须齐全完好；熔丝严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替；电缆绝缘必须良好）。乙方驻工地期间因用电造成的`安全事故，一切责任均由乙方全部承担。
三、甲方应保证电力正常供应，若遇正常检修停电等情况，应提前24小时通知乙方，若遇事故停电，应及时通知乙方，以便乙方作好工作安排。若乙方自身原因需停电时，乙方应书面通知甲方，由甲方进行安排。
四、乙方必须按照施工合同规定承担用电电费，计量表计以双方确认的表计为准。对使用220v电源的设备用电，必须安装单相电度表，电度表表壳必须有完整的铅封。使用电源接线完毕后，由甲方电气工作人员对表尾和计量用ct接线端子进行加装专用铅封。乙方在工作期间不得随意拆除更换电表和计量用ct接线端子的铅封，不得私自改动，私动计量表计。否则，每发现一次罚款500元，并追加损失电量。若有问题必须改动时，必须提前通知甲方电气技术人员到场共同办理。
五、乙方必须按照事先约定的负荷用电，因超负荷造成甲方供电设备损坏的，乙方承担全部损失。因乙方责任造成停电范围较大，影响整体工程进度的，责任由乙方承担。
六、甲方有对乙方用电情况进行检查的权力，发现隐患及问题及时通知乙方限期整改，逾期不改者，每次罚款200～1000元。情节严重者，给予停电，影响工期责任自负。
七、本协议经甲乙双方代表签字后生效，作为施工合同附件，与施工合同具有同等法律效力。
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
时间：20xx年x月x日。
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲方为五原县供电机构，有完善的电网系统。乙方为五原县招商引资的牲猪屠宰企业，根据《全国供用电规则》的有关规定，经甲、乙双方充分协商，共同达成如下供、用电协议，以便共同遵守。
1、乙方受电地点：五原县荣丰工业园区。
2、乙方受电容量：三相变流500千伏安，新增变压器一台最新用电协议书范本最新用电协议书范本。
3、合同期限：自20xx年10月28日起至企业生产终止。
4、乙方新装或增加用电，应按国家有关规定，均应向甲方办理用电申请手续。
5、乙方提出减少用电容量，甲方应根据用乙方所提的期限，保留其原容量。停止用电时乙方应向甲方提出申请，同时应将电费结清。
6、乙方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者，应采取技术措施消除影响，否则甲方可不供电。
7、乙方发生人身触电伤亡事故;主要电气设备损坏及因乙方的原因引起电网停电等事故时，应立即向甲方报告。
8、甲方对乙方的安全用电工作督促检查，并积极协助有关主管部门及乙方共同做好对乙方电工的技术培训和管理工作，定期进行安全技术考核。
9、乙方应定期编制节约用电措施计划，完成节约用电任务;甲方应督促、检查、帮助乙方的节约用电工作。
10、乙方应积极采用节约用电的新技术措施，推广有效的节约经验。
11、甲方和乙方分工维护管理的供电、用电设备，未经分管单位同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者，事后应迅速通知分管单位最新用电协议书范本合同范本。
12、甲方应固定抄表日期，按期抄表收费。乙方应按甲方规定的期限交付电费。对逾期不交者，按规定加收迟纳金，并可停止供电。
13、本合同生效后，甲、乙双方均不得擅自修改或废止，合同中如有特殊情况需要修改，或有未尽事宜，须经双方协商，根据《全国供用电规则》作出补充协议，补充协定与本合同具有同等效力。
14、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份;。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
20xx年月日20xx年月日。
总包方：______（以下简称甲方）。
分包方：______（以下简称乙方）为了确保安全施工生产和安全用电的有效进行，认真贯彻《北京市施工现场临时安全用电》、《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46－20xx、《施工现场临时用电安装标准》的规定，甲乙双方应贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，明确安全用电责任和达到施工现场安全用电、安全生产的目的，经甲、乙双方协调，鉴定此协议，望甲乙双方认真遵照执行：
一、甲方的责任：
1、甲方对乙方在施工现场的所有临时用电有权进行监督和管理。
2、甲方有权制止乙方在施工现场的违章用电和没收其违章用电设备并进行罚款处理。
二、乙方的责任：
１、乙方进入施工现场布置和安装临时用电设施时必须要通知甲方电工负责人、经同意后方可进行。
２、乙方进入施工现场时必须配备两名以上持有北京市安全生产监督局颁发的低压运行维修电工操作证，方可进行电工作业，严禁非电工操作。
３、乙方在布置和安装临时用电设施时、必须严格按照《北京市施工现场临时安全用电》、《施工现场临时用电安全技术规范jgj46—20xx》、《施工现场临时用电安装标准》进行安装和敷设。
４、乙方所有进入施工所用的临时分配电箱、开关箱、各种漏电断路器和开关、以及各种电动工具、电源线等其他电器设备必须由生产厂家的安全生产许可证、检验报告、合格证以及国家的'认证３ｃ认证标志，严禁不合格产品进入施工现场使用。
５、乙方应在工人进场当天对其进行施工现场安全用电知识的教育和培训，并做好施工现场临时用电安全技术交底，使每个工人都懂得安全用电的重要性。
６、乙方自进场一周之内将临电电工的操作证复印件、身份证复印件和照片报甲方备案、以备查验。
７、精装修队伍在施工现场内严禁使用碘钨灯，走廊、楼梯间、各个房间内应装设３６ｖ低压照明。
８、施工现场及生活区宿舍内严禁私拉乱接电源线或安装插座，严禁使用电热水器、电炉子、电饭煲、电热毯、电褥子等其它自制的各种用电设备进行做饭、烧水、取暖等，一经发现将其没收并处以罚款，如因特殊原因需要使用以上设备时，必须报甲方审批。
９、施工现场内严禁使用滚线轴、多用插座板。
１０、施工现场对电焊机作如下规定：
１〉电焊机必须社设置焊机专用箱、专用箱必须是正规生产厂家生产的，箱体的厚度必须达到1。2mm，箱腿高度为0。6m—1。6m，箱体和箱腿应为一体。２〉电焊机的防护罩必须齐全而且必须牢固可靠。
３〉电焊机的一次线不得超过5m，二次线不得超过30m。
４〉二次线必须双线到位，严禁使用钢筋、各种金属管、条、丝等待铁二次线。
５〉电焊机的一次线必须有临电电工进行压接和拆除，焊工人员只能在不带电的情况下连接二次线，违者重罚。
１１、所有进场的机械设备、配电箱必须符合要求。
１２、使用机械设备时，必须做到一机、一闸、一箱、一漏。
此协议一式两分，从______年______月______日起至______年______月______日止，不足的地方由临时用电技术交底补充。
甲方：______（章）乙方：______（章）。
乙方：_______。
甲乙双方依据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方室内分布系统在甲方用电事宜，达成一致，特签订如下协议：
1、供电单位：_______。
2、联系方式：_______。
3、供电地址：______________（市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置）。
1、电费标准：______元/度。
2、其他：乙方自行新装电表，该电表起始读数为零。
3、支付方式：
（1）乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。
（2）乙方电费支付时间：每季度支付一次。
双方根据电表读数，据实结算。
1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整，该调整发生时，甲方应及时通知乙方。
2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费。
3、在乙方按时向甲方支付电费的前提下，甲方应确保乙方基站的正常供电，不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时，甲方必须提前通知乙方，并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。
4、结算电费时，甲方提供电费往来收据，以及加盖公章的电费发票复印件。
5、甲方人员不得以任何名义或手段给予乙方人员财物、回扣、手续费以及乙方人员不应得的其它各种利益。
6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜，接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。
本协议有效期限为__________年，自__________年______月______日至__________年______月______日止。
1、乙方逾期向甲方交纳电费超过三个月时，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为逾期支付电费数额的千分之三。
2、由于甲方的过错或责任导致设备停电超过8小时，（电力部门正常检修停电除外）给乙方造成的损失应由甲方赔偿，此时乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。
1、本协议一式陆份，甲方执两份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
2、本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方：______。
乙方：______。
__________年______月______日。