首页>合同>撤销合同的起诉状大全(17篇)

撤销合同的起诉状大全(17篇)

作者:纸韵 撤销合同的起诉状大全(17篇)

在合同协议中,双方应明确约定交付日期、价格、商品品质等关键条款。为了帮助大家更好地理解合同协议的编写原则,下面是一些实用的范文。

撤销之诉的起诉状

申请人_______________于_____________年__________月__________日向本院申请财产保全、行为保全、先予执行。

驳回_______________的申请。

审判长_______________。

审判员_______________。

审判员_______________。

_____________年__________月__________日。

撤销商品房买卖合同的起诉状

甲方根据《中华人民共和国____市房地产管理法》及有关规定,已依法取得市________区(县)____________地块的国有土地使用权,土地使用面积为____________平方米,土地使用年限________年,自________年____月____日至________年____月____日止,国有土地使用证号为____________。甲方在上述地块上建设的________________,现已具备规定的预售条件,经市房屋土地管理局批准,准予上市预售,商品房销售许可证号为京房内证字第________号。乙方自愿购买甲方的____________房屋,房屋用途为____________。乙方预购房屋的定金为人民币____________元。双方经协商,就该房屋的预售预购事项订立本合同。

第一条_______房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_______平方米(包括:套内建筑面积_______平方米,分摊的共有共用建筑面积_______平方米)。共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方,土地使用面积(含分摊的共有共用面积)为__________平方米,该土地使用面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。土地使用期限自房屋产权过户之日起至________年____月____日止。

第二条甲乙双方同意,结算房价款时,房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的177;______%(含)时,按照本合同第三条所述房屋单价据实结算;房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时,自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起____日内,甲乙双方同意按下述第____种(大写)方式处理:

1.乙方有权解除本合同,合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起____日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按________利率计算。

2.按照本合同第三条所述房屋单价据实结算。

3.________________________________________________。

第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币________________元,价款合计为人民币(大写)____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(小写)元。付款方式见本合同附件三。乙方同意按双方签订的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行____________,银行帐号为____________。

第四条乙方如未按本合同附件三付款方式规定的时间付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第____日起至实际付款之日止。每延期____日乙方按延期交付价款的万分之_______(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过____日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第五条甲方向乙方交付房屋时,应同时提交建设工程质量监督部门出具的《市建设工程质量合格证书》和测绘部门实测面积数据;若双方约定交付初装修房屋的,须按照《市公共建筑工程实施初装修质量核定规定(试行)》、《市住房工程实行初装修竣工工质量核定规定(试行)》的要洋,提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款所述条件后,甲方交付房屋的日期为________年____月____日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的,乙方有权解除本合同,甲方在合同解除之日起____日内除向乙方双倍返还定金外,还应全部退还乙方已付的房价款及利息,利息按____利率计算。

第六条甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的,甲方同意按________________向乙方补偿。

第七条除不可抗力外,甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间向本合同约定房屋交付之日第____日起至实际交付之日止,每延期____日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之________(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过____日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日内须将乙方已支的房价款及利息全部退还乙方,并向乙方双倍返还定金(利息计算同第五条)。

第八条本合同签订后,因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和使用空间的,应于____日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日内有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的,乙方有权解除本合同,甲方除应退还乙方已付的房价款及利息(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金外,还应承担补充协议中双方约定的违约责任。

第九条甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《市建设工程质量条例》及有关规定,自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第十条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

第十一条双方同意在签订本合同后____日内,持本合同和有关证件共同到市________________房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。

第十二条本合同签订后至房屋交用前,乙方不得转让所预购的房屋,如有特殊原因转让,须经甲方同意并签订预售转让书面协议,报市房屋土地管理局批准。

第十三条双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。

1.提交北京仲裁委员会仲裁。

2.任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十五条本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。

第十六条本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本共____份,房地产交易管理部门壹份,____________。

甲方(签章):__________乙方(签章):__________。

法定代表人:____________法定代表人:__________。

身份证号码:____________身份证号码:__________。

地址:__________________地址:__________。

联系电话:______________联系电话:__________。

编码:______________编码:__________。

代理人:________________代理人:__________。

联系电话:______________联系电话:__________。

________年____月____日________年____月____日。

撤销合同的民事起诉状

1、判令被告撤销给第三人刘__________颁发的位于__________市__________街__________小区_____幢_____单元_____号的房屋所有权证(房产证证号:_________________f201100__________)。

2、判令诉讼费用由被告承担。事实与理由:_________________原告与第三人刘__________均系原__________市__________单位职工,夫妻关系。20__年12月第三人__________市__________单位以家庭为单位为原告及第三人刘__________分配到位于__________市__________街南小区_____幢_____单元_____号的房屋一套。2020__年初,原告听闻第三人__________市__________局已为职工统一办理了包括上述房产在内的房屋所有权证书,遂向第三人刘__________索要查看,但遭到拒绝。原告随即向__________市房产管理局产权登记中心申请查看诉争房产所有权登记情况,才发现第三人刘__________隐瞒真实婚姻状况、提供虚假材料骗取被告,将诉争房屋所有权登记在刘__________一人名下,房屋产权登记为刘__________单独所有,房产共有人信息一栏中登记为“离异”。第三人刘__________骗取房产登记的行为严重侵犯了原告作为房产共有人的合法权益。原告随后向被告提出交涉,要求撤销并更正诉争房产所有权登记信息,但遭到拒绝。无奈,为维护自身合法权益,原告只能向贵院提起诉讼,望依法公正判决,判如所请!

此致__________市__________区人民法院

具状人:_____________。

____年__月__日这就是一份撤销房屋权属变更起诉状。

房屋买卖合同撤销权起诉状

手机:_________________,家庭住址:_________________。

法定代表人:_________________,企业法人营业执照:_________________,电话:_________________。

三、诉讼请求:_________________。

(一)请求撤销《关于办理房产证的承诺》中为办理《房产证》设置的不能实现的附条件(即:_________________在成功办理按揭手续,成功向银行供第一期楼款后,保证在九个月内为他办好房产证。)。

(二)由于《关于办理房产证的承诺》中为办理《房产证》设置的附条件(即:_________________在成功办理按揭手续,成功向银行供第一期楼款后,保证在九个月内为他办好房产证。)的说法违反法律《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条强制性规定。如果法庭不以欺诈撤销这一条款。在此请求认定为无效合同条款。

四、事实与理由。

______年____月____日,原告与被告签订《商品房买卖合同》(见证据),付款购买一套住房。当时被告口头承诺3个月内办好《房产证》。当______年____月____日,被告借口原告“未按通知准时赶来签按揭”,不让原告进入小区。当年7月后,原告两次三番要求被告履约办理《房产证》。被告在______年____月____日,又出具一份《办理房产证的承诺》(见证据)。

被告作为《商品房买卖合同》中的出卖人,不顾为买受人办理《房产证》是自已的法定义务;在《关于办理房产证的承诺》中,被告采取欺诈的手段,设置了一道不能实现的附条件。尤如陷阱,令《商品房买卖合同》无法履行。这份承诺说:_________________在成功办理按揭手续,成功向银行供第一期楼款后,保证在九个月内为他办好房产证。

此致

___________人民法院。

具状人:___________。

____年_____月_____日。

撤销人身保险合同起诉状

法定代表人:_________________。

地址。

诉讼请求:_________________。

1、请求法院依法判决被告支付重大疾病保险金10万元。

2、本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由。

20__年11月份,原告经被告的销售人员与被告签订重大疾病保险合同。原告按照合同的约定缴纳了保险费。20__年10月16日,原告以感到非常渴,全身无力,并且伴随身体消瘦为由入住东明县中医院,经检查,医生诊断为:_________________1型糖尿病,伴随糖尿病视网膜病变。原告自此长期打胰岛素针,身体受到极大的折磨。后原告多次和被告公司下的兰考公司主张权利,被告及被告公司下的兰考公司都不予理赔。根据中国人寿保险股份有限公司国寿康宁终身重大疾病保险(20__版)利益条款的相关规定。被告应该承担重大疾病保险金的保险责任。

原告为维护自身的合法权益,特向贵院提起诉讼,请法院支持原告的诉讼请求。

此致

___________人民法院。

具状人:___________。

____年_____月_____日。

撤销赠与合同权的起诉状

诉人(原审被告):_________________县娄山关镇某某村民委员会。住所地:_________________省__________县娄山关镇某某村。

被上诉人(原审原告):_________________贵州某某园林工程有限公司。住所地:_________________省桐梓县娄山关镇。

法定代表人:_________________张某某,该公司经理。

上诉人与被上诉人之间因确认合同效力纠纷一案,不服桐梓县人民法院(20__)桐法民初字318号民事判决,现提起上诉。

上诉请求:_________________。

1、依法撤销原审判决,改判驳回被上诉人的一审诉讼请求。

2、本案的一、二审诉讼费用均由被上诉人负担。

上诉理由:_________________。

此呈:_________________遵义市中级人民法院。

上诉人:_________________县娄山关镇某某村民委员会。

法定代表人:_________________付某人,该村委会主任。

_____年_____月_____日。

撤销赠与合同权的起诉状

原告:_________________张某,女,汉族,__________年_____月_____日出生,住_____________,身份证号码:______________。电话:______________。

被告:_________________黄__________,男,汉族,__________年_____月_____日出生,住_______________,身份证号码:__________________。电话:______________。

诉讼请求:_________________。

1、依法判决确认________________房屋全部产权属于原告所有。

2、依法判决本案全部诉讼费用由被告承担。

事实及理由:_________________。

此致

___________人民法院。

具状人:___________。

____年_____月_____日。

撤销担保起诉状

原告:______________,男,汉族,生于199*年11月25日,重庆市万州区人,住万州区。

法定代理人:_________________zzz(系原告之母),女,生于197*年4月11日,汉族,住址同上。

诉讼请求:_________________。

一、请求人民法院依法判决原告跟随原告的母亲zzz生活,被告每月支付原告抚养费500元,直到原告能独立生活为止。

二、请求人民法院依法判决被告负担原告今后医疗费、教育费的一半。

三:_________________本案的诉讼费由被告承担。

此致

___________人民法院。

具状人:___________。

____年_____月_____日。

撤销担保起诉状

诉讼请求:_________________。

判令丙由原告抚养;。

本案诉讼费由被告承担。

事实与理由:_________________。

被告与原告于20__________年_____月_____日登记结婚,20__________年_____月_____日生育丙。20__________年因双方感情不和,被告向贵院提起离婚诉讼,贵院于20__________年_____月_____日作出判决,准予被告与原告离婚,丙由被告抚养,并对案件涉及的财产进行处理。

由于丙从小随原告一起生活,由原告照顾其生活及学习。自从跟随被告生活后,生活状态的改变让丙十分不适应。由于被告经常忙于生计,不能腾出时间陪伴丙,使正处于成长期,需要父母关心、陪伴的丙感到十分孤独,多次向原告表达希望跟随原告生活的意愿。同时,据原告所知,丙多次向被告要求增加与原告见面的的次数,但均被被告拒绝并且斥责,甚至被告连原告的电话都不让丙接听,或者收发短信,久而久之,丙便不敢再向被告提出上述的要求,令本来活泼开朗的丙开始变得郁郁寡欢,每次与原告见面时,都不禁向原告诉苦。

鉴于上述情况,原告认为被告未能履行其抚养责任,而且蓄意破坏原告与丙的关系。为了孩子的健康成长,希望贵院依法判如所请。

此致

_______________人民法院。

具状人:_________________(签名或盖章)。

年_____月______日。

撤销之诉的起诉状

原告:,男/女,×年××月××日出生,×族,……(写明工作单位和职务或者职业),住……。联系方式:……。

法定代理人/指定代理人:,……。

委托诉讼代理人:,……。

被告(原审原告):,……。

……。

被告(原审被告):,……。

……。

第三人:,……。

……。

(以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)。

诉讼请求:

(请求改变的,写明:)变更×人民法院()……号民事判决/民事裁定/民事调解书第×项为……(写明变更的具体内容)。

2.……(写明其他诉讼请求)。

事实和理由:

×年××月××日,×人民法院()……号对……(写明当事人和案由)一案作出民事判决/民事裁定/民事调解书:……(写明判决结果)。

……(写明提起第三人撤销之诉的事实和理由)。

证据和证据来源,证人姓名和住所:

……。

此致

×人民法院。

起诉人(签名或者盖章)。

×年××月××日。

【说明】。

1.本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条第三款、第一百二十一条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十六条、第二百九十八条制定,供因不能归责于本人的事由未参加诉讼,但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误,损害其民事权益的第三人,自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起六个月内,向作出该生效判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼用。

2.当事人是法人或者其他组织的,写明名称住所。另起一行写明法定代表人、主要负责人及其姓名、职务、联系方式。

3.第三人撤销之诉,应当将第三人列为原告,生效判决、裁定、调解书的当事人列为被告,但生效判决、裁定、调解书中没有承担责任的无独立请求权的第三人列为第三人。

4.诉讼请求中应当写明请求撤销的原生效判决、裁定的主文或者调解协议书中处理当事人权利义务的结果。

5.因不能归责于本人的事由未参加诉讼,是指没有被列为生效判决、裁定、调解书当事人,且无过错或者无明显过错的情形。包括:(一)不知道诉讼而未参加的;(二)申请参加未获准许的;(三)知道诉讼,但因客观原因无法参加的;(四)因其他不能归责于本人的事由未参加诉讼的。

6.提供的证据材料应当包括:(一)因不能归责于本人的事由未参加诉讼;(二)发生法律效力的判决、裁定、调解书的全部或者部分内容错误;(三)发生法律效力的判决、裁定、调解书内容错误损害其民事权益。

7.提起第三人撤销之诉的,应当附请求人民法院撤销的发生法律效力的判决书/裁定/调解书。

撤销担保起诉状

2、判决被告限期重新作出具体行政行为;     。

3、本案诉讼费用由被告负担。     。

事实与理由。

一、被告未能查清原告举报事实,《决定书》主要证据不足   。

二、《决定书》适用部分法律、法规错误    。

此致    

深圳市龙岗区人民法院   。

具状人:梁某某 。

二〇一八年二月六日。

撤销之诉的起诉状

原告:______________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,……(写明工作单位和职务或者职业),住……。联系方式:_________________……。

法定代理人/指定代理人:______________,……。

委托诉讼代理人:______________,……。

被告(原审原告):______________,……。

……。

被告(原审被告):______________,……。

……。

第三人:______________,……。

……。

(以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)。

诉讼请求:_________________。

(请求改变的,写明:_________________)变更_____________人民法院(_____________)……号民事判决/民事裁定/民事调解书第_____项为……(写明变更的具体内容)。

2.……(写明其他诉讼请求)。

事实和理由:_________________。

_____________年__________月__________日,_____________人民法院(_____________)……号对……(写明当事人和案由)一案作出民事判决/民事裁定/民事调解书:_________________……(写明判决结果)。

……(写明提起第三人撤销之诉的事实和理由)。

证据和证据来源,证人姓名和住所:_________________。

……。

此致

_____________人民法院。

附:_________________本起诉状副本_____份。

起诉人(签名或者盖章)。

_____________年__________月__________日。

撤销担保起诉状

原告_______________,男,__________年__________月__________日出生,汉族,农民,住_______________,电话_____________。

被告_______________,女,__________年__________月__________日出生,汉族,农民,住_______________,电话:_____________。

诉讼请求。

1、依法判决被告返还彩礼__________元;。

2、诉讼费用由被告承担。

事实和理由:_________________。

此致

_______________人民法院。

具状人:_________________。

_____年_____月_____日。

撤销担保起诉状

原告:___________________________,男,汉族,住南通市崇川区________________,身份证号码__________________,电话_____________。

被告:_________________南通市_________________安装工程总公司,住所地南通市__________路__________号_______________室,法定代表人_______________,职务董事长。

诉讼请求:_________________。

2、由被告承担本案的全部诉讼费用;。

事实与理由。

被告公司有33名股东,原告为股东之一。

20__年7月13日,被告公司的部分股东在没有通知全体股东的情况下,擅自作出了《关于选举产生新一任董事长的决议》。

该次股东会的召集程序违反了公司章程第十九条第一款“股东会的召开,应于会召开前十五日通知全体股东”的规定;其表决方式也违反了公司章程的有关规定,损害了原告等股东的合法权益。为此,原告特依法起诉,请求人民法院撤销该决议,支持原告的诉讼请求。

撤销担保起诉状

1、责令被告自起诉之日起每月支付原告抚养费1000元;。

2、责令被告给付拖欠抚养费7200元。

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由。

此致

__________人民法院。

具状人:______________。

_____年_____月_____日。

撤销担保起诉状

1.判令婚生女儿_______________由原告抚养;。

2.被告每月支付小孩抚养费元;。

3.本诉讼费用由被告承担。

事实与理由:_________________。

______年____月____日,原、被告婚生女儿_______________出生,女儿出生后,原告一直在娘家生活至今,被告没看望过女儿,从未支付过抚养费,未尽父亲责任。为小孩有一个健康、稳定的生活环境,特请求小孩由原告抚养,被告每月支付小孩生活费。恳请法院判准上列诉讼请求。

此致

___________人民法院。

具状人:___________。

____年_____月_____日。

撤销担保起诉状

1、请判令原、被告离婚。

2、婚生女儿由原告抚养,由被告支付抚养费。

3、共同财产依法分割,共同债务依法承担(具体见清单)。离婚起诉书。

事实与理由。

(将期间的事由写明白)。

证据及证据来源。

1、身份证复印件。

2、结婚证复印件。

3、房产证复印件。

4、财产及债务清单各一份。

此致

___________人民法院。

具状人:___________。

____年_____月_____日。