首页>方案>专业三方安全协议书(案例16篇)

专业三方安全协议书(案例16篇)

作者:LZ文人 专业三方安全协议书(案例16篇)

在撰写合同协议时,应该注重用语简明清晰,避免模糊和歧义的表达。以下是一些合同协议范本供大家参考,通过学习这些范本可以了解合同协议的结构和要点,帮助你在撰写合同协议时更加得心应手。请大家一起来查看参考吧。

第三方个人安全免责协议书【】

公正方:_____。

经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:

1、该地块位于__________,土地面积为__________平方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证第号。

2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方,并确保该地块的容积率大于等于__________,绿化率不少于__________%,土地用途为商业、住宅用地。

2、土地的转让价为__________万元/亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费],转让总价为人民币__________万元。

3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款:第一期定金,地价款的__________%,计人民币__________万元,付款时间及条件:双方签订协议书,且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;第二期,付清余款,计人民币__________万元,付款时间及条件:在乙方签订国有土地使用权出让协议,取得该土地的国有土地使用证后个工作日内支付。

4、为保证前款第一期地价款的`及时支付,公正方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保,抵押的土地使用权面积为__________平方米(详见成国用(_____)字第__________号和成国用(_____)字第__________号),抵押担保的范围与甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续,抵押期限至乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。

5、该项目由乙方独立运作,盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后,项目净利润率超过_______%的,超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能取得该地块,甲方愿意双倍返还定金,计_______万元,甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。

2、乙方未能按时支付地价款,应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。

3、甲方应对乙方承担连带责任。

1、在挂牌出让过程中,乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用,其他有关营业税等均由甲方承担。

2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

3、本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。

5、本协议经各方代表签字盖章后生效。

6、本协议一式六份,三方各执两份。

甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____公正方(盖章):_____。

代表:_____代表:_____代表:_____。

第三方个人安全免责协议书精选

出租人(甲方):承租人(乙方)及单位:电话:电话:身份证号:身份证号:

甲、乙、三方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和____市相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。

一、出租物业坐落地点及设施情况:

甲方将其位于____市__________区__________的房屋(以下简称该房屋)租给乙方使用,用途为__________,房屋面积为__________平方米。2.该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。

二、租赁期限。

1、该房屋租赁期限共____个月,自____年____月____日至____年____月____日止。

2、租赁期内,甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。3.租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。

三、租金及支付方式。

1、该房屋租金为人民币____元整/月(此价格不含相关税费),乙方应同时交纳首期租金____元给甲方。

2、该房屋租金按____支付,支付时间为____,以甲方实际收到为准。

3、乙方若逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按月租金的5%支付滞纳金。拖欠租金超过一个月,甲方有权收回此出租房,乙方须按实际居住日交纳租金并承担违约责任。

4、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担对甲方及丙方的违约责任。

6、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋或其内部设施出现损坏或发生故障,乙方应及时联络进行维修并负担所发生的费用。

7、租赁期内乙方因使用需要对出租房屋或屋内设施进行装修或改动,须经甲方同意并经政府有关部门批准,甲方有权对装修或改动情况进行监督。合同期满时乙方不得移走自行添加的结构性设施,甲方也无须对以上设施进行补偿。

四、合同的终止。

1、租赁期限届满或经甲、乙双方协商一致本合同终止。

2、乙方应在期满当日将房屋钥匙及正常使用状态下的附件中所列物品交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。

3、若乙双方中的一方违约,甲方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求,

五、违约的处理。

1、乙方违约的处理(1)未经甲方书面同意,乙方擅自将房屋转租、转借,擅自拆改结构或改变用途的;利用该房屋进行违法活动的;拖欠房租壹个月以上的,乙方应向甲方支付相当于年租金20%的违约金,若违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应另行据实赔偿,甲方有权终止合同。(2)租赁期内乙方逾期交纳水费、电费、煤气费、电话费及物业管理费等有关费用达壹个月时,甲方有权用押金支付上述费用,乙方承担造成的一切后果。(3)租赁期限届满,若乙方未能将设施完好的房屋及时交给甲方,乙方应按原日租金的贰倍按实际天数向甲方支付违约金。(4)租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金及押金甲方不予退还。

六、特别约定出租人(甲方):承租人(乙方):代理人:代理人:

第三方个人安全免责协议书【】

乙方:

为进一步落实学校安全责任,加强安全防范意识,关爱特异体质学生,保证特异体质学生及学校的合法权益得到保障,双方愿达成如下协议:

一、甲方责任。

1、主动向学生或者学生的父母及其他监护人了解其身体健康情况。涉及学生隐私的,甲方应当保密。

2、教学期间,必要时,对不适宜在校学习的特殊体质学生,建议其请假或者休学。

3、特异体质学生在校期间有异常反应,甲方应及时与家长联系,并告知家长在校时的异常情况。

二、乙方责任。

1、特异体质学生或其监护人在入校前必须告知学校学生身体情况和病情,并详细向班主任说清应注意事项。

2、乙方应尽量做好对子女的监护工作,以免发生意外。

3、乙方应按医院相关要求做好对子女的身体治疗、复查工作,避免发生意外。

4、特异体质学生在上学、放学途中或请假、休学期间,乙方要特别关照,专人接送,在此期间出现的任何意外与学校无关。

三、其他事项。

1、如特殊体质学生因不听从学校的要求违反规定、自身或其监护人有其他过错的情况下发生意外事故,甲方不承担责任。

2、特异体质学生因自身特异体质原因造成事故的甲方不承担任何责任。

3、甲方对特殊体质学生一视同仁,不得侵犯学生的隐私。此协议一式两份,甲、乙双方各存一份,签字后生效。

甲方(签字):乙方(签字):

(签章)(签章)。

年月日年月日。

三方施工安全协议书

电梯安装方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规,为保证双方安全生产,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,就本工程的安全生产施工事项达成如下协议:

第一条 业主单位: 四川中虹集团房地产开分公司

工程名称: 嘉陵区都尉路二段丽晶府2、3、4号楼

第二条 施工单位:湖南中格建设集团有限公司

施工总承包方责任人:蒙庆吉 电话:

安全生产管理人员: 陈小红 电话:

第三条 电梯安装公司:

电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员:

电梯安装方现场负责人: 电话:

安全生产管理人员: 电话:

说明:电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责,资料复印件交到业主方工程管理部备案。

第四条 业主方的责任和权利

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实,对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工,限期整改。

3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查,对违章、违规行为有权制止,限期整改,并根据具体情况进行处罚,处罚金从安全保证金中扣除。

第五条 施工总承包方的责任和义务

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、按工程要求达到移交标准,移交后电梯的安全责任由电梯安装方自行责任,做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护,与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合,安全高效的完成安装工作。

3、对安装过程中的安全文明施工情况,有权进行安全监督处罚,处罚金从保证金中扣除。

4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时,可以向另外两方提出整改要求等。

5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时,安装方须配合。

6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。

第六条 电梯安装方的责任和权利

1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。

2、电梯安装方负责人是安全生产的第一责任人,对安全生产负主要责任。

照国家有关规定进行调查、处理,做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为电梯安装方,不得将经济损失和矛盾转移到施工总承包方,不得对事故隐瞒不报。

4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构,设立专职安全生产管理人员,建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。经过审核审批的安全施工方案和技术措施应交给施工总承包方进行备案.

5、电梯安装方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员,应当按照国家有关规定经培训考核合格后,持证上岗。

6、电梯安装方投入现场的全部机械及种类生产工具,必须经政府安检部门检验合格,符合国家的有关标准,并遵守操作规程。

7、根据工程特点,在施工组织设计(或施工方案)编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作,保证进场施工人员经过安全教育,必须持本岗位有效证书上岗。

8、施工过程中,对人的不安全行为、物(设备)的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工,杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现;对打开的电梯井口,要及时做好安装防护,以防发生意外。

9、电梯安装方施工现场的控制,由电梯安装方单位负责人负责。服从监理单位、业主单位对施工现场的安全管理。

10、平时进行安全检查,对安全隐患及时整改。对业主方单位知书,应无条件进行整改。

11、电梯安装方有权对业主方的安全管理提出合理化建议。

12、爱护好总承包成品的保护,损坏的产品照原价的3倍赔赏。

第七条 其他

1、本合同签订后,未经三方共同协商同意,任何一方不得私自改动或终止。

2、本合同与工程合同具有同等效力,期限与工程合同一致;如果工程合同工期有变动,本合同期限也随之变动;工程施工结束以后,本合同也一同解除。

3、合同履行过程中发生争议时,三方应协商解决;如果协商不成,三方均可以向仲裁机构申请仲裁。

4、本合同自签订之日起生效,一式三份,三方各执一份。

业主方:

施工总承包方:

电梯安装方:

日期: 年 月 日

建设单位:北京实兴腾飞置业发展公司 (甲方)

施工单位:中扶建设有限责任公司 (乙方)

监理单位:北京精正兴工程建设监理有限公司 (丙方)

为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产,加强安全生产管理,落实安全生产职责,保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律,建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致,订立本协议。

一、工程基本情况

工程名称:苹果园交通枢纽h地块廉租房项目:

建筑面积:19370平方米

工程地点:苹果园路

二、工期

开工日期: 2011 年4月20 日结束日期:2012 年 9 月 25 日

三、协议内容:

(一)施工单位责任(乙方):

1、严格执行北京市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程,并严格遵守协议中所规定的条款。

2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。

3、因安全措施不落实,安全防护未达到标准,违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款,造成的生产安全事故,由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。

4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员,并对施工现场进行安全检查,发现隐患及时整改,全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针。

5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准,经常组织开展安全宣传活动。

6、负责施工人员入场前的安全教育培训,告知岗位安全操作规程和违章作业的危害,考试合格后方能上岗作业。

7、组织安全技术交底,并严格履行签字手续,对措施的执行情况进行监督检查,并督促、检查隐患的整改落实。

8、对特种作业人员进行培训,并对持证操作情况进行检查,将证件复印件备案,严禁无证作业。

10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备,在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。

11、定期组织事故应急救援预案的演练,积极参与安全宣传活动。

12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查,落实隐患整改。

13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员,必须保证从业人员身体和心理健康,因违反本条规定,造成的生产安全事故和其它事故,承担事故的责任和因此发生的全部费用。

15、因安全措施不落实,安全防护未达到标准,安全隐患未整改或未进行有效控制,以及个人违章导致的生产安全事故,施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。

16、发生伤亡事故,优先抢救受伤人员,及时通知建设单位,积极进行事故调查,承担事故责任和损失。

17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业,施工中发生危及人身安全的情况时,有权立即停止作业及时撤离。

(二)、监理单位责任(丙方)

1、认真学习贯彻执行国-家-安-全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。

2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责,监理项目部在开工前应认真检查施工现场的安全生产条件。

3、工程开工前监理部门必须审查施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。

4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程、专项施工方案,并附具安全验算结果,施工单位负责人必须签字。

5、施工现场管理人员每天对施工现场安全情况进行巡视,配合安全生产主管部门做好监督管理工作,对监理过程中发现的安全隐患部位,及时书面要求施工单位整改,情况严重的,责令施工单位停止施工,并呈报建设单位,施工单位拒不整改或拒不停止施工,及时向有关主管部门报告。

6、监理部门在做好监理规划和工作实施细则时,应把监理对安全生产的控制实施,作为一项必要的内容列入工作规划中,规范安全控制程序。

7、做好每次监理例会,把安全管理工作,作为一次重要的议事内容,加强对施工单位安全管理工作的协调,对现场安全技术存在的问题进行分析总结,制定有效对策。

8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况,在监理日志中做好专项记录,月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析,总结控制方法。

9、实行安全生产逐级检查制度,监理部应实行周检、月检检查制度。

2

四、协议的生效与终止

1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。

2、本协议在完成工作内容、所有施工人员撤离施工现场后,即宣告终止。 十一、 本协议书一式三份,三方各执一份,具有同等效力。

建设单位:(盖章) 负责人:(签字)

施工单位:

监理单位:

建 设 单 位 (以下简称甲方): 菏泽鲁商置业有限公司

菏泽鲁商凤凰城二期 由开发公司直接发包给专业承包单位施工,为搞好施工现场的安全生产管理,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及菏泽市有关安全生产规定,使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序,加强施工现场安全生产与文明施工管理,避免和减少各类生产安全事故,自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定,确保进场施工队各项工作正常顺利进行,经协商签订“安全管理协议书”,三方遵循公平、守法、安全、环保、诚信的原则,就施工安全事项协商一致,订立本协议书。

一、工程概况:

1.工程名称:菏泽鲁商凤凰城二期

2.工程地点: 菏泽市牡丹区人民路与长城路交汇处

3.承包形式: 甲分包

4.承包范围:菏泽鲁商凤凰城二期

二、工程安全目标:

杜绝重伤及其以上等级生产安全事故。

三、发包公司(甲方)职责:

1、贯彻执行国家及地方安全生产的法律、法规、条例,负责对专业分包施工安全生产活动的检查、指导与整改,确保安全生产各项责任落实到实处。

1

查作业人员操作证等与安全生产相关要求的证件与证书。

3、审批分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施,并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案,并负责对专业承包施工的安全实施监督管理。

4、负责协调施工现场专业承包与总承包单位的协作关系及施工配合事项,明确专业承包单位要服从总承包单位的安全生产管理要求,并以书面形式告知总承包单位,向总承包单位承付配合费。

5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题,有权对分包单位提出整改或停工整改。

四、总包单位(乙方)职责:

1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度。

2、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等;核查机具设备产品合格证书、检验检测报告、与安全生产相关要求的证件与证书。不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

3、配合建设单位做好对分包单位的安全监督,对施工现场的安全生产与文明施工实施统一管理。

4、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续,签订“施工现场临时用电管理协议”。

5、对专业承包设备、设施具有监督检查权,依据安全生产规定,对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

6、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时,一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故;二是要以书面形式尽快通知建设单位及监理,促使分包单位立即整改或停工整改;三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。

2

7、监督专业承包单位建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》,有权利要求其建立相应的救援体系,落实救援措施。

8、按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。

9、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。

10、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。

五、专业承包单位(丙方)职责

1.专业承包单位应为独立的法人主体(单位),须贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度,建立相应安全生产自保体系,积极参加总承包安全生产例会,对所属范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理,并承担自身发生的安全质量事故和一切责任,及对第三方造成的一切经济损失及责任。

2、负责向总包单位提供中标通知书、合同、企业资质、安全生产许可证(原件审核)及现场项目经理法人委托书、专职安全员委托书及管理人员和特殊工种操作证,专业公司人员劳动关系证明等相关有效证件和证明材料等。不得将专项分包项目再次转包(或分包)。

3. 贯彻落实国家及菏泽市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。

4、服从建设单位、监理单位、总承包单位的安全生产管理,对专分包施工区域或作业活动的安全生产全面负责,主动配合总包单位做好安全生产管理工作。

5、专业承包方应应配备与本合同造价相对应的数额委派的专职安全员在施工现场负责本专业班组作业安全的监督和检查,并对本专业班组安全负全责。同时要求专业公司相关人员应在现场,随时配合总包相关安全工作,消除隐患,以利共赢。

6、有权对施工现场安全生产工作提出意见和建:有权拒绝总包单位违反法律法规的安全指令;一旦分包单位施工视为认可,并承担由此带来的一切责任。

7、对由总承包单位交付使用的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)负有全部责任,并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前,须以书面形式告之相关单位及人员,要有相关单位人员接收签字手续。

8、使用总承包单位提供的安全防护设施设备前,应与总承包方办理相关手续,并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负主要责任并承担经济损失。有义务防护与自身工作有关的危险区域和危险源;在自身无能力解决时,应及时报总共同协商处理。

9、对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求,在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。

10、使用非责任区域安全防护设备设施前,应与总包办理手续,并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故,或未遂事故负责。

11、对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。自备配电设备设施必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》《建筑施工安全检查标准》等要求,对不符合安全标准使用的机电设备有权拒绝,签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。

12、自带机械设备、设施应符合国家或地方有关安全标准,对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时,须按相关规定程序及时报批、法检(检测),在安装、使用前向总包及相关部门备案。

13、负责编、审核相应的专项施工方案,并将安全技术措施和安全技术交底,报总包单位,便于监督实施。

技术人员的安全与技术交底。书面告知本岗作业危害和操作规程、并做到班前安全交底、班中安全检查,发现隐患及时予以整改到位。

15、负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品,并监督、教育其正确佩带和使用。并提供相关人员与此单位的劳动关系证明。

16、按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。

17、按规定,定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查,对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患,有义务及时向总包方报告。

18、服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责,保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。

19、在施工现场内发生生产安全事故后,必须立即向总包报告,并按规定逐级上报。同时,有义务配合开展事故调查工作。

20、发生生产安全事故后,必须在1小时内向总承包单位报告,由总承包单位及建设单位按照菏泽市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故,必须承担事故的全部责任。

21、需要施工明火的地方,须办理动火证审批事先通知总包单位,并做好周边的消防防护措施。

22、做好现场文明施工,每日做好“落守清”工作,做到工完料净场地清。

六、违约和索赔:

1、 由于专业承包责任造成生产安全事故,导致总包人员或第三方人员伤亡,由分专业承担全部事故责任和经济责任。

2、 由于其他责任造成的生产安全事故,根据政府有关部门的责任划分承

担相应的事故责任和经济责任。

3、发生生产安全事故后,由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场,或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料,而导致事故性质变化,事故严重程度加剧,由专业承包方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

七、其他

1、总包向专业承包方征收安全、治安、消防、环境卫生保证金,金额为() 元。专业承包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除,如专业承包方在施工中无任何违章行为,待专业承包工程结束后全部退还。

2、其他未尽事宜另见《分包治安管理条例》。

3、协议生效和终止:本协议自签定之日起生效,与经济合同同等效力。经济合同到期后,本协议同时终止。

4、协议份数:本协议一式肆份,具有同等效力,由甲、乙、丙方分别保存一份,抄报建设主管部门一份。

开发公司(甲方盖章): 年 月 日

总包单位:(乙方盖章) : 年 月 日

专业承包单位:(丙方盖章) : 年 月 日

建设单位:

总包单位: (以下简称乙方)

分包单位: (以下简称丙方)

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《潍坊市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定,切实加强施工现场安全生产、文明施工管理,避免和减少各类生产安全事故,自觉遵守国家、潍坊市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定,经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”(以下简称《协议书》)。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。

本《协议书》的`宗旨是:在建设单位的统一领导下,由施工总承包单位和分包单位共同负责,为建设单位服务,齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。

第一条;建设单位的权力和义务

1审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书,不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

2.审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。

3.协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项,并以书面形式告知总承包单位。

4.如发生生产安全事故,协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。

5.对分包单位的安全生产、文明施工中的问题,有权提出批评和建议。

第二条;总承包单位的权利、责任和义务

l.按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。

2.配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作。

3.分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施,双方须办理交接手续,签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。

4.对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。

5.对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。

第三条;分包单位的权利、责任和义务

1

一、贯彻落实国家及潍坊市有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。

二、服从建设单位、总承包单位的安全生产管理,有权拒绝违反安全生产法规的指令。

三、根据现场实际施工需要及便于工程施工进程及管理,丙方按实际施工楼座交予乙方 3000 元安全文明施工保证金。

四、现场安全文明施工生产要求:

1.丙方应遵循乙方提出明确的安全要求,并接受乙方的监督检查,丙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对乙方提供的安全生产设施,丙方不得破坏,若因丙方原因发生物品损坏,丙方按照损坏物品市场价格双倍赔偿,赔偿直接从丙方保证金中扣除。

2.牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,严格遵守工地安全制度,服从乙方管理人员的指挥,做到生产必须服从安全。无操作证人员一律不准玩弄机器。

3. 乙方安全员对施工现场安全具有监督和处理权,对违反安全生产规程的行为,有权力加以制止并提出整改措施,对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退。

4. 丙方进入施工现场必须戴好安全帽等防护用具,高空(阳台保温、吊篮外墙施工)作业时应配戴安全带,如因丙方原因所引发的安全事故,丙方应承担全部责任,乙方将根据现场实际情况进行处罚,罚款从安全文明保证金中直接扣除。

5.在施工过程中,丙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由丙方负责,并根据现场实际损失赔偿乙方,赔偿款直接从保证金中扣除。

6.丙方应严格按照施工方案进行施工,现场使用电焊时下方应配备接渣盒,防止电渣掉落引起火灾,周边应配备防火设施。

7.丙方应正确使用升降机,不得擅自操作升降机。如经发现有违规使用的,乙方将根据现场情况进行罚款。罚款从安全文明保证金中直接扣除。

8.丙方进场材料要分区整齐堆放,施工垃圾不得随意乱倒,如经发现甲方将根据情节轻重进行罚款。

五、治安管理

方负责。

六、文明管理

1.本工程生产区、生活区实行市级文明施工标准化管理,进场施工人员必须证件齐全。

2.丙方人员必须遵纪守法、讲究社会公德、仓库及加工区应保持清洁,人员轮流值日、服装、鞋帽成线放齐,文明有秩。严禁烧电炉、热得快等高频率电器设备,严禁电线乱拉或乱接插座.

七、处罚制度

1.机械违章操作的行为,每次罚款50—200元。

2.机械违章操作发生事故,按现场实际情况处理。

3.要节约用电,合理利用,严禁乱拉乱扯,现场严禁使用不符合国家规范的电缆,甲方管理人员发现每次罚款100元。

4.下班后不切断机械及照明电源的罚款100元/天。

5.现场发现随地大便者罚款50—100元/次,并责令其清理全部大便。

6.夜间20:00以后无环保局批准手续,绝对禁止作业,否则除承担环保罚款外,乙方将根据名誉损失程度酌情处罚。

7.每天完工后的建筑垃圾及时清理,丙方安甲、乙方指定地点堆放整齐,如有乱抛乱甩行行为,经教育不听者,罚100元。

8.赤膊、穿拖鞋,野蛮施工一次罚款200元。

9.损坏工地内的临时设施、宣传标语,按情节严重程度作赔偿处理,并处100元起罚款。

10.未经许可擅自动明火的班组和个人分别作100—1000元罚款。

11.特殊工种无证进行上岗操作,发现一次罚款100元,责令停止。

施工现场严禁使用电炉及高频率设备烧饭、取暖,发现一次罚款200元,责令停止。

12.擅自拆除外架子或损坏各项防护,隔离措施的罚责任班组100—500元,并责令整改好。

13.无故动用(或损坏)灭火器、消防栓的罚款100元。

14.丙方因操作者违章或野蛮操作,造成伤害他人或自身的,承担经济损失的100%,并按情节轻重处罚。

15.丙方违章作业的整改内容在发出整改后,要求规定时限内未完成者,责令继

续整改,并以每延期一天罚款500元,依次类推,严重者做停止作业退场处理。

16.打架斗殴,按情节轻重处理,参与者不论理由,最低以1000元起处罚,情节严重的送司-法-部门处理。

17.为安全,本工程禁止未满16周岁的小孩进入作业现场,发现一次罚款100元。

第六条、施工用电

18.丙方现场所用的施工用电、照明灯具、三级配电箱、电缆线等全部由乙方自理,严禁乱拉乱扯,或使用不符合规范的配电箱及电缆。

第四条;保证金支付及退还

1、支付:自本协议经甲乙丙双方签订时,由丙方一次性将安全文明施工保证金交予乙方,乙方开具收款收据给乙方。

2、退还:待丙方工程全部结束退场且工完场清后15日内,经甲乙方验收合格后无息退还剩余安全文明施工保证金。

第五条;协议起止时期

3、罚款:罚款通知单需经甲方、监理、乙方单位共同签字后生效,费用直接从保证金中扣除。

本协议书一式三份,签字(盖章)后建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。

本协议自双方签字并交付安全文明施工保证金之日起生效,乙方工程全部结束退场后退还剩余安全文明施工保证金后失效。

建设单位(章)

项目负责人: 年 月 日

总承包单位(章)

项目负责人: 年 月 日

分包单位(章)

项目负责人: 年 月 日

第三方个人安全免责协议书

为提高外来施工单位对安全生产工作的重视,加强我公司的安全管理,保证双方财产和员工的人身安全,防止各类事故的发生,特签订本安全协议书。

凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定:

第一条:施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规,负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作,保证安全施工无事故。

第二条:施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度,并严格组织实施;施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业;施工单位应针对重大危险因素建立安全预案,并组织职工进行演练。

第三条:从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员,应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训,经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。

第四条:施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的责任人,施工单位应当在施工开始前,根据工程的性质、规模和特点,至少配备一名专职或兼职安全管理员,并明确其施工安全管理的具体职责和范围,每天进行安全检查。

第五条:施工安全防护设施的设置。

施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准,在施工现场设置安全防护设施,并达到下列要求:

(二)现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。对深槽、基坑和高空等危险施工现场,夜间要悬挂警示灯。

第六条:施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备,应当符合下列规定:

(三)在设施使用期间,应当指定专人负责维护、保养,保证其完好、安全。

第七条:电气安全和防火安全。

施工单位应当遵守施工现场电气安全和防火安全的有关规定,并达到下列要求:

(一)保持变配电设施和输配电线路和处于安全、可靠的使用状态;

(七)禁止在易燃易爆物附近动火;

(八)高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中;

(九)禁止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐;

(十二)氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管,单独存放,气瓶上有橡胶保护圈等国家标准规定的安全附件;气瓶要定期检验,并向检查人员提供相关检验合格证明。

第八条:劳动防护用品。

施工单位应当及时向施工人员提供施工安全所必需的、符合国家标准的劳动防护用品。如:安全帽、安全带、手套、防尘面具等。

第九条:施工人员在施工过程中应当达到下列安全作业的要求:

(一)按照施工安全技术标准和本工种的安全操作规程进行施工作业;

(三)发现施工现场有异常情况,应立即采取有效的防护措施,并向安全管理员或施工安全管理责任人报告。施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或安全操作规程的作业指令,有权拒绝执行,并可以向施工安全管理责任人或安全管理员报告。

第十条:施工现场日常的安全管理。

施工主管部门应当加强施工现场日常的安全巡视和检查,施工管理人员应每天对现场进行一次安全检查,督促施工人员遵守本公司的有关规定,发现安全事故隐()患、违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为,应及时予以制止或者纠正。

第十一条:安全监督检查。

公司安保科对施工单位进行定期检查或者抽查。发现安全隐患或者不符合规定要求的作业,可以责令施工单位或施工人员立即改正或限期整改。

第十二条:施工人员生活设施的管理。

(一)现场禁止设置宿舍,现场生活管理措施、卫生管理制度,要分解责任到人;

(二)临时设施必须符合企业有关要求,搭设整齐,内外整洁;

(三)现场配备急救药箱,能够紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故;

(四)施工现场禁止做饭。饮水用具定人管理,做好防病、防疫工作,确保无食物中毒事件发生。

第十三条:施工方须向本公司提供以下六项附件:

(一)提供相关资质证明材料;

(二)提供施工方项目负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;

(三)提供施工方特种作业人员上岗资格证书;

(四)提供施工人员安全技术和安全工作规程等;

(五)提供施工安全技术组织措施;

(六)双方的施工安全技术交底记录资料。

第十四条:施工方签订合同前按合同额大小需向xxxx有限公司缴纳安全抵押金xx—5000元。

第十五条:对违反以上规定和标准者,第一次予以警告纠正,以后每发现一人次扣罚安全押金100—500元,连续三次受到处罚者责令停工整顿,停工期间的经济损失由施工单位承担,本公司概不负责。造成安全事故者,扣罚安全押金1000—5000元,并由肇事单位承担全部责任及经济损失。对严重违反规定,屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡安全施工无违章者施工结束后押金予以退回。

第十六条:施工方自行负责安全生产工作,施工过程中发生的任何事故(事件),由施工方全部承担责任,xxxx有限公司不承担任何责任。

第十七条:此安全协议书一式三份,外来施工单位一份,公司施工主管部门和安全主管部门各一份;解释权属于公司安全主管部门。

第十八条:此安全协议书自盖章之日起生效。

xxxx有限公司:(盖章)外来施工单位:(盖章)。

负责人(签字)负责人(签字)。

第三方个人安全免责协议书

丙方(学院系部):_____。

为贯彻教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)“高等职业院校要保证在校生至少有半年时间到企业等用人单位顶岗实习”的文件精神,积极探索创新高端技能型人才培养模式,增强学生的专业技能,经甲、乙、丙三方共同协商,就赴甲方顶岗实习事宜,达成如下协议,以期共同信守。

一、甲方职责和义务。

1.甲方应提供实习场地和设备,包括生产、工程或办公的场地及相关条件。

2.甲方为乙方提供生产性实习岗位时,需为乙方购买人身意外伤害保险,工作期间乙方发生人身安全问题依据《劳动法》由甲方负责,其余时间责任自负。

3.甲方根据乙方实习岗位实际情况,按国家规定向其提供必需的劳动防护用品。

4.甲方按照本单位的规章制度以内部员工的要求对乙方顶岗实习进行管理,并提供一定的生活保障。

5.乙方实习期间,若乙方不能胜任工作或不服从安排,甲方应及时通知丙方,共同协商解决办法。

6.顶岗实习结束后,根据乙方的具体表现进行考核和评定,并签署鉴定意见,以作为考核乙方实习效果的依据。

7.对顶岗实习期间表现符合甲方要求的学生,甲方承诺由事先约定的用人单位于_____年_____月_____日前跟乙方网上签约或者签订正式书面就业协议(省人社厅式样)。

8.如果乙方实习期间没有不称职的的表现,顶岗实习期满甲方承诺由事先约定的用人单位跟乙方签订正式劳动合同并免除试用期。

二、乙方职责和义务。

1.实习前,乙方要签订安全实习保证书,保证在实习期间不违纪。

2.顶岗实习期间遵纪守法、注意人身安全,增强自我安全保护意识。

3.乙方应定期向校内指导教师、辅导员(或班主任)汇报自己的情况,及时了解学校教学情况及其他方面的工作安排。

4.乙方在实习期间应坚持自学学校的相关课程,丙方应按业余教育方式提供相应辅导。乙方必须参加学期末的课程考试,若因工作原因不能按时参加考试,需持甲方证明提前申请缓考。甲方应为乙方的学习和考试提供方便。

5.实习期满,乙方须写出书面总结和实习报告交丙方检查和保存。

三、丙方职责和义务。

1.与甲方一起做好顶岗实习学生的思想教育和指导工作。

2.与甲方一起做好对顶岗实习学生的实习考核鉴定工作,对其实习期间的表现作出实习鉴定。

3.对在顶岗实习过程中违反《顶岗实习协议书》规定、擅自离开实习单位的学生,丙方将按学校的有关规定进行处理。

四、本协议一经签订,甲、乙、丙三方须共同遵守。其他未尽事宜,由三方协商解决。

五、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

甲方(盖章):_____乙方(签名):_____丙方(盖章):_____。

第三方个人安全免责协议书【】

出租人(甲方):承租人(乙方)及单位:电话:电话:身份证号:身份证号:

甲、乙、三方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和____市相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。

一、出租物业坐落地点及设施情况:

甲方将其位于____市__________区__________的房屋(以下简称该房屋)租给乙方使用,用途为__________,房屋面积为__________平方米。2.该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。

二、租赁期限。

1、该房屋租赁期限共____个月,自____年____月____日至____年____月____日止。

2、租赁期内,甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。3.租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。

三、租金及支付方式。

1、该房屋租金为人民币____元整/月(此价格不含相关税费),乙方应同时交纳首期租金____元给甲方。

2、该房屋租金按____支付,支付时间为____,以甲方实际收到为准。

3、乙方若逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按月租金的5%支付滞纳金。拖欠租金超过一个月,甲方有权收回此出租房,乙方须按实际居住日交纳租金并承担违约责任。

4、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担对甲方及丙方的违约责任。

6、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋或其内部设施出现损坏或发生故障,乙方应及时联络进行维修并负担所发生的费用。

7、租赁期内乙方因使用需要对出租房屋或屋内设施进行装修或改动,须经甲方同意并经政府有关部门批准,甲方有权对装修或改动情况进行监督。合同期满时乙方不得移走自行添加的结构性设施,甲方也无须对以上设施进行补偿。

四、合同的终止。

1、租赁期限届满或经甲、乙双方协商一致本合同终止。

2、乙方应在期满当日将房屋钥匙及正常使用状态下的附件中所列物品交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。

3、若乙双方中的一方违约,甲方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求,

五、违约的处理。

1、乙方违约的处理(1)未经甲方书面同意,乙方擅自将房屋转租、转借,擅自拆改结构或改变用途的;利用该房屋进行违法活动的;拖欠房租壹个月以上的,乙方应向甲方支付相当于年租金20%的违约金,若违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应另行据实赔偿,甲方有权终止合同。(2)租赁期内乙方逾期交纳水费、电费、煤气费、电话费及物业管理费等有关费用达壹个月时,甲方有权用押金支付上述费用,乙方承担造成的一切后果。(3)租赁期限届满,若乙方未能将设施完好的房屋及时交给甲方,乙方应按原日租金的贰倍按实际天数向甲方支付违约金。(4)租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金及押金甲方不予退还。

六、特别约定出租人(甲方):承租人(乙方):代理人:代理人:

三方协议书

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

专项分包人(简称丙方):

为明确甲、乙、丙三方在滨河国际高层住宅楼工程(以下称“本工程”)甲方指定分包专项工程(以下称“本专项分包工程”)施工过程中各自的权利和义务,根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》及相互之间签订的有关协议,经三方协商一致,特签订协议如下:

一、甲方的权利和义务:

1、负责按照甲乙双方施工合同和甲丙双方施工合同的有关约定,向乙方、丙方支付工程款,提供甲方应当供应的材料设备等。

2、负责支付经乙方签认的丙方工程款,负责对丙方最终结算的正确性予以审核把关。

3、负责监督乙方、丙方在工程施工期间的相关工作,在丙方不服从乙方关于质量、安全、进度等方面管理的情况下,落实丙方承担因此而给乙方造成的各项损失,从丙方工程款中扣除。监督乙方履行总包单位义务对丙方施工的配合、管理情况,如因乙方原因造成质量、安全、进度等方面的问题,落实乙方承担由此给甲方、丙方造成的损失,从乙方工程款中扣除。

4、负责向乙方提供甲丙双方签订的本专项分包工程施工合同。

二、乙方的权利和义务:

1、乙方可持有甲丙双方签署的本专项分包工程施工合同复印件,乙方对丙方进行全面施工管理和配合服务。

2、本工程质量标准为合格工程标准,甲方(包括监理)、乙方均有责任对丙方进行全面质量管理,乙方应承担《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》中所规定的总承包单位应担负的质量、安全、进度、文明施工责任。

3、乙方根据甲方总体施工计划,协调确定丙方的开、竣工日期。

4、三方同意本专项分包工程施工的工期为__天,乙方在判断丙方的施工工期可能要延误的情况下,可书面通知丙方采取措施加快施工进度,若丙方不按照该规定进行施工,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失,若有乙方原因造成的工期拖延,应由乙方承担所有责任,并由甲方负责从乙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失。

5、丙方的工程进度款首先经乙方签字盖章同意,并经监理审批后,由甲方直接支付给丙方;未经乙方书面签认,甲方不得支付丙方工程进度款及其施工相关款项,否则,造成的所有损失(含工期、质量、安全等)由甲方承担;如无正当理由,乙方不得拒签丙方的付款申请;对于丙方在乙方总包服务范围内的合理配合、付款文件签字要求不得无理拒绝,否则,承担由此造成的损失。

6、对丙方无正当理由不服从乙方进行质量、工期、安全文明施工管理的事实,乙方可勒令其暂停施工、要求进行整改并对其处罚直至请求甲方终止其合同,甲方应予以支持。

7、乙方对丙方全面进行现场安全文明施工管理,若丙方不服从乙方的管理造成乙方达不到安全文明工地标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。

8、乙方对丙方进行全面施工质量管理,若丙方不服从乙方的.管理造成乙方不能获得甲方与乙方合同约定的质量标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。

9、乙方对丙方配合服务内容的约定:负责丙方与其它承包单位的协调管理工作,合理安排丙方的进出场时间、丙方的工作面、各工序之间的交叉配合;配合竣工资料的整理归档;为丙方适当提供材料、配件、设备堆放地点,提供施工现场的水源及电源(水电费用丙方自理);提供丙方正常施工期间,现场现有的垂直运输机械,满足专项承包人合理的配合要求。负责组织工程的各项验收工作。负责提供正确的门窗洞口尺寸,同一规格的洞口误差必须控制在规范允许的范围内,所有洞口尺寸由乙方签字确认后丙方进行实施,由于洞口误差造成的洞口修补、工期、质量问题由乙方负责。

10、乙方作为总包单位应全面履行管理权,出现问题及时解决,并做好分包工程与总体工程的连接工作,不得推诿扯皮,对丙方工程中出现的质量问题,乙方应负有连带责任。

三、丙方的权利和义务:

1、丙方接受乙方对质量、工期、安全文明施工的全面管理,服从乙方的总包管理和配合服务。如丙方不服从乙方的管理,乙方有权对丙方进行经济处罚,情节严重的乙方可责令其停工直至终止其合同,由此造成的损失全部由丙方承担。

2、丙方进场整体施工之前3日内向乙方提交施工组织设计一式7份,其施工组织设计要经过乙方及监理、甲方批准,其它竣工资料必须按照乙方要求由丙方负责编制,乙方负责最终整理。施工组织设计的审批时间:自接到丙方施工组织设计后,乙方3天,监理3天,甲方3天,共9天。

3、丙方自设施工和生活用的水表、电表并承担水电费用(表数加损耗),每月25日定期向乙方缴纳水、电费,逾期不交,乙方有权对丙方采取断电、断水的措施。

4、丙方在施工过程中,严格执行有关施工安全管理条例,教育施工人员加强安全防范意识,保证安全生产,在施工过程中出现的任何安全事故均与甲乙双方无关,所有责任和损失均由丙方自行承担。

四、本三方协议未涉及的内容执行甲方与乙方签订的总包合同和甲方与丙方签订的专项承包合同。

甲方:代表:

乙方:代表:

丙方:代表:

三方协议书

合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:

第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居,主要经营保温饭盒保温杯、等。

第二条总投资为十五万元,出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资,出资额十五万元人民币,占公司注册资本的100%;乙方以技术作为出资,丙方以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。

第三条本合伙企业经营期限为2年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。

第四条合伙三方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第五条他人可以入伙,但须经甲乙丙三方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

第六条出现下列事项,合伙终止:(一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。

第七条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第八条本协议一式三份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

合伙人:____________(签字或盖章)。

合伙人:____________(签字或盖章)。

合伙人:____________(签字或盖章)。

签约地点:________________________。

三方协议书

甲方(工作单位):

乙方(学校):

经考核,甲方同意接收乙方学生为实习生,经三方协商,达成如下协议并共同遵守。

一、实习期限:年月日起至年月日止。

二、实习期工作时间:按照甲方制定的作息时间执行。

三、丙方实习期津贴:元/月。食宿。加班费用按《中华人民共和国劳动合同法》执行。

四、甲方责任:

1、每月第个工作日之前支付丙方上月实习津贴。

2、指导丙方了解甲方的工作环境,熟悉安全操作规程,辅导丙方掌握工作技巧。

3、配合乙方对丙方进行思想品德教育和日常管理,如丙方回校参加必要的工种技能鉴定训练和考试可提前向甲方提出休假申请。

4、根据甲方的有关规定对丙方进行管理。

5、根据丙方在甲方实习期间表现,协助乙方如实填写《学生实习情况鉴定表》。丙方出现违反甲方规章或违法行为,甲方有权解除本协议,并书面通知乙方,不给予实习评估意见书。丙方工作表现突出,则给予相应的奖励。

6、遵守政府有关劳动法规,向丙方提供符合国家安全规定的劳动用品。

五、乙方责任:

1、切实做好丙方的思想品德教育工作,让丙方树立良好的就业观、人生观。

2、做好丙方因不符合国家要求而被甲方拒绝接收者的接收组织工作。

3、协助甲方做好丙方在甲方实习期间的管理工作,做好与甲方、丙方的沟通协调工作,了解丙方的思想动态并及时向甲方反映。

六、丙方责任:

1、遵纪守法,遵守甲方的规章制度。

2、严格遵守安全生产操作规程,不得违章作业。

3、服从甲方主管人员的实习安排,勤学苦练,按甲方要求完成指定的工作及学习任务。

4、在实习期间,不得随意中断实习、实践活动。若因特殊原因离开甲方,须提前15天以书面形式向乙方提出申请,乙方再以书面形式通知甲方,经甲乙双方批准后,乙方可另行安排丙方实习任务。甲方不接受丙方未经乙方的个人解除协议的申请。

5、丙方进甲方前必须提供由广州市疾病防疾中心发出的《食品类健康证》。以确认丙方是否合适继续从事有关工作,如被确定不合适,甲方有权依法解除本协议。

七、其它:

1、甲、乙、丙三方均应遵守政府的有关法律和法规。

2、丙方无故拒绝实习、实践活动,乙方不推荐其就业。

3、丙方违约或因不符合要求被甲方拒绝接收的,甲方视违约所造成的损失程度追究丙方的责任。

4、丙方实习期间不享受甲方员工的社会劳动保险、住房公积金、商业性保险等待遇。

5、发生工伤意外时,由甲、丙双方协商解决,乙方协助处理有关事宜。

6、丙方在实习期间所需购买的工伤保险、意外伤害保险等由甲方与丙方协商解决。

7、本协议未提及事宜,三方应以合作精神共同协商解决。

8、本协议一式三份,三方每方一份。各自保管。

9、本协议自年月日生效,年月日终止。

甲方代表:乙方代表:丙方:

(签章)(签章)(签名)。

日期:日期:日期:

三方协议书

新债权人(以下称甲方):

住所(地址):

法定代表人:

债务人(以下称乙方):

住所(地址):

法定代表人:

原债权人(以下称丙方):

住所(地址):

法定代表人:

签订时间:__年__月__日。

签订地点:

为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债权转让协议,以资信守:

一、甲乙丙三方一致确认:截至本协议签署之日,乙方拖欠丙方共计元人民币。

二、甲乙丙三方一致同意,丙方将针对乙方的债权共计元人民币全部转让给甲方行使,乙方按照本协议直接付款给甲方,由乙方于__年?月?日前向甲方支付共计元人民币。

三、陈述、保证和承诺:

1、丙方承诺并保证:

(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;。

(2)其转让的债权系合法、有效的债权。

2、甲方承诺并保证:

(1)其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;。

(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

四、本协议生效后,丙方不得再向乙方主张债权,如果乙方履行义务后,甲方应向乙方出具抬头为乙方全称的发票()。

五、如本协议无效或被撤销,则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。

六、各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任,违约方须向另一方作出全面赔偿。

七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。

八、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。

九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

(此页无正文)。

新债权人:(公章)。

法定代表人(或授权代理人):(签字)。

三方协议书

合同编号:

甲方: 乙方:

丙方: 乙方总包的甲方 工程,因 分项工程的特殊性,由发包人直接发包给丙方,为保证工程的顺利实施,依据有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,甲乙丙三方就本工程施工事项协商一致,共同订立本合同,并共同信守合同各项条款。

(一)工程名称:

(二)工程地点:

(三)工程内容:

(一)开工日期:(按甲方要求)

(二)竣工日期:(按甲方要求)

(一)合同总价值:

(二)总包管理费:

(三)总包配合费:

分项工程质量标准为:

(一)丙方必须按本合同甲方提供的施工技术规范,甲方提供的施工图及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及缺陷的修复。

(二)在施工中乙方根据与业主签订的合同条款中有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,丙方必须返工修复,其费用损失由丙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由丙方负责赔偿全部经济损失,包括甲方的质量罚款,且工地不予顺延。

(三)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,丙方应保证乙方质检人员及监理对覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则丙方返工费用自负。

分包工程所需材料全部由分包单位自行采购,质量必须符合国家标准和设计要求。

(一) 丙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理等法规制度和乙方编制并报建设方审核后的本工程安全施工组织设计要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。

(二)丙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和消防保护器材,设立安全警告标示牌,并设专职安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训,持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。

(三)丙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并办理人身意外伤害保险,保险费用丙方自行承担。在施工期间乙方对丙方发生的任何人生伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不负责任何责任,丙方除应对以上事件负责,费用自理外,对发生重大质量安全事故,导致乙方声誉受到重大影响的,丙方除承担上述责任外,必须补偿甲方壹拾万元的损失费。

(一)甲方:

负责监督乙丙双方履行本合约,乙丙任一方不履行违约责任,甲方有权从违约方工程款中扣除支付给守约方。

(二)乙方:

1.向丙方提供必要的施工场地和临时水电接驳点(水电费用由丙方直接支付给乙方)。

2.负责工程的施工监理协调,对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

3.及时组织有关人员对工程进行验收。

(三)丙方:

1.自行负担丙方人员的吃、住、行等费用。

2.开工前提供材料、设备需求计划报甲方审批。

殊工种操作证复印件报甲、乙方备案。

4.无条件接受政府职能部门、业主及乙方和监理的技术指导、安全质量监督检查,确保安全、质量、达到标准。

5.不得将本工程或其中任何部分转包其他个人。

6.丙方进入施工场地的人员、材料、纳入乙方项目部统一管理,项目承包人、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理。

7.上道工序完成后,未经乙方质检人员或监理同意,不得进入下道工序施工。违反者,损失自负。

8.搞好文明施工和标准化作业,对已完工的各分项工程,负责清理好场地并进行好成品保护。建筑垃圾集中堆放,撤场前自行外运处置。

9.自行解决施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

10.遵守国家有关法律、法规和乡规民约,因丙方负责而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等,由丙方自行处理。

11.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

12.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,丙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。

(一)工程款由甲方按合约支付给丙方。

(二)总包管理费由甲方代扣转交乙方。

(三)总包配合费在丙方进场前一次性交付乙方。

(四)施工过程中的违约罚款当场以现金支付或由甲方代扣。

(一)乙方:

未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任(本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化或业主的原因造成不能按本合同履行的除外。)

(二)丙方:

1.本分项工程不能满足施工规范和监理(或甲方)的要求,出现一次罚100元

2.施工管理混乱,不听从甲方、乙方及监理检查监督发现一次扣500元。

3.进入施工场地的主要人员、材料、小型机械未经甲方同意而擅自离场,发现一次罚款500元。

4.施工过程中,丙方不得顶撞甲方及乙方上级管理人员,不得发生打架斗殴现象,若多次发生不听劝阻对当事人罚款100-500元,情节严重者送司法部门处理。

5.不按时参加甲乙方组织的例会、检查及报送资料,发现一次罚款100元。

合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,可由乙方法人单位所在地仲裁部门或人民法院处理解决。

1.本合同从 年 月 日开始生效,保修期满且工程结算完后终止。

2.本合同书一式六份,甲乙丙三方各执二份。

甲方单位:(盖章)

甲方代表:(签字)

日 期: 年 月 日

乙方单位:(盖章)

乙方代表:(签字)

日 期: 年 月 日

丙方单位:(盖章)

丙方代表:(签字)

日 期: 年 月 日

三方协议书

总承包单位(以下简称甲方):

供应商(以下简称乙方):

购房人(以下简称丙方):

27、28号地块十工区工程项目提供商品混凝土多批共计333747元大写:叁拾叁万叁仟柒佰肆拾柒元,由于甲方未能将上述材料款支付给疏附县越秀建材有限公司,为了明确甲乙丙三方的债权债务关系特达成以下协议:

一、乙方将材料发票提交给甲方。

二、乙方与丙方委托甲方将此笔款项直接支付至疏附广州国际商贸城有限公司用作丙方购房款。

三、乙方确认甲方上述工程款项已收妥。

四、此协议一式三份,三方各执一份。

以上协议均为三方自愿,有未尽事宜三方协商解决!

甲方(盖公章):

乙方(盖公章):

丙方(签名):

法人代表或委托代理人:

法人代表或委托代理人:

法人代表或委托代理人:

日期:

三方协议书

融资行(甲方):

地址:

负责人:

经销商(乙方):

地址:

法定代表人:

核心企业(丙方):

地址:

法定代表人:

鉴于:

丙方与乙方之间因产品购销合同产生的交易现状,经丙方提供经销商名单,甲方审查同意,甲、乙双方签署了编号为________的《国内预付款借款合同》(以下简称“借款合同”)。为保障借款合同的履行,经乙方同意,甲方通过受托支付方式将该资金转入丙方在甲方所开账户,乙方承诺不动用该资金,作为未来贷款到期偿还的保证方式之一。

为明确三方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等有关法律规定,经三方友好协商,本着诚实信用、互利互惠的原则达成本协议。

第一条:交易流程

1、丙方向甲方提供拟融资经销商乙方名单,经甲方审查同意,甲、乙双方签订借款合同,甲方负责贷款发放。

2、贷款到位后,甲方向丙方发放《预付款融资资金划入通知书》,将贷款资金通过受托支付全部转入丙方在工行梅园庄支行所开立帐户。

3、丙方收到资金后组织生产,准备乙方所需货物。

4、乙方每月付款提货、组织销售。

5、贷款到期前3天,甲方向丙方发出《预付款融资划出通知书》,丙方按通知书要求于贷款到期前,将乙方先前划入资金转入甲方指定帐户用于归还贷款。

第二条:权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、按照借款合同约定发放贷款给乙方;

2、有权按照约定要求丙方将乙方先前划入预付款转入甲方指定帐户用于归还贷款。

3、依据乙方与丙方签订的代理协议书第五条第五款规定“当乙方连续两个月达不到协议约定条件,本协议自行终止”;丙方应在与乙方终止代理协议前3个工作日通知甲方;甲方有权宣布贷款提前收回,通知丙方将预付款提前划回甲方。

(二)乙方权利和义务

1、乙方收到贷款资金后,及时通过受托支付方式将资金划入丙方在甲方开立帐户。

2、乙方授权丙方按照《预付款融资资金划出通知书》的要求,将该资金划转入甲方指定帐户用于偿还贷款。

3、为确保甲方贷款利息正常扣收,乙方应保证在每月甲方账户余额不低于当月贷款应付利息金额。

(三)丙方权利和义务

1、丙方根据甲方通知,负责以货币资金形式将乙方存入丙方账户资金的本金转入甲方指定帐户,用于偿还贷款。

2、在甲方贷款(与该协议相对应之贷款)得到清偿前,丙方不得将该笔资金归还或冲抵乙丙双方之间的债权债务。

第三条;违约责任

(一)下述任一事项均构成本合同项下的违约事件

1、乙方未履行本协议项下义务或违背其在本协议项下所作的陈述、保证与承诺;

2、丙方未履行本协议项下义务或违背其在本协议项下所作的陈述、保证与承诺。

(二)发生上述任一违约事件,甲方有权自行决定采取下列一项或多项措施:

1、向违约方发出违约通知书,要求其纠正违约行为;

2、要求丙方清偿该笔贷款本金。

第四条:争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。在协议履行期间,凡由本协议引起的或与本协议有关的一切争议、纠纷,当事人应首先协商解决。协商不成,以下述2种方式解决:

1、将该争议提交仲裁委员会,按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则,在(仲裁地点)仲裁解决。仲裁裁决是终局性的,对各方均有约束力。

2、在(融资行)所在地法院通过诉讼方式解决。

第五条:生效、变更和解除

1、本协议自签订之日起生效,至甲乙双方借款合同结清之日终止。

2、本协议的任何变更均应由缔约各方协商一致并以书面形式做出。变更协议构成本协议的一部分,与本协议具有同等法律效力。变更协议生效前本协议仍然有效。

3、本协议任何条款的无效或不可执行,不影响其他条款的有效性和可执行性,也不影响整个协议的效力。

4、本协议的变更和解除,不影响缔约各方要求赔偿损失的权利。

本协议的解除,不影响本协议中有关争议解决条款的效力。

融资行(甲方):负责人:____年____月____日

经销商(乙方):法定代表人:____年____月____日

核心企业(丙方):法定代表人:____年____月____日

三方协议书

甲方:

法定代表人:

电话:

乙方:

法定代表人:

电话:

丙方:

法定代表人:

电话:

传真: 传真: 传真:

鉴于: 1、甲方与乙方已签订买卖合同;

2、丙方具有可靠的信誉。

为保证甲乙双方买卖合同的履行,保障甲乙双方权益和经济安全,甲乙丙三方经过平等协商,达成如下协议:

1、甲方于合同签订当日向乙方支付服务费人民币 元;

2、乙方于 年 月 日将货款交给丙方;

3、乙方收到丙方货物后三日内开始施工;

1、保证买卖合同的真实性;

2、根据丙方通知及时给乙方供货;

3、支付丙方服务费人民币 元;

1、保证买卖合同的真实性;

2、及时将买卖合同货款交付给丙方;

3、有权根据买卖合同验收丙方货物,如丙方货物不合格有权丙方付款。

1、收到乙方货款后三日内向乙方发货;

1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理;

3.因甲方未及时支付服务费致使丙方不履行义务的后果由甲方承担;

2、丙方不对其他任何事项承担任何责任,丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保,与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。

1、本协议一式三分,甲乙丙各执一份,三方签字盖章且甲方向乙方支付服务费后生效;

2、协议履行中产生的争议由三方协商解决,协商不成的三方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼依法解决。

甲方: 乙方: 丙方:

年 月 日 年 月 日 年 月 日

三方协议书

法定代表人:

住所地:

乙方:xxxx有限公司上海分公司

法定代表人:

住所地:

丙方:xxxx工程有限公司(刘刚)

法定代表人:

住所地:

鉴于:

2、乙、丙双方于20xx年12月/日签订了《采购合同》(合同编号: ),目前乙方对丙方就该合同项下货物负有到期债务人民币711438.00元未予偿付。

现就甲方拟将其开发的具备销售条件的房屋出售给丙方,以该购房款抵销甲、乙、丙三方之间互负债务的事宜,经三方充分协商,达成如下协议:

一、甲方将其开发的位于镇江市京口区清平路中南御锦城3期29栋的1901号房出售给丙方以该购房款抵偿甲方应付给乙方的相应工程款,同时,乙、丙方同意上述房屋应付给甲方的购房款与乙方应付给丙方的货款相应冲抵,即甲乙丙三方按本协议第三条确认的债务互相冲抵,未冲抵部分(如有)按本协议第六条执行。

二、上述房屋为商品房壹套房。本协议项下抵债房屋房号为1901号,建筑面积115.47平方米,作价人民币711438.00元。

三、甲乙丙三方同意按上述房屋的作价冲抵相应欠款,即冲抵甲方对乙方的工程欠款人民币711438.00元,冲抵乙方对丙方的货物欠款人民币711438.00元。

四、本协议签订后30天内,丙方应与甲方签订上述房屋的商品房买卖合同,房款以欠款充抵,乙方无须向甲方另行支付任何形式的购房款。同时甲方不得再将上述房屋转让、转租、转借他人。

五、本协议签订后,即视为丙方已向甲方支付了冲抵款等额的购房款、甲方已向乙方支付了冲抵款等额的工程款以及乙方已向丙方支付了冲抵款等额的货款。甲、乙、丙三方之间就本协议项下债权债务即告结清,三方互不追究责任。

六、如果上述冲抵款项不足以支付全额购房款,则剩余购房款人民币 / 元由丙方在签订商品房买卖合同之日起 / 天内以 / 方式支付给甲方,如甲方与丙方在上述房屋的商品房买卖合同中另有约定的,以甲、丙双方约定为准,与乙方无关。

七、在签订上述房屋的商品房买卖合同时,甲方应向丙方开具总额为人民币711438.00元的购房款发票,乙方应向甲方开具总额为人民币711438.00元的工程款发票,丙方应向乙方开具总额为人民币711438.00元抵偿款项的货款发票。如果丙方还有剩余购房款需支付的,则由甲方在收款时直接开具给丙方。

八、甲方与丙方签订上述房屋的商品房买卖合同后,有关上述房屋的过户、使用等按法律规定需交纳的税费等其他费用、办理相关手续及发生的一切责任风险,均由甲、丙方依法各自承担,与乙方无关。

九、甲方保证上述房屋所有手续均合法,且具备销售条件、不存在包括抵押、查封等在内的任何权利纠纷,否则乙方有权单方解除本协议,要求甲方立即支付上述工程欠款及按《镇江中南锦园二组团园林景观绿化工程》合同约定承担各项违约责任,并赔偿由此造成乙方的全部经济损失。

十、如上述房屋所在土地、在建工程已由甲方向银行设立贷款抵押,甲方应如实告知,并且在甲方与丙方签订上述房屋的商品房买卖合同之前解除。

十一、对甲方与乙方就上述房屋签订的以房抵款协议(如有),丙方已经收到该合同复印件,并知悉其全部内容并自愿承担该合同中乙方与购房相关的一切合同义务及风险。

十二、若甲方与丙方未能按本合同约定签订上述房屋的商品房买卖合同或者签订上述房屋的商品房买卖合同后发生退房事件的,应由甲方和丙方共同协商并妥善解决,与乙方无关。

十三、本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

十四、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:xxxx新锦城房地产

乙方:xxxxxx有限公司

丙方:xxxx德景观发展有限公司

授权代表: 授权代表: 授权代表:

签订日期: 签订日期: 签订日期: